版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期顺延协议书甲方:名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方:名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称](以下简称“本项目”)签订了相关合同(合同编号:[具体合同编号]),在项目实施过程中,因[具体原因,如不可抗力、设计变更、甲方原因等]导致乙方无法按照原合同约定的工期完成工程,经双方友好协商,就工期顺延事宜达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.工程概况工程名称:[具体工程项目名称]工程地点:[详细工程地点]工程内容:[对工程涵盖的具体工作内容进行详细描述,包括但不限于建筑结构、装修工程、机电安装等方面,可按照分部工程或分项工程逐一列举]工程规模:[如建筑面积、层数、高度等具体规模指标]2.服务范围乙方负责本项目从[起始阶段,如基础工程开工]至[结束阶段,如竣工验收合格交付使用]的全过程施工服务,包括但不限于施工图纸深化、施工组织设计编制、工程施工、材料设备采购及安装调试、工程质量保证、安全管理、环境保护等工作,确保工程达到合同约定的质量标准和验收要求。乙方应按照国家及地方现行的施工规范、验收标准以及甲方的要求进行施工,严格遵守施工安全操作规程,确保施工过程安全无事故。在施工过程中,乙方应积极配合甲方及相关部门的检查和监督工作,按照要求提供各类施工资料和报告。二、权利义务及相应条款1.甲方权利义务权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查,提出意见和建议,并要求乙方按照要求进行整改。有权根据工程实际情况,对工程设计、施工方案等提出合理变更要求,但应提前通知乙方,并承担因变更导致的费用增加和工期延误的相应责任(如适用)。义务按照合同约定及时向乙方支付工程款项,确保乙方施工资金的正常周转。协助乙方办理施工过程中所需的各类证件、手续,提供施工所需的场地条件、施工用水用电接入等便利条件。负责协调与工程相关的其他单位或部门的关系,为乙方施工创造良好的外部环境。在收到乙方提交的工期顺延申请及相关证明材料后,应及时进行审核,并在[约定审核期限,如7个工作日]内给予答复。2.乙方权利义务权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款项,在甲方未按时支付的情况下,有权暂停施工,并要求甲方承担因停工造成的损失(如适用)。在因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的情况下,有权按照本协议约定申请工期顺延,并要求甲方承担相应的费用增加责任(如适用)。根据工程实际情况,有权提出合理的施工方案调整建议,但应提前通知甲方,并经甲方书面同意后方可实施。义务组建专业的施工管理团队,配备足够的技术人员、施工人员和施工设备,确保工程施工顺利进行。按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工,制定详细的施工进度计划,并严格按照计划组织施工,确保工程按时完成。负责施工现场的安全管理和环境保护工作,制定安全管理制度和环保措施,确保施工过程符合国家及地方相关规定,避免发生安全事故和环境污染事件。在施工过程中,应及时向甲方提交施工进度报告、质量检验报告、安全检查报告等各类资料,定期汇报工程进展情况。按照甲方要求和合同约定,负责工程竣工验收工作,确保工程质量符合验收标准,并提交完整的竣工验收资料。在工程竣工验收合格后,按照规定办理工程交付手续。在收到甲方关于工期顺延申请的审核意见后,应按照意见执行。如对审核意见有异议,应在[约定申诉期限,如3个工作日]内与甲方协商解决,协商不成的,可按照本协议约定的争议解决方式处理。三、工期顺延相关规定1.工期顺延原因及认定因以下原因导致乙方无法按照原合同约定的工期完成工程的,乙方有权申请工期顺延:不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、政府行为(如征收、征用、拆迁等)、社会异常事件(如战争、罢工、骚乱等)。乙方应在不可抗力事件发生后[约定通知期限内,如24小时]内书面通知甲方,并在不可抗力事件结束后[约定报告期限内,如7个工作日]内提供相关证明文件。设计变更由甲方提出的设计变更,乙方应在收到变更通知后[约定响应期限内,如3个工作日]内评估变更对工期的影响,并向甲方提交工期顺延申请及变更后的施工进度计划。甲方应在收到申请后及时审核,如因设计变更导致工期延误,甲方应承担相应的责任。甲方原因:包括但不限于甲方未按时提供施工场地、施工图纸、施工用水用电等必备条件;甲方未按照合同约定及时支付工程款项;甲方指令错误或变更施工内容导致乙方返工等。乙方应在上述情况发生后[约定通知期限内,如5个工作日]内书面通知甲方,并提供相关证明材料。工期顺延的认定以甲方审核通过乙方提交的工期顺延申请为准。甲方应在收到乙方申请后,根据本协议约定及实际情况进行审核,如认为乙方申请合理,应书面确认工期顺延的天数;如认为乙方申请不合理,应书面说明理由,并与乙方协商解决。2.工期顺延天数计算方法对于因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的工期延误,工期顺延天数按照实际延误的天数计算。乙方应在申请工期顺延的同时,详细说明延误的原因、起止时间及对工程进度的影响,并提供相关证明材料,如监理日志、会议纪要、气象记录、设计变更文件、甲方指令文件等。如因多种原因导致工期延误,工期顺延天数应累计计算,但乙方应分别说明各原因导致的延误天数及相关证明材料。3.工期顺延通知及确认程序乙方应在发生可导致工期顺延的事件后,按照本协议约定的通知期限及时书面通知甲方,并提交工期顺延申请及相关证明材料。申请应包括事件发生的时间、地点、原因、对工期的影响程度、预计顺延天数等内容。甲方应在收到乙方申请后,按照约定的审核期限进行审核。审核过程中,甲方有权要求乙方提供进一步的补充材料或进行现场核实。如甲方认为乙方申请合理,应在审核期限内书面确认工期顺延的天数,并作为本项目工期调整的依据;如甲方认为乙方申请不合理,应在审核期限内书面回复乙方,说明理由,并与乙方协商解决。协商不成的,可按照本协议约定的争议解决方式处理。四、违约条款1.甲方违约若甲方未按照合同约定及时向乙方支付工程款项,每逾期一天,应按照应付未付金额的[约定逾期付款违约金比例,如万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[约定逾期付款期限,如30天]的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付已完工程款项及相应违约金,并承担因停工给乙方造成的损失(包括但不限于人员窝工费、设备租赁费、材料积压费等)。若甲方未履行本协议约定的其他义务,导致乙方工期延误或遭受损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额按照乙方实际损失计算,包括但不限于直接损失和间接损失。2.乙方违约若乙方未按照合同约定的工期完成工程,每逾期一天,应按照合同总金额的[约定逾期竣工违约金比例,如万分之三]向甲方支付违约金。逾期超过[约定逾期竣工期限,如60天]的,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的工程款项,同时乙方应按照合同总金额的[约定解除合同违约金比例,如20%]向甲方支付违约金,并承担因乙方违约给甲方造成的损失(包括但不限于甲方另行委托他人施工的费用增加、因工期延误导致的经营损失等)。若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工,导致工程质量不合格的,乙方应负责无偿返工直至达到质量标准,并承担因返工造成的工期延误责任和费用损失。如因乙方施工质量问题给甲方造成其他损失的,乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未履行本协议约定的其他义务,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。损失赔偿金额按照甲方实际损失计算,包括但不限于直接损失和间接损失。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间,除涉及争议的部分外双方应继续履行本协议其他无争议的条款。六、其他条款1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至本项目工期顺延事
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年海外投资金融服务协议
- 快递上门准时达协议书
- 2026年全国职业病防治知识竞赛考试试题库及答案
- 快递到付拒收补充合同
- 2026年电力安全及用电安全知识竞赛试题库及答案
- 慢病防控中的健康公平促进策略
- 慢病管理中的患者参与机制
- 安全培训协议书格式范例
- 车辆调度服务承揽合同
- 学校综合办公室网络加密方案
- 核生化应急救援中心火灾预案
- 2026天津市滨海新区事业单位招聘25人备考题库必考题
- T∕GDAM 005.1-2025 实验室仪器设备管理规范 第1部分:总则
- 2025年全面质量管理体系建设项目可行性研究报告
- 光疗课件教学课件
- 北师大版二上《参加欢乐购物活动》(课件)
- 基坑土方开挖专项施工方案(完整版)
- 招标人主体责任履行指引
- 健康管理师考试题库及答案题库大全
- 雨课堂学堂云在线《中国传统艺术-篆刻、书法、水墨画体验与欣赏(哈工 )》单元测试考核答案
- 公墓骨灰安葬协议书
评论
0/150
提交评论