小学地坪施工合同范本

PAGE小学地坪施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[小学全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]鉴于甲方拟对小学地坪进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[小学名称]地坪施工工程（二）工程地点[小学具体地址]（三）工程内容1.地坪基础处理：对小学指定区域的地坪进行基层清理、夯实，确保基层符合施工要求。2.地坪铺设：根据设计要求，铺设[具体材质]地坪，包括但不限于地面找平、材料铺设、拼接、打磨等工序。3.相关附属设施施工：如设置伸缩缝、踢脚线等附属设施，确保施工质量和整体美观。（四）工程范围具体施工范围以甲方提供的施工图纸和现场实际指示为准，包括但不限于学校操场、教学楼前广场、走廊等区域。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如遇不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、甲方原因（如未按时提供施工场地、变更设计等）或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。2.因乙方自身原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，累计违约金不超过合同总价款的[X%]。如延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、质量标准（一）工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方的要求，具体标准如下：1.地坪平整度偏差不超过[具体数值]毫米。2.地坪材料的质量应符合相关国家标准，具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和防滑性能。3.伸缩缝的设置应符合设计要求，宽度均匀，密封良好。4.踢脚线的安装应牢固、平整，与地坪衔接紧密。（二）质量检验1.乙方应在施工过程中严格按照质量标准进行自检，并做好记录。2.甲方有权对工程质量进行随时检查和抽查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量标准为止。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和质量检验报告，甲方应在收到报告后[X]天内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内无偿返工，直至验收合格为止。返工期间的工期不顺延，且乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写]元（￥[小写]元）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、安装、调试、税费、利润等一切费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。2.工程进度达到[X%]时，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。3.工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。4.剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息支付给乙方。（三）支付条件乙方每次申请付款时，应向甲方提供等额有效的发票及相关付款申请资料，否则甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量进行监督和检查。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程。有权对乙方的施工方案、施工工艺等提出合理的意见和建议。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在开工前[X]天内，向乙方提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件。及时向乙方提供施工所需的设计图纸、技术资料等。协调与工程施工有关的外部关系，为乙方施工创造良好的环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的必要条件和协助。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。遵守国家和地方的相关法律法规以及甲方的规章制度，文明施工，确保施工安全。负责施工期间的施工安全管理，承担因自身原因造成的安全事故责任和损失。保护施工现场周围的环境和设施，不得损坏公共设施和他人财产。在工程质量保修期内，对工程质量问题负责免费维修。六、材料供应（一）乙方负责本工程所需材料的采购、运输、保管和使用。（二）乙方采购的材料应符合国家和地方的相关标准以及甲方的要求，并提供质量合格证明文件。甲方有权对材料进行检验和验收，如发现材料不符合要求，乙方应立即更换，由此产生的费用由乙方承担。（三）乙方应妥善保管材料，因保管不善造成材料损坏、丢失的，由乙方承担责任。七、安全施工（一）乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，制定安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。（二）乙方应为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，承担因施工安全事故造成的人员伤亡和财产损失的赔偿责任。（三）在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时通知甲方。乙方应配合有关部门进行事故调查和处理，承担相应的法律责任。八、工程变更（一）如因甲方原因需要对工程进行变更，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方，并提供变更后的设计图纸和技术要求。乙方应按照变更要求进行施工，因工程变更导致合同价款增加或工期延长的，双方应协商签订补充协议。（二）如因乙方原因需要对工程进行变更，乙方应提前[X]天以书面形式向甲方提出申请，经甲方同意后方可进行变更。因乙方擅自变更工程造成的损失由乙方承担。九、知识产权本工程所涉及的知识产权归甲方所有，乙方在施工过程中不得侵犯甲方的知识产权。乙方因施工需要使用他人知识产权的，应自行取得相关许可，并承担相应的费用。十、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工、材料、设备闲置等费用。3.甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，应承担返工、整改的费用，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方违反合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。十一、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款（一）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质量保修期满且双方履行完各自的义务后终