工程承包铁工合同范本

PAGE工程承包铁工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方拟进行[工程名称]项目的建设，需要铁工工程施工服务，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该铁工工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就铁工工程承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程全称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：本工程的铁工部分包括但不限于钢筋的制作、绑扎、焊接、安装等工作。具体工作内容以施工图纸、设计变更及甲方书面要求为准。钢筋的规格、型号、数量应严格按照设计文件执行。乙方负责按照施工进度要求，及时、准确地完成钢筋的加工和安装工作。乙方应负责施工现场钢筋的堆放、保管，确保钢筋不受损坏、锈蚀等。二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.工期总日历天数：[X]天。4.乙方必须按照合同约定的工期完成铁工工程。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家现行的相关标准、规范以及设计文件的要求。2.乙方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。3.工程质量应达到合格标准，如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同采用[固定总价/综合单价]方式确定合同价款，合同总金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成钢筋制作并运至施工现场后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。铁工工程全部完成并经甲方及相关部门验收合格后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的质量标准和工期完成工程。对乙方提交的工程进度款申请进行审核，并按照合同约定的支付方式支付款项。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。提供施工所需的施工图纸、技术资料等，并对乙方进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方提供必要的施工条件。按照相关规定组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。要求甲方提供施工所需的施工图纸、技术资料等，并对甲方的技术交底进行确认。在施工过程中，如遇到非乙方原因导致的工程变更、工期延误等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成铁工工程。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理。确保施工安全，采取必要的安全措施，防止发生安全事故。对施工过程中产生的垃圾、废弃物等进行清理，保持施工现场的整洁。按照相关规定提供工程质量保修服务。六、材料供应1.本工程所需的钢筋等主要材料由[甲方供应/乙方自行采购]。2.如由甲方供应材料，甲方应按照施工进度计划及时供应材料，并保证材料的质量符合相关标准和设计要求。乙方应在材料到货后[X]小时内进行验收，如发现材料质量不符合要求，应及时通知甲方处理。3.如由乙方自行采购材料，乙方应选择具有良好信誉和质量保证的供应商，并提供材料的质量证明文件。材料进场前应经甲方及监理单位检验合格后方可使用。七、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，设置明显的安全警示标志。3.在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时通知甲方和相关部门。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任。八、工程变更1.如因设计变更、现场条件变化等原因需要对工程进行变更的，甲方应提前[X]天以书面形式通知乙方。2.工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应按照合同约定的计价方式进行调整，并签订补充协议。3.乙方应按照甲方的变更要求及时组织施工，不得因工程变更而延误工期。九、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项及违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。十、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用及胜诉方因诉讼产生的合理费用（包括但不限于律师费、差旅费等）由败诉方