项目景观绿化工程及小区内雨污水管网工程施工合同协议范本

项目景观绿化工程及小区内雨污水管网工程施工合同协议范本一、合同双方甲方（发包方）：身份：[留白]联系方式：[留白]地址：[留白]乙方（承包方）：身份：[留白]联系方式：[留白]地址：[留白]二、工程概况（一）工程名称项目景观绿化工程及小区内雨污水管网工程（二）工程地点[具体地点]（三）工程内容1.景观绿化工程绿化种植：包括乔木、灌木、花卉、草坪等的种植，具体品种和数量按照设计方案执行。景观小品：如亭台楼阁、假山、喷泉、雕塑等的制作与安装。园路铺设：包括花岗岩、大理石、透水砖等不同材质的园路铺设。绿化养护：在质保期内对种植的绿化植物进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护工作。2.小区内雨污水管网工程管道铺设：包括雨水管、污水管的铺设，管材采用符合国家标准的PVC管、HDPE管等。检查井、化粪池的砌筑与安装：按照设计要求和施工规范进行检查井、化粪池的砌筑与安装。雨污水井的设置：合理设置雨水井、污水井，确保排水畅通。三、工程承包范围乙方按照甲方提供的施工图纸、设计变更通知及相关规范要求，完成项目景观绿化工程及小区内雨污水管网工程的全部施工内容，包括但不限于材料采购、施工安装、调试、验收、质保期内的维修养护等工作。四、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）总日历天数[总天数]天（四）工期延误1.因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：不可抗力因素，如地震、洪水、台风等自然灾害。甲方提出的重大设计变更。一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时。甲方未按合同约定提供施工条件，如施工场地未按时交付、施工图纸未及时提供等。2.乙方必须按照合同约定的工期完成工程施工，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，延误超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。五、质量标准（一）景观绿化工程1.绿化种植的植物品种、规格、数量应符合设计要求，植物成活率应达到[X%]以上，在质保期内死亡的植物，乙方应及时补种。2.景观小品的制作与安装应符合相关标准和规范，外观质量应达到设计要求，无明显瑕疵。3.园路铺设应平整、牢固，坡度符合设计要求，排水畅通，无积水现象。4.绿化养护应按照相关养护标准进行，确保植物生长良好，景观效果达到设计要求。（二）小区内雨污水管网工程1.管道铺设应符合设计要求和施工规范，管道连接应牢固、密封，无渗漏现象。2.检查井、化粪池的砌筑与安装应符合相关标准和规范，井壁应垂直、平整，井盖应平整、牢固，无松动现象。3.雨污水井的设置应合理，排水畅通，无堵塞现象。（三）验收标准工程竣工后，按照国家相关标准、行业规范及甲方提供的设计要求进行验收，经验收合格后方可交付使用。六、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写]元整（￥[小写]元），此价款为含税价，包括但不限于材料采购、施工安装、调试、验收、质保期内的维修养护等所有费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。2.工程完成[X%]时，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。3.工程全部完工，经甲方初步验收合格后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。4.工程经相关部门竣工验收合格，且乙方提供完整的竣工资料后，甲方在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元整（￥[小写]元）。5.剩余合同总价款的[X%]作为质保金，在质保期满后[X]个工作日内无息支付给乙方。七、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利对工程施工进度、质量进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的工程进行整改。按照合同约定的质量标准和验收程序对工程进行验收。对乙方的施工安全、文明施工进行监督管理。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前向乙方提供施工场地、施工图纸及相关技术资料。协调与工程相关的外部关系，为乙方施工创造良好的条件。及时组织工程验收。（二）乙方权利与义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。要求甲方提供施工所需的必要条件和技术资料。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务严格按照施工图纸、设计变更通知及相关规范要求进行施工，确保工程质量和工期。遵守国家法律法规和甲方的施工现场管理规定，做好施工安全、文明施工工作。负责施工过程中的环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。按照合同约定对工程进行质保期内的维修养护工作。及时向甲方提供工程进度、质量等方面的报告。八、材料供应（一）材料采购1.乙方负责工程所需材料的采购，所采购的材料应符合设计要求和国家相关标准，并提供产品质量合格证明文件。2.乙方采购的材料在进场前应通知甲方进行检验，经甲方检验合格后方可使用。对不合格的材料，乙方应及时退场处理，并承担由此造成的损失。（二）材料保管乙方应妥善保管工程材料，做好防潮、防火、防盗等工作，因乙方保管不善造成材料损坏、丢失的，由乙方承担责任。九、工程变更（一）变更程序1.甲方提出工程变更时，应提前向乙方发出书面变更通知，并提供变更的设计图纸或相关技术要求。2.乙方收到变更通知后，应在[X]天内提出变更工程价款和工期的报告，经甲方确认后执行。3.乙方不得擅自对工程进行变更，如因乙方擅自变更造成的损失，由乙方承担。（二）变更价款调整工程变更价款按照以下原则进行调整：1.合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。2.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。3.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。十、工程验收（一）中间验收1.工程施工过程中，乙方应按照施工进度及时进行中间验收，如基础工程、隐蔽工程等。2.乙方在中间验收前[X]天应书面通知甲方，甲方应在接到通知后[X]天内组织验收。验收合格后方可进行下一道工序的施工。（二）竣工验收1.工程全部完工后，乙方应在[X]天内向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工资料。2.甲方应在收到竣工验收报告后[X]天内组织相关部门进行竣工验收。3.工程经验收合格的，以验收合格之日为竣工日期；工程验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新组织验收，直至验收合格为止，竣工日期以最终验收合格之日为准。十一、质保期（一）质保期限1.景观绿化工程质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.小区内雨污水管网工程质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。（二）质保责任1.在质保期内，乙方应按照合同约定对工程进行维修养护工作，确保工程正常使用。2.如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行处理，如乙方未能及时到达现场，甲方有权自行组织维修，费用从质保金中扣除。3.质保期满后，乙方应向甲方提交质保期满验收报告，经甲方验收合格后，退还质保金。十二、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.因甲方原因造成工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定的，应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止，并承担由此造成的工期延误和甲方的损失。3.乙方未经甲方同意擅自转包工程的，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价款[X%]的违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。十三、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十四、其他条款（一）保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）不可抗力因不可抗力因素导致合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。（三）合同生效