2025年劳务员之劳务员专业管理实务考试题库附答案7

2025年劳务员之劳务员专业管理实务考试题库

第一部分单选题（150题）

1、某装饰公司于2015年10月在某市承接了新楼装修项目，根据需要,

该公司将该项目的部分工作委托给一包工队完成，并于2015年12月

与包工队队长王某签订了项目承包协议，协议明确约定了项目内容、

质量保证、完工日期、协议总额等相关事项。2016年1月15日，该包

工队按协议进程规定，进行5号楼的楼层粉刷工作。工作期间，一名

粉刷工出于好奇，将头探人该楼未封闭的电梯运行观察口向下观望，

不幸被正在下行的电梯挫伤头部，包工队队长及几名工友立即将其送

至附近医院抢救，终因抢救无效死亡。事后死者家属要求包工队队长

连同装饰公司赔偿死者抢救医疗费、丧葬费及家属精神损失费共计60

万元。根据背景材料回答下列问题。

A.政府

B.用人单位

C.用人单位和个人共同

D.个人

【答案】：C

2、按照（）的档案资料管理原则进行规范整理，按照形成规律特

点，区别不同价值，便于保管和利用。

A.“一案一卷”

B.“多案多卷”

C.“一案多卷”

D.“多案一卷”

【答案】：A

3、根据《建筑法》和《建筑企业资质管理规定》，以下说法正确的是

（）O

A.有技术和管理能力的自然人可以分包工程

B.禁止施工企业向无资质或不具备相应资质的企业分包工程

C.有资金实力的包工队可以独立分包工程

D.分包工程的内容与资质等级无关

【答案】：B

4、下列使用安全帽的做法，哪种不正确？（）。

A.附加护耳罩

B.贴上标记

C.自己钻孔加扣带

D.帽衬和帽壳尽量紧贴

【答案】：C

5、职工患病或非因公负伤，停止工作满（）以上的，停发工资，

由用人单位按其工龄长短给付相当于本人工资一定比例的疾病津贴。

A.一周

B.一个月

C.-季度

D.一年

【答案】：B

6、在劳务分包合同履行期间，（）应采取合理措施保护劳务作业

现场环境。

A.承包人

B.工程业主

C.监理工程师

D.劳务分包人

【答案】：D

7、一般情况下，劳动者解除劳动合同，应当提前（）以（）

形式通知用人单位。

A.300；书面或口头

B.300；书面

C.1个月；书面或口头

D.15日；口头

【答案】：B

8、工程承包人确认劳务分包人递交的结算资料后，（）天内向劳

务分包人支付劳务报酬。

A.14

B.15

C.28

D.30

【答案】：A

9、国家对基本养老保险个人账户资金所征的利息税比例为（）。

A.20%

B.15%

C.5%

D.免征

【答案】：D

10、劳务纠纷调解的基本原则不包括（）。

A.合法原则

B.公开原则

C.公正原则

I）.工程项目经理部

【答案】：C

15、每月由（）填报《劳务费结算支付情况月报表》。

A.总承包企业主管领导

B.总承包劳务管理部门

C.工程项目经理部

D.作业队伍中的劳务员

【答案】：C

16、在劳动合同必备条款中，工作内容是指（）所指向的对象，

即劳动者具体从事什么种类或者内容的劳动，这里的工作内容是指工

作岗位和工作任务或职责。

A.劳动关系

B.合同关系

C.劳动法律关系

D.用人关系

【答案】：C

17、劳务管理资料档案最低保存年限：合同协议类（）。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

【答案】：C

18、下列各项中，不属于建筑业务工人员培训形式的是（）。

A.现场入场教育和日常教育

B.农民工夜校

C.技术大比武活动

I）.脱产学历教育

【答案】：D

19、（）应在每次发放劳务人员工资后，将工资发放情况记人劳

务人员工资台账，做到月结月计，账目清楚，以便以后查用。

A.劳务分包单位

B.承包单位

C.建设单位

D.政府主管部门

【答案】：A

20、在建筑业从事（）的人员，必须年满十八周岁以上。

A.繁重体力劳动和高空作业

B.高空作业和野外作业

C.野外作业和接触有毒有害物质

D.接触有毒有害物质和繁重体力劳动

【答案】：D

21、考评结果没有下列哪一项（）。

A.优秀

B.良好

C.合格

D.不合格

【答案】：B

22、邮储银行在对提供的资料和汇入金额核对无误后，每月（）

将款项打入劳务分包企业所属农民工实名卡。

A.1日

B.50

C.10日

D.150

【答案】：B

23、某工程承包作业5000肝，计划每平方米单位用工5个工日，每个

工日单价40元，计划工期为306天，计划劳动生产率指数为120%。

计划平均人数为（）。（保留整数）

A.80

B.82

C.90

D.100

【答案】：B

24、下列关于劳动者与用人单位的竞业限制说法错误的是（）。

A.竞业限制期间应给予劳动者经济补偿

B.竞业限制的人员适用于用人单位的所有人

C.竞业限制期限不得超过两年

D.竞业期内可以到非竞业单位就业

【答案】：B

25、劳务分包队伍综合评价的方法不包括（）。

A.考评周期

B.考评方式

C.劳务管理

D.信息反馈

【答案】：C

26、下列选项中不属于建筑劳务分包企业与农民工在劳动合同中应明

确的工资问题是（）。

A.约定工资标准

B.明确约定工资支付日期

C.约定工资支付方式

D.约定工资代领人

【答案】：D

27、劳动能力鉴定按照属地原则由单位所在地设区的（）级劳动

能力鉴定委员会办理。

A.省

B.市

C.县

D.区

【答案】：B

28、按照我国相关规定，工伤保险的投保人为（）。

A.用人单位

B.国家

C.劳动者个人

D.用人单位和劳动者个人共同负担

【答案】：A

29、劳务分包企业应当在工程项目所在地银行开设用于支付劳务员工

工资的专用账户，在项目开工后（）内按实际用工人数每人不低

于本地区最低工资标准，将工资款项存人专用账户。

A.5天

B.一周

C.一个月

D.一个季度

【答案】：C

30、在劳动统计中，劳动时间通常是以（）作为计量单位。

A.分钟

B.“小时”或“天”

C.“工日”和“工时”

D.月份

【答案】：C

31、项目部针对当天（）要求等重要事项进行全方位交底，确保

施工进度。

A.技术措施和经济措施

B.劳务人员和过程控制

C.劳务人员和材料进场

D.作业环境、工作内容和进度

【答案】：D

32、为了规范劳务费结算的审计工作，将劳务费的结算审计分为

（）和最终结算。

A.工程预结算

B.初始结算

C.中间结算

D.综合结算

【答案】：C

33、工程承包人应对施工劳务企业工资支付进行监督，督促其依法支

付民工工资。（）应当在工程项目所在地银行开设用于支付劳务

员工工资的专用账户，按规定将工资款项存人专用账户。

A.建设单位

B.总包单位

C.劳务分包企业

D.劳务施工队

【答案】：C

34、用人单位实行承包经营的，工伤保险贡任由（）承担。

A.职工劳动关系所在单位

B.用人单位

C.承包经营单位

D.职工个人

【答案】：A

35、安全带的正确挂扣应该是（）。

A.同一水平

B.低挂高用

C.高挂低用

D.高挂高用

【答案】：C

36、以下方法中不属于技术测定法的是：（）。

A.写实记录法

B.工作日写实法

C.简易测定法

D.比例数式法

【答案】：D

37、当劳务费支付到劳务分包企业后，承包人项目部要监督分包企业

将工资发放到劳务工人本人手中，限期回收有工人本人签字的工资发

放表，报（）存档备查。

A.总承包企业

B.承包企业

C.分包企业

D.劳务分包企业

【答案】：A

38、承包人要按规定建立劳务民工工资预留账户，在甲方支付工程款

时按（）留劳务费，由此统一管理并及时支付到劳务分包企业账

户，相关部门监督劳务企业及时将工资支付到劳务民工手中。

A.比例

B.民工人数

C.当月工程量

D.工人工资

【答案】：A

39、主要确定企业的各个工程项目范围内的培训需求属于（）层

次分析。

A.企业

B.工程项目

C.工作岗位

D.项目部

【答案】：B

40、参加高级鉴定的人员必须是取得中级技能证书至少（）年以

上。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D

41、用工单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，

自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当向劳动者每月支

付（）的工资。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.5倍

【答案】：B

42、关于履行劳务分包合同价款的规定，说法错误的是（）。

A.发包人不得以工程质量纠纷拖欠劳务分包合同价款

B.发包人、承包人应当在每月月底前对上月完成劳务作业量级应支付

的劳务分包合同价款予以书面确认

C.发包人应当在书面确认后7日内支付已确认的劳务分包合同价款

I）.承办人应当按照劳务分包合同的约定组织劳务作业人员完成劳务作

业内容

【答案】：C

43、劳动法第四十八条规定了国家实行最低工资保障制度，用人单位

支付劳动者的工资不得低于（）的最低工资标准。

A.国家

B.所在省

C.当地

D.用人单位

【答案】：C

44、劳务分包单位负责编制的施工进度计划不包括（）。

A.日计划

B.周计划

C.月计划

D.年计划

【答案】：D

45、（）负责工程测量定位、沉降观测。

A.建设主管部门

B.设计院

C.工程承包人

D.劳务分包人

【答案】：C

46、劳务纠纷调解的有效期限是（）。

A.20天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】：B

47、劳动合同的主体是（）。

A.用人单位

B.劳动者

C.参与第三方

D.用人单位和劳动者

【答案】：D

48、总承包企业的（），根据自有劳动力数量，进行劳动力平衡,

确定缺口量，提出解决途径。

A.劳务主管部门

B.人力资源部门

C.工程部

D.员工个人

【答案】：A

49、停工留薪期一般不超过（）。

A.3

B.6

C.12

D.24

【答案】：C

50、根据我国《合同法》的有关规定，采用格式条款订立合同的，提

供格式条款的一方应遵循（）原则确定当事人之间的权利和义务,

并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对

方的要求，对该条款予以说明。

A.公平

B.公正

C.公开

D.合法

【答案】：A

51、工作场所噪音超过（）分贝时，员工应当佩戴合格的耳塞进

行工作。

A.60

B.75

C.85

D.95

【答案】：C

52、劳务分包作业完工并经承包人验收合格之日起（）内向承包

人提交完工结算申请单和完整的结算资料，承包人在收到完工结算申

请单之日（）内予以审核确认。

A.5天，5天

B.7天，7天

C.4天,14天

D.28天,28天

【答案】：D

53、分包合同价款的支付形式必须采用（）形式办理。

A.现金

B.银行转账

C.支票

D.网上支付

【答案】：B

54、劳务培训的内容要注重（）三者的兼顾。

A.知识、技能、态度

B.学历、技能、态度

C.学历、经验、态度

D.知识、经验、态度

【答案】：A

55、发生劳动纠纷时，按照约定的违约金低于造成的损失的，当事人

可以请求（）予以增加。

A.公安机关

B.人民法院

C.人民检察院

D.政府建设主管部匚

【答案】：B

56、我国养老保险的组成不包括以下哪项（）。

A.基本养老保险

B.企业补充养老保险

C.个人储蓄型养老保险

D.人身伤害险

【答案】：D

57、分包单位于每月23日（或按照项目规定的日期），申请项目

主管分包的（）对其当月完成的工程项目及施工到达的部位进行

签认，填写《完成工程项目及工程量确定单》。

A.劳务作业人员

B.相关负责人

C.现场工程责任人

D.劳务员

【答案】：C

58、不属于处置劳务纠纷的主要方式是（）。

A.和解及调解

B.诉讼

C.政府强制执行

D.仲裁

【答案】：C

59、仲裁机构收到当事人的申请书，首先要进行审查，经审查符合申

请条件的，应当在（）天内立案。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：C

60、劳务管理计划的内容不包括（）。

A.人员配置计划

B.教育培训计划

C.考核计划

D.奖罚计划

【答案】：D

61、伤残的一次性赔偿金按以下标准支付：一级伤残的为赔偿基数的

（）倍。

A.12

B.16

C.1820

【答案】：B

62、下列各项中，不属于建设主管部门对劳务分包合同实施监督检查

所采取的方式是（）。

A.定期检查

B.突击检查

C.联合检查

D.巡查

【答案】：B

63、社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内

作出工伤认定的决定。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】：D

64、某总包单位工程部门对本公司某建筑工地进行检查，该工程建筑

面积3万门。在对生活区检查中发现如下问题：浴室面积15nl2并设置

8个喷淋头食堂与宿舍区的间距不足3m与厕所间距15m,食堂没有有

卫生许可证，炊事人员没有健康证就上岗。工程部门要求项目部必须

在1周内将上述问题整改到位。根据上述背景材料回答以下问题：

A.5

B.6

C.8

D.10

【答案】：B

65、下列不属于发包人、承包人约定劳务分包合同价款计算方式的有

（）O

A.固定合同价款

B.建筑面积总和单价

C.工种工日单价

D.暂估价方式

【答案】：D

66、不属于施工劳动力主要类型的是（）。

A.企业自有工人

B.聘用外来劳务企业工人

C.使用劳务派遣工人

D.临时零星用工

【答案】：D

67、职业技能鉴定的主要内容不包括（）。

A.职业知识

B.操作技能

C.心理素质

D.职业道德

【答案】：C

68、由不具备资质的“包工头”挂靠劳务分包企业与发包方签订分包

合同而引起的劳务纠纷，承担责任方是（）。

A.劳务分包企业

B.“包工头”和发包方

C.发包方和劳务分包企业

D.“包工头”、劳务分包企业和发包方

【答案】：D

69、关于比较类推法，以下说法错误的是（）。

A.简便易行

B.工作量小

C.适用于批量大的施工作业

D.需要测定比例关系

【答案】：C

70、关于统计分析法，以下说法错误的是（）。

A.简便易行

B.需要有较多的数据资料

C.适用于批量小的施工作业

D.更能反映实际施工水平

【答案】：C

71、遇到（）天气不能从事高处作业。

A.6级以上的风天和雷暴雨天

B.冬天

C.35度以上的热天

D.5级以上的风天

【答案】：A

72、关于实名制管理的作用，以下说法错误的是：（）°

A.缩小用工范围，便于施工管理

B.规范用工行为，维护合法权益

C.健全现场考勤，规避纠纷隐患

D.细化劳务管理，提升保障能力

【答案】：A

73、当前，要加快推进农民工较为集中、工伤风险程度较高的（）

行业参加工伤保险

A.石油

B.化工

C.电子

D.建筑

【答案】：D

74、企业支付农民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支

付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存（）以上

备查。

A.2年

B.3年

C.5年

D.10年

【答案】：A

75、工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质可以分为

（）O

A.定额时间和休息时间

B.有效时间和损失时间

C.必须消耗的时间和中断时间

【）.必须消耗的时间和损失时间

【答案】：D

76、劳务队伍管理是影响工程施工进度的关键因素，（）应加强

现场劳务队伍的检查监管。

A.施工员

B.劳务员

C.安全员

D.劳务队长

【答案】：B

77、下列（）属于劳务纠纷调解的基本原则。

A.公平

B.公正

C.公开

D.诚信

【答案】：B

78、公司成立于2005年4月20日，注册资金为90万元人民币，其经

营范围包括：建筑劳务分包，营业期限自2007年12月17日至2010

年12月17日。乙公司承包了位于方城县方舟城市花园1#、2#、3*楼

的土建、模板打油等工程后，于2007年11月30日，将方舟城市花园

2号楼主体劳务施工分包给了甲公司。合同约定，乙公司在扣除L5%

的劳务费后将工程款支付给甲公司。在施工期内发生的一切开支及其

他应缴纳的各种社会保险费用均由甲公司自行承担。同时，该合同还

约定，甲公司应对自身队伍的施工质量、工期、安全等负全责任并承

担相应的经济损失及项目部的考核奖罚。该合同签订后，经介绍王恩

德于2007年11月30日到方城县方舟城市花园工地劳动。2007年12

月10日上午9：00左右，王恩德在工地二楼外墙扎钢筋时，从楼上摔

下来。2007年12月11日，王恩德被送往该市医专附院进行手术治疗。

2008年1月22日出院，共住院42天，王恩德在医院治疗期间的医药

费由甲公司支付。还向王恩德支付了2007年11月30日至2007年12

月10日之间的劳务费，每天60元，9天共计540元。2008年5月16

日，经南阳南石法医临床司法鉴定所鉴定，王恩德脾脏摘除，构成伤

残六级，王恩德多次找甲公司协商解决，但终未达成一致意见，王恩

德诉至法院，要求判甲公司连带支付伤残赔偿金38516元，误工费90

天,每天60元共5400元，被抚养人生活费12382.05元，精神抚慰金

3万元，共计87298.05元

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】：B

79、吴某系某纺织有限公司工人。2011年3月15日，吴某在下班途中

与单某驾驶的机动车发生碰撞受伤。为赔偿问题，吴某将单某及其投

保的保险公司告上法庭，要求两被告赔偿。经法院审理，双方达成了

调解协议，由保险公司赔偿医药费、护理费、误工费等损失37000元,

单某赔偿1500元。事故发生后，吴某同时向当地劳动和社会保障局申

请工伤认定，经劳动和社会保障局认定，吴某因交通事故受伤构成工

伤。吴某受伤情况经劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残。由于该纺

织有限公司未为吴某交纳工伤保险金，吴某遂申请劳动仲裁，要求用

人单位承担工伤保险责任，并终止劳动关系。劳动争议仲裁委员会作

出裁决后，该单位不服，认为仲裁裁决未扣除吴某在交通事故赔偿案

件中已获赔的医疗费等费用，遂向人民法院提起诉讼。近日，人民法

院判决对此作出肯定的回答，用人单位被判决承担医疗费、护理费、

次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、一次性伤残补助金等

合计68000元。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：C

80、劳动合同依法订立即具有法律约束力，（）应当履行劳动合

同规定的义务。

A.用人单位

B.劳动者

C.用人单位与劳动者

D.第三方

【答案】：C

81、在劳动定额中，劳动效率代表了（）。

A.社会一般水平

B.社会先进水平

C.社会平均先进水平

D.社会最高水平

【答案】：C

82、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（）小时之内

经抢救无效死亡的，视同工伤。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：C

83、以下（）不属于工程建设定额的分类方法。

A.按管理权限分类

B.按生产要素分类

C.按使用范围分类

D.按使用年限分类

【答案】：D

84、劳动合同法第二十条对试用期的工资作出了明确规定，即：劳动

者在试用期的工资不得低于本单位同岗位最低档工资或者劳动合同约

定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.百分之六十

B.百分之七十

C.百分之八十

D.百分之九十

【答案】：C

85、职工考勤应以（）的形式进行记录。

A.原始记录表

B.考勤表

C.出勤表

D.旷工表

【答案】：B

86、劳务分包人是指与承包人签订合同协议书的，具有（）的当

事人及取得该当事人资格的合法继承人。

A.相应劳务作业承包资质

B.合格劳务分包名录

C.相同专业施工

D.综合劳务作业

【答案】：A

87、劳动合同法第三十条第二款规定了用人单位拖欠或者未足额发放

劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请（）。

A.法律援助

B.诉讼

C.调解

D.支付令

【答案】：D

88、下列不属于劳动合同无效或者部分无效的是（）。

A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况

下订立或者变更劳动合同的

B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

C.劳动者对部分条款理解有误的

D.违反法律、行政法规强制性规定的

【答案】：C

89、建筑工程面积10000~50000nf的工地，生活区浴室面积不应小于

（）行，在50000肝以上的工地，浴室面积不应小于（）

A.10,20

B.20,30

C.30,40

D.40,50

【答案】：B

90、实名制管理系统中的“双卡”是指（）。

A.工作卡和工资卡

B.工资卡和床头卡

C.床头卡和金融卡

D.工作卡和床头卡

【答案】：D

91、实名制管理的作用在于：（）。

A.缩小用工范围，便于施工管理

B.简化用工程序，减少政府压力

C.健全现场考勤，杜绝劳务纠纷

D.健全现场考勤，规避纠纷隐患

【答案】：D

92、劳务队伍管理人员请假必须经劳务分包项目经理和（）的批

准，在“去向板”上填写去向。

A.劳务作业人员

B.项目部管理人员

C.项目部劳务员

D.项目部项目经理

【答案】：C

93、根据劳动合同法的规定：（）必须依法进行，必须满足法律

规定的条件。

A.协商解除劳动合同

B.单方解除劳动合同

C.过错性解除劳动合同

D.履约期满后终止劳动合同

【答案】：B

94、反映总承包商是否按规定及时结算和支付劳务分包费用的依据是

（）O

A.劳务费结算台账和支付凭证

B.支付凭证和劳务分包合同

C.劳务备案手续和劳务分包合同

D.劳务分包合同和劳务费结算台账

【答案】：B

95、非全日制用工劳动报酬结算支付周期不得超过（）。

A.七

B.十四

C.十五

D.二H-

【答案】：C

96、总承包企业自收到劳务分包企业依照约定提交的劳务费结算书之

日起（）日内完成审核。

A.14

B.20

C.28

D.30

【答案】：C

97、社会保险关系中的用人单位不包括以下哪些类型（）o

（）

A.国家机关

B.事业单位

C.有雇工的个体工商户

D.国外驻华大使馆

【答案】：D

98、劳务分包企业施工队伍须配备不低于注册人数（）的管理人

员。

A.8%

B.10%

C.12%

D.15%

【答案】：A

99、我国的社会保险不包括（）。

A.疾病保险

B.养老保险

C.医疗保险

D.工伤保险

【答案】：A

100、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文

件组成部分，并根据其（）确定优先解释顺序。

A.重要程度

B.承包人的要求

C.劳务分包人的要求

D.性质

【答案】：D

101、项目工程管理部门在收到分承包方上报的索赔、签证基础资料

()内将审核意见书(包括发生的项目、工程量、影响的程度、

工期损失等)发给分包单位，分包单位依据项目工程管理部门的审核

意见书编制索赔、签证费用及工期计算书，并上报给项目预算部门审

核。

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日

【答案】：D

102、()是用工单位进行薪酬支付和员工考核的重要依据。

A.出勤

B.旷工

C.考勤

D.迟到早退

【答案】：C

103、职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由

()承担举证任责任。

A.职工本人

B.职工近亲属

C.用人单位

I）.劳动部门

【答案】：C

104、劳务分包企业的下列人员中，不属于必须具有安全资格证书的是

（）O

A.劳务员

B.专职安全员

C.项目负责人

D.企业法人代表

【答案】：A

105、从源头上杜绝发生农民工工资纠纷的是（）。

A.建立公司制农民工工资的约束和保障机制

B.建立企业信用档案制度

C.提高农民工的法律维权意识

D.严格“两个规范''做好工作及各项目部劳动队伍管理和用工管理

【答案】：D

106、劳务费是支付（）的来源，相关单位要按月结算。

A.工人工资

B.劳务工人工资

C.劳务队长工资

D.劳务员工资

【答案】：B

107、劳务队伍中特殊、关键岗位作业人员和主要技术工种人员必须

（）上岗。

A.培训后

B.考试合格后

C.持证

D.实习后

【答案】：C

108、下列各项中，不属于损失时间的是（）。

A.施工组织和技术上的缺点而产生的时间消耗

B.施工过程中人为过失而造成的时间消耗

C.与施工工艺特点有关的工作中断时间

D.劳动组织不当引起的时间消耗

【答案】：C

109、下列（）属于解决劳务纠纷的合同外方法。

A.承担继续履约责任

B.支付违约金

C.执行定金罚则

D.诉讼

【答案】：D

110、下列不属于劳动合同鉴定所审查的内容是（）。

A.双方当事人是否具备鉴定劳动合同的资格

B.合同内容是否符合法规和政策

C.双方当事人是否在平等自愿和协商一直的基础上签订劳动合同

D.合同字迹是否工整、清晰

【答案】：D

111、建筑业劳务用工实名制管理是近年来建筑业的一项创新管理，是

强化现场（）管理和保证农民工工资发放到个人的一项重要措施。

A.安全用工

B.正规用工

C.合理用工

D.合法用工

【答案】：D

112、劳务队伍管理人员请假()。

A.只需经劳务分包项目经理批准

B.只需经项目部劳务员的批准

C.必须经劳务分包项目经理和项目部劳务员的批准

D.必须经劳务分包项目经理或项目部劳务员的批准

【答案】：C

113、内部施工劳务昨业队劳务承包纠纷发生的原因主要是劳动关系和

()。

A.工资

B.休假

C.工伤事故

D.培训I

【答案】：C

114、劳务分包是工程承包人将建筑工程施工中的劳务作业发包给

()其他劳务企业的行为。

A.有实力的

B.劳务专业完全对口的

C.具有劳务资质的

D.劳务技能水平高的

【答案】：C

115、下列人员()属于具有签订劳动合同主体资格的劳动者。

A.在校学生

B.现役军人

C.离退休人员

D.下岗职工

【答案】：D

116、非全日制用工劳动报酬结算周期不得超过（）。

A.24日

B.15日

C.7天

D.一个月

【答案】：B

117、模板作业具有一级资质的分包企业中，具有初级以上相应专业的

技术工人不少于（）人；其中，中、高级工不少于（）。

A.30；50%

B.40；50%

C.30；60%

D.40；60%

【答案】：A

118、总包商资金部门支付工程款项，支付形式为网上转账，（）

集中办理一次。

A.每年

B.每季度

C.每月

D.每周

【答案】：C

119、下列各项中，不属于培训需求调查方法的是（）。

A.面谈法

B.观察法

C.专家意见法

D.问卷调查法

【答案】：C

120、用人单位与劳动者签订劳动合同期限三个月以上不满一年的，试

用期不得超过（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：A

121、下列不属于劳务分包合同价款的是（）。

A.工人工资

B.管理费

C.工人奖金

D.工具用具费

【答案】：C

122、伤亡事故处理工作应当在（）日内结案，特殊情况不得超过

（）日。伤亡事故处理结案后，应当公布处理结果。

A.90；160

B.90：180

C.80；160

D.80；180

【答案】：B

123、某建筑公司招聘了孙某（男）和赵某（女）两大学生分别

在项目部担任施工员和在公司担任文职工作，均签订了为期3年的劳

动合同。在合同内约定，试用期3个月，试用期工资1800元（当

地最低工资标准是1770元），转正后工资为3600元。刚从学校毕业

的两人，急于找工作，均对以上合同约定无异议。参加工作1个月以

后，因孙某谈恋爱开销大，1800元的工资在当地根本无法生活下去，

孙某觉得自己已经能够完全胜任目前的工作，于是孙某去找领导希望

提前转正，同工同酬；但被告知，公司发给他的工资高于当地的最低

工资标准，完全合法，公司的规定不能为了某个人而破先例。一年以

后，赵某怀孕。自从有了身孕以后，赵某的整个工作态度都改变了，

之前兢兢业业地工作的她变得有占懒散，很多事情都不情愿从事了，

失去了工作的积极性和责任心。2015年3月，该公司与一家房地产开

发公司要签订一份合同，由赵某进行记录打印；因时间紧，该公司安

排怀孕3个月的赵某延长工作时间加班整理合同。在打印过程中，赵

某把双方合同约定的工程款由1500万美元打印成了1450万美元，导

致该公司与房地产开发公司签订的合同受到了一定的损失。之后公司

查明是由于赵某失职造成的这样结果，因此公司立即与赵某解除了劳

动合同。但赵某认先自己是在孕期，公司是没有权利解除自己的劳动

合同的。双方因此应发了争议。

A.1770

B.1800

C.2880

D.3600

【答案】：C

124、出勤工日数是指在制度规定应工作的工日（工时）中，生产

工人（）的工日（工时）数，是企叱（）的劳动时间。

A.实际出勤，实际可能利用

B.可能出勤，实际利用

C.实际利用，实际利用

D.可能出勤，可能利用

【答案】：A

125、下列各项中，不属于施工劳动力结构特点的是（）。

A.劳动力主要集中在劳务分包企业

B.劳动力主要来源于城镇

C.劳动力的聘用期相对较短

D.普通工人多于高技能工人

【答案】：B

126、下列不属于培训需求的类别的是（）层次分析。

A.工程项目

B.工程类别

C.工作岗位

D.员工个人

【答案】：B

127、以下（）不是按使用范围分类的。

A.施工定额

B.企业定额

C.概算定额

D.投资估算指标

【答案】：B

128、我国的社会保险不包括（）。

A.养老保险

B.医疗保险

C.工伤保险

I）.人寿保险

【答案】：D

129、劳动力总量需求计划的编制程序不包括（）。

A.确定劳动效率

B.确定劳动力投入量

C.确定劳动总产量

D.编制劳动力需求计划

【答案】：C

130、下列（）属于解决劳务纠纷的合同内方法。

A.调解

B.执行定金罚则

C.协商

D.仲裁

【答案】：B

13k不属于解决劳务人员工资纠纷的主要途径是（）。

A.由建设单位或总承包单位先行支付

B.责令用人单位按期支付工资和赔偿金

C.通过法律途径解决

D.建立公司制农民工工资的约束和保障机制

【答案】：D

132、劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内

作出工伤认定决定。

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天

【答案】：B

133、劳务施工单位应配备专兼职管理人员，以配合（）共同做好

实名制工作。

A.建设单位

B.总承包单位

C.劳务分包单位

D.劳务班组

【答案】：B

134、甲是2013年刚毕业的应届毕业生，甲与用人单位签订劳动合同期

限最长不得超过（）年。（）

A3年

B.5年

C.10年

D.15年

【答案】：A

135、实名制管理的基础是劳务作业进场人员（）。

A.花名册

B.工资表

C.工资台账

D.劳动合同台账

【答案】：A

136、一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入

的（）倍。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】：B

137、用人单位自用工之日起超过一个月但不满一年未与劳动者订立书

面劳动合同的，应当向劳动者支付（）倍的月工资。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】：B

138、关于解决农民工问题的基本原则，下列说法错误的是（）。

A.强化服务，完善管理

B.统筹规划，合理弓:导

C.因地制宜，分类指导

D.立足当前，着眼现在

【答案】：D

139、因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实

际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限（）合同约定

的作业总日历天数。

A.不高于

B.不低于

C.等同于

D.不延长

【答案】：B

140、材料计划要使用正式表格，要有（）二人签字，报总包项目

经理部物资部门进行采购供应。

A.主管，制表

B.项目经理，主管

C.项目经理，制表

D.主管，材料员

【答案】：A

141、建筑业意外伤害险的保险期限是自工程项目开工之日到（）。

A.工程计划竣工之日

B.工程实际竣工验收合格之日

C.工程款结清之日

D.工程保修结束之日

【答案】：B

142、劳务分包单位应当向（）提交劳务作业人员花名册、与劳务

作业人员签订的劳动合同、出勤情况、工资发放记录以及社会保险缴

纳记录等。

A.建设单位

B.监理单位

C.政府主管部门

D.承包单位

【答案】：D

143、企业事业单位或者其他组织提供不真实或者不完整的统计资料，

情节严重的，处（）的罚款。

A.3、5万元

B.5、10万元

C.5、20万元

D.20、50万元

【答案】：C

144、下列各项中，不属于医疗保险待遇的项目是（）。

A.规定标准的住院费用

B.规定标准的营养费用

C.规定范围内的药品费用

D.规定的检查和治疗费用

【答案】：B

145、找差距一般包含三个环节，关于这三个环节下列说法错误的是

（）O

A.一是必须对所需要的知识、技能、能力进行分析

B.二是必须对现实缺少的知识、技能、能力进行分析

C.三是必须对所需要的知识，技能、能力与现有的知识、技能、能力

之间的差距进行分析

D.这三个环节没有顺序关系，但必须全部进行，以保证分析的有效性

【答案】：D

146、从根本上解决农民工工资拖欠问题的是（）。

A.建立公司制农民工工资的约束和保障机制

B.建立企业信用档案制度

C.提高农民工的法律维权意识

D.建立欠薪应急周转金制度

【答案】：A

147、从施工组织的角度看，（）是组成施工过程的基本单元。

A.工序过程

B.工作过程

C.工序过程和工作过程

D.综合工作过程

【答案】：B

148、劳动力的需求，要求项目部以（）进行申报。

A.口头表达的形式向公司劳务主管部门

B.书面的形式向公司人事主管部门

C.表格的形式向公瓦安全主管部门

D.表格的形式向公瓦劳务主管部门

【答案】：D

149、2014版劳务分包合同设置了逾期索赔失权条款，从而督促（）

加强现场管理措施。

A.建设单位

B.监理单位

C.承包单位

D.劳务分包单位

【答案】：D

150、关于劳务队伍综合评价表。评价实行百分制，考评结果85分应

为（）。

A.优秀

B.良好

C.合格

D.不合格

【答案】：D

第二部分多选题（20题）

1、申请劳动能力鉴定的程序是（）。

A.自我评估

B.提出申请

C.审查受理

D.组织鉴定

E.结论送达

【答案】：BCD

2、对劳务分包队伍综合评价后，可以根据评价结果确定分级标准，通常

把劳务分包队伍的等级划分为（）等级别。（）

A.优秀

B.良好

C.合格

D.一般

E.不合格

【答案】：ABC

3、通过建筑劳务基地化管理，能够促进建立（）的新型劳务关系。

A.定点定向

B.专业配套

C.双向选择

D.互惠互利

E.长期合作

【答案】：ABC

4、劳动者在下列哪种情形下，用人单位可以提前解除劳动合同

（）O

A.试用期届满后被证明不符合录用条件的。

B.严重违反用人单位的规章制度的。

C.抵制大部分劳动者都认为错误的工作方法

D.严重失职