承包工地瓷砖合同范本

PAGE承包工地瓷砖合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟将[工地具体名称及地址]的瓷砖工程发包给乙方，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该工程。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：[工地瓷砖工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，对工地内指定区域进行瓷砖的采购、运输、铺贴及相关辅助工作。具体铺贴区域包括但不限于[详细列举各区域，如大厅、走廊、卫生间等]。4.承包方式：[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.工期总日历天数：[X]天。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令性停工等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。该价款包括乙方完成本合同约定工程内容所需的全部费用，包括但不限于瓷砖采购费、运输费、人工费、辅料费、管理费、利润、税费等。2.支付方式预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。进度款：乙方完成工程量达到[X]%时，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）；工程全部完工并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。结算款：工程经甲方最终验收合格且双方完成结算后[X]日内，甲方向乙方支付至结算价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）。质保金：结算价款的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]），在质保期届满且无质量问题后[X]日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的地方有权要求乙方限期整改。有权参与工程的中间验收和竣工验收，对工程质量提出意见和建议。有权要求乙方提供工程所需的相关资料和文件。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。在开工前[X]日，向乙方提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件。向乙方提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在施工过程中，如遇到不可预见的困难或问题，有权向甲方提出解决方案或建议。2.义务严格按照设计图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。按照合同约定的工期完成工程施工，不得擅自延误工期。遵守施工现场的各项规章制度，做好施工现场的安全管理和环境保护工作，承担因自身原因造成的安全事故和环境污染责任。负责采购符合质量要求的瓷砖及相关辅料，并提供产品质量合格证明文件。在工程交付使用后，按照合同约定的质保期承担保修责任。五、工程质量及验收1.质量标准：本工程的质量标准应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的设计要求。瓷砖的品种、规格、颜色等应与甲方确认的样品一致。2.质量保证：乙方应建立健全质量保证体系，对工程质量负责。在质保期内，如出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。3.验收程序中间验收：乙方完成每一阶段的施工任务后，应及时通知甲方进行中间验收。甲方应在接到通知后[X]日内组织验收，如甲方未按时组织验收，视为该阶段工程验收合格。竣工验收：工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。甲方应在接到报告后[X]日内组织竣工验收。如工程质量符合要求，双方签署竣工验收报告；如存在质量问题，乙方应在甲方规定的期限内整改完毕，直至验收合格。六、材料供应1.瓷砖供应：如采用包工包料的承包方式，乙方应负责瓷砖的采购。乙方采购的瓷砖应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方的要求，并提供产品质量合格证明文件。甲方有权对乙方采购的瓷砖进行检验和确认，如发现瓷砖不符合要求，乙方应及时更换。2.辅料供应：乙方负责提供施工所需的辅料，辅料的质量应符合相关标准和要求。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费、设备闲置费等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或整改，直至达到质量要求。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。如乙方违反施工现场的安全管理和环境保护规定，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同份数：本合同一式[X]份，甲方执[