2026年隧道加固合同协议

2026年隧道加固合同协议鉴于：（以下简称“业主”）（以下简称“承包商”）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就业主委托承包商实施“XX隧道（或具体编号）加固工程”（以下简称“本工程”）事宜，订立本合同协议。第一条工程概况1.1工程名称：2026年XX隧道（或具体编号）加固工程。1.2工程地点：[请填写详细的工程地点]。1.3工程内容与范围：本工程包括对XX隧道[请具体描述需要加固的部位，如：K1+200至K1+500段隧道衬砌、拱部结构裂缝处理、边墙渗漏水注浆加固、初期支护锚杆体系补充等]进行加固处理。采用的加固技术主要包括：[请具体描述加固方法，如：采用高强砂浆锚杆进行补强、环氧树脂灌缝处理裂缝、设置防水板并配合注浆系统进行防水加固、喷射C30混凝土进行结构补衬等]。工程范围涵盖上述加固部位所需的所有施工工作，包括但不限于：现场勘查、方案设计（若非承包商已完成）、施工准备、材料采购与运输、基坑开挖与支护（如需）、锚杆钻孔与安装、浆液配制与注浆、喷射混凝土作业、防水层铺设与密封、结构裂缝处理、工程测量、质量检测、安全文明施工、施工照明、场地清理、竣工资料编制与移交等。1.4合同文件构成：本合同包括但不限于以下文件，并构成对双方具有约束力的整体：（1）合同协议书（本文件）；（2）中标通知书（若有）；（3）投标函及其附录（若有）；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术规范、设计图纸、加固方案及说明；（7）工程量清单；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）招标文件澄清或修改文件；（10）其他合同文件。组成本合同的文件应能互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应不冲突的部分继续履行；若存在冲突，则按上述顺序优先解释；若仍无法确定，由双方协商解决，协商不成的，按本合同第十三条约定处理。第二条合同工期2.1开工日期：本工程计划开工日期为[请填写具体日期，如：2026年X月X日]，实际开工日期以业主书面通知或双方确认的日期为准。2.2竣工日期：本工程计划竣工日期为[请填写具体日期，如：2026年X月X日]，总工期为[请填写总天数，如：180]日历天。总工期自开工日期起计算，包括依法给予的节假日。2.3工期调整：除不可抗力或业主原因外，任何一方要求变更工期，均应提前[请填写天数，如：14]天以书面形式通知对方，并经对方确认。因承包商原因造成工期延误，承包商应承担违约责任，并应采取有效措施加快进度。因业主原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。第三条合同价款3.1本工程合同价款采用[请选择：固定总价/固定单价/可调价格]合同形式。3.2合同总价款（暂估/最终）：人民币（大写）[请填写金额]元整（¥[请填写小写金额]）。3.3价格调整：若采用可调价格合同，价格调整的具体方法约定如下：[请详细说明价格调整的条件、计算方式和程序，如：发生国家计价依据政策调整，按业主提供的调整文件执行；主要材料价格波动超过[请填写比例，如：5%]时，按实际发生价差进行调整，调整周期为[请填写时间，如：每季度]]。若采用固定价格合同，则合同价款在工程变更、索赔、价格调整因素发生并经确认前，是固定的。第四条费用与支付4.1本合同价款已包含承包商为完成本合同项下全部工作所需的一切成本、费用、利润和税金。4.2预付款：合同签订后[请填写天数，如：10]天内，业主应向承包商支付合同总价款的[请填写百分比，如：10%]作为预付款，即人民币（大写）[请填写金额]元整（¥[请填写小写金额]）。预付款应按承包商提交的支付申请和监理工程师的审核意见支付，并在后续的进度款支付中逐月抵扣。4.3进度款：承包商应按月（或按形象进度节点）向监理工程师提交进度款支付申请，并附相应的支持性文件（如工程量确认单、发票等）。监理工程师应在收到申请后[请填写天数，如：7]天内完成审核并报业主批准。业主应在批准后[请填写天数，如：14]天内，按审核批准金额的[请填写百分比，如：90%]支付进度款，剩余[请填写百分比，如：10%]作为工程进度款保留在结算中。支付金额应不超过合同总价款的[请填写百分比，如：95%]。4.4竣工结算：工程竣工验收合格后[请填写天数，如：30]天内，承包商应向监理工程师提交完整的竣工结算报告及资料。监理工程师应在收到后[请填写天数，如：28]天内完成审核，报业主批准。业主应在批准后[请填写天数，如：60]天内，支付至结算总价的[请填写百分比，如：95%]作为竣工结算款。剩余[请填写百分比，如：5%]作为工程质量保证金（或称履约保证金），在缺陷责任期满且无遗留缺陷后[请填写天数，如：14]天内支付。4.5质量保证金返还：缺陷责任期[请填写时间，如：24个月]届满，承包商需提交质量保证金返还申请及无遗留重大质量缺陷的证明。监理工程师审核后报业主，业主应在收到申请后[请填写天数，如：14]天内将质量保证金无息返还给承包商。4.6支付账户：承包商应指定以下账户接收工程款项：开户名称：[请填写承包商全称]开户银行：[请填写开户银行全称]银行账号：[请填写银行账号]任何款项支付至上述账户。承包商变更收款账户须提前[请填写天数，如：7]天书面通知业主和监理工程师，并附有效证明。第五条质量与验收5.1工程质量标准：本工程质量必须达到[请选择：设计要求标准/国家或行业现行相关验收标准的合格等级，如：GB50208-2015《地下工程防水技术规范》要求的二级防水标准/设计图纸及加固方案的全部要求]。5.2质量保证：承包商应建立完善的质量管理体系，严格按照设计图纸、技术规范、施工方案及合同约定进行施工，确保工程质量。进场材料必须符合合同约定及国家、行业相关标准，并按规范要求进行检验或见证取样送检，检验合格后方可使用。5.3检验与试验：承包商应按合同约定及国家、行业规范的要求，对施工过程中的关键工序和隐蔽工程进行自检，并邀请监理工程师旁站或参与验收。隐蔽工程验收合格后，方可进行下道工序施工。所有检验、试验结果必须记录存档。5.4验收程序：本工程验收按以下程序进行：（1）分项工程验收：承包商完成一个分项工程后，应向监理工程师申请验收，自检合格后报请验收。（2）中间验收：在工程达到一定进度或关键节点时，业主可组织承包商、监理工程师进行中间验收。（3）竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包商应向业主和监理工程师提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到申请后[请填写天数，如：30]天内组织承包商、监理工程师及有关设计单位（若需要）进行竣工验收。竣工验收合格后，方可办理移交手续。验收依据为设计文件、施工图纸、技术规范、本合同约定及相关的国家、行业验收标准。验收合格是工程交付和支付结算的重要条件。第六条材料与设备6.1材料供应与验收：本工程所需的所有材料（包括但不限于水泥、钢材、砂石、外加剂、锚杆、防水材料、喷射混凝土拌合料等）均由承包商自行采购。承包商应确保所有材料具有出厂合格证、材质证明书及必要的检测报告，并按约定时间、地点提交监理工程师进行进场验收。验收合格后方可使用。因材料质量原因造成的工程缺陷及损失，由承包商承担全部责任。6.2设备使用：本工程施工所用的所有施工机械设备由承包商自备，并应保证设备性能良好、满足施工要求。大型、特殊或重要设备的使用前需报监理工程师批准。承包商应对其设备的安全操作和维修保养负责。第七条双方权利与义务7.1业主权利与义务：（1）负责提供施工所需场地，并完成施工所需外围协调工作（如涉及）。（2）负责组织或参与工程方案审查、施工组织设计审批、工程计量与验收工作。（3）按合同约定及时审核承包商提交的文件、支付申请，并按时支付合同款项。（4）提供施工所需的水源、电源接驳点（若合同未明确由承包商负责）。（5）负责提供与本工程相关的地下管线、结构物等原有状况资料，并保证资料的真实性。（6）监督承包商的施工活动，确保其符合安全生产、环境保护等要求。7.2承包商权利与义务：（1）负责组建项目管理机构，配备满足工程需要的管理人员和技术人员。（2）负责编制详细的施工组织设计、专项施工方案（特别是安全专项方案），报送监理工程师和业主审批。（3）严格按照批准的施工组织设计、方案和技术规范施工，确保工程质量和安全。（4）负责所有施工材料、设备的采购、运输、保管和检验试验，确保其符合合同要求。（5）负责施工现场的管理，包括但不限于安全文明施工、环境保护、保持施工区域整洁、夜间施工照明等。（6）负责工程测量放线、施工记录、隐蔽工程验收记录、材料进场验收记录等的整理和保管，并按合同要求提交监理工程师和业主。（7）按时提交工程进度计划、月度报表、支付申请、检验试验报告、竣工资料等文件。（8）遵守国家及地方有关安全生产、劳动保护、环境保护的法律法规，承担施工过程中的安全责任，配备必要的安全防护设施和劳动防护用品。（9）承担因自身原因造成的工程质量缺陷和安全事故的全部责任及由此产生的一切费用。（10）工程竣工后，应向业主提交完整的竣工资料一套。第八条安全文明施工与环境保护8.1安全责任：承包商是施工安全的第一责任人，必须建立、健全安全生产责任制，制定并实施切合实际的安全技术措施和应急预案，确保施工安全。承包商应按时进行安全教育和培训，特种作业人员必须持证上岗。8.2安全措施：承包商应按国家及行业安全规范要求，设置安全防护设施，做好危险区域警示，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。施工期间发生的安全事故，承包商应立即采取有效措施进行抢救，保护现场，并按程序上报业主和有关部门，事故责任及费用由承包商承担。8.3环境保护：承包商应遵守国家及地方关于环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工噪音、粉尘、废水、废弃物对环境的影响。施工结束后，应清理现场，恢复植被（若涉及）。第九条违约责任9.1承包商违约：（1）未按合同约定的工期竣工（除不可抗力或业主原因外），每逾期一日，承包商应向业主支付合同总价款[请填写比例，如：万分之一]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[请填写比例，如：5%]。逾期超过[请填写天数，如：30]天，业主有权解除合同，承包商承担由此造成的全部损失。（2）工程质量不符合合同约定标准，承包商应负责无偿返工、修复，直至合格。因返工、修复造成的工期延误，业主有权要求承包商承担相应责任。若工程质量严重不合格，业主有权解除合同，并要求承包商赔偿损失。（3）擅自更换合同约定的材料或降低质量标准，业主有权要求承包商停止使用，并拆除、更换，费用由承包商承担，工期不予顺延。情节严重的，业主有权解除合同。（4）未能按时支付工程进度款，业主应向承包商支付逾期付款违约金，每日按逾期支付金额的[请填写比例，如：万分之五]计算。9.2业主违约：（1）未能按合同约定支付工程款项，每逾期一日，业主应向承包商支付逾期付款违约金，每日按应付未付金额的[请填写比例，如：万分之五]计算。（2）因业主原因导致工期延误，工期相应顺延，并可能要求业主赔偿承包商由此造成的额外费用（如窝工费等）。（3）无故拖延竣工验收或拒绝支付结算款项，承包商有权催告业主限期办理。逾期仍未办理的，承包商可向有关仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.3任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第十条不可抗力10.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱等。10.2任何一方因不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行合同义务时，应在事件发生后[请填写天数，如：7]天内书面通知对方，并提供有效证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。10.3因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。因不可抗力导致合同无法继续履行的，合同自动终止，双方互不承担违约责任，已完成工作按实结算。第十一条争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交[请选择：XX仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁/XX人民法院诉讼解决]。11.3采用仲裁方式的，仲裁地点为[请填写具体仲裁地点]，仲裁规则为[请填写具体仲裁规则]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.4采用诉讼方式的，管辖法院为[请填写具体法院名称，通常为工程所在地或合同签订地人民法院]。第十二条合同生效与终止12.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本合同在以下条件满足时终止：（1）工程竣工验收合格，业主支付完成结算款项，质量保证金按约定返还。（2）合同解除。（3）法律规定的其他终止情形。第十三条质量保修（缺陷责任期）13.1本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[请填写年限，如：2]年。13.2质量保修期内，凡因承包商施工或材料原因造成的质量缺陷，承包商应在接到业主或监理工程师通知后[请填写天数，如：7]天内响应，并在合理时间内免费修复缺陷。若承包商未能及时修复，业主有权自行或委托第三方修复