安文明施工责任协议书

PAGE安文明施工责任协议书甲方（建设单位）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（施工单位）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。为明确双方在施工过程中的安全文明施工责任，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议签订依据本协议依据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条（建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同）、第七百九十三条（建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任）等相关法条签订，以确保双方的合法权益得到法律保障。二、工程概况（一）工程名称[项目名称]（二）工程地点[具体地点]（三）工程内容乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求，完成[具体工程内容，如建筑主体施工、装饰装修工程、水电安装工程等]。具体施工范围以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。（四）工程期限本工程的开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]，总工期为[X]日历天。三、安全文明施工目标（一）安全目标1.杜绝死亡和重伤事故，轻伤事故频率控制在[X]‰以内。2.确保施工现场符合国家和地方有关安全生产的法律法规和标准要求，不发生火灾、爆炸、坍塌等重大安全事故。（二）文明施工目标1.施工现场达到[当地文明施工标准名称]的要求，做到施工不扰民，保护环境。2.施工现场材料堆放整齐，建筑垃圾及时清理，保持场容场貌整洁。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利（1）有权对乙方的安全文明施工进行监督检查，对不符合要求的行为有权责令乙方限期整改。（2）有权要求乙方提供与安全文明施工相关的资料和文件。（3）在乙方发生严重违反安全文明施工规定的情况下，有权暂停乙方的施工，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务（1）向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（2）按照合同约定及时支付工程款项，为乙方的安全文明施工提供必要的资金支持。（3）协助乙方办理施工所需的相关手续，协调与周边单位和居民的关系。（二）乙方权利和义务1.权利（1）按照合同约定收取工程款项，用于安全文明施工的投入。（2）有权要求甲方提供施工所需的必要条件和资料。（3）在甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要条件的情况下，有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。2.义务（1）建立健全安全文明施工管理制度，设立专门的安全管理机构，配备足够的安全管理人员，负责施工现场的安全文明施工管理工作。（2）按照国家和地方有关安全生产的法律法规和标准要求，编制施工安全技术措施和专项施工方案，并报甲方和监理单位审批。（3）对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。（4）为施工人员提供符合国家标准的劳动防护用品，并监督施工人员正确佩戴和使用。（5）按照规定对施工现场的安全设施和机械设备进行定期检查和维护，确保其安全可靠运行。（6）及时清理施工现场的建筑垃圾和废弃物，保持场容场貌整洁。（7）遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效的环境保护措施，减少施工对周边环境的影响。（8）积极配合甲方和监理单位的安全文明施工检查，对提出的整改意见及时进行整改。五、安全文明施工措施费用（一）费用金额甲方按照工程总造价的[X]%向乙方支付安全文明施工措施费用，费用金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（二）费用支付方式1.本协议签订后[X]日内，甲方支付安全文明施工措施费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.工程施工至[具体节点]时，甲方支付安全文明施工措施费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.工程竣工并通过验收后[X]日内，甲方支付剩余的安全文明施工措施费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（三）费用使用乙方应将安全文明施工措施费用专款专用，用于施工现场的安全设施建设、安全防护用品购置、安全教育培训等方面。甲方有权对乙方安全文明施工措施费用的使用情况进行监督检查。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程款项或安全文明施工措施费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。2.若甲方未按照合同约定提供施工所需的必要条件和资料，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未达到安全文明施工目标，每发生一起轻伤事故，应向甲方支付违约金人民币[X]元；每发生一起重伤事故，应向甲方支付违约金人民币[X]元；每发生一起死亡事故，应向甲方支付违约金人民币[X]元。2.若乙方未按照国家和地方有关安全生产的法律法规和标准要求进行施工，或未按照甲方和监理单位的要求进行整改，甲方有权责令乙方停工整顿，并处以人民币[X]元的罚款。情节严重的，甲方有权解除本协议，乙方应承担由此造成的一切损失。3.若乙方未将安全文明施工措施费用专款专用，甲方有权停止支付剩余的安全文明施工措施费用，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照已支付费用的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八