市政修路施工合同范本

PAGE市政修路施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行市政道路修建工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体市政道路名称]修建工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.道路基础处理：包括但不限于土方开挖、回填、夯实，软基处理等。2.道路结构层施工：铺设底基层、基层、面层等，具体材料和厚度按照设计要求执行。3.附属设施建设：包括道路排水系统（雨水管、污水管铺设，检查井、雨水口砌筑等）、道路照明系统（路灯基础浇筑、灯具安装等）、交通标志标线设置等。（四）工程范围以甲方提供的施工图纸和相关技术文件所界定的范围为准。二、工程期限（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天。如遇不可抗力、设计变更等非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、工程质量（一）质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的市政道路工程施工质量验收规范及相关标准，达到合格标准。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。2.乙方应按照规定对原材料、构配件和设备进行检验和试验，不合格的材料、构配件和设备不得使用。3.工程竣工后，乙方应提供完整的工程质量验收资料，并负责协助甲方进行工程验收。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为含税价，包括完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税费等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方在收到报告后[X]日内审核确认，并支付已完工程价款的[X]%。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]日内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后[X]日内审核完毕。审核确认后，甲方向乙方支付至结算价款的[X]%。4.质量保证金：结算价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]日内无息返还给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对工程质量、进度、安全等进行监督检查。按照合同约定对工程进行验收和结算。有权要求乙方更换不称职的施工人员。2.义务提供施工所需的施工图纸、技术文件和现场条件。按照合同约定支付工程价款。协调与工程相关的外部关系，为乙方施工创造良好的环境。及时组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的图纸和技术文件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。遵守国家和地方有关法律法规和施工规范，文明施工，确保施工安全。保护施工现场周围的环境和公共设施，如有损坏应负责修复或赔偿。按照规定提交工程进度报告、质量检验报告等资料。负责工程的保修工作，在质量保修期内承担维修责任。六、材料设备供应（一）甲方供应材料设备甲方负责供应的材料设备详见附件[附件名称]。甲方应按照合同约定的时间、地点将材料设备交付给乙方，并提供产品合格证明和质量检验报告。乙方应负责对甲方供应的材料设备进行验收和保管，如发现质量问题应及时通知甲方。（二）乙方采购材料设备乙方自行采购的材料设备应符合设计要求和国家相关标准，并提供产品合格证明和质量检验报告。乙方采购的材料设备在使用前应经甲方或监理工程师检验合格后方可使用。七、工程变更（一）变更程序1.如因设计变更、现场条件变化等原因需要对工程进行变更，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方。2.乙方应按照甲方的变更要求进行施工，并在变更发生后[X]天内提出变更工程价款的报告，经甲方审核确认后调整合同价款。（二）变更价款确定变更工程价款按照以下原则确定：1.合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。2.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。3.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。3.如甲方违反合同约定给乙方造成其他损失的，应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。2.如工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准。如因此逾期交付工程，还应承担逾期违约金。3.如乙方违反合同约定给甲方造成其他损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等