建筑木匠人工合同范本

PAGE建筑木匠人工合同范本甲方（雇主）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（雇员）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有建筑工程劳务需求，乙方具备建筑木匠相关技能和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将建筑木匠工作承包给乙方事宜，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工作内容乙方负责甲方指定建筑工程项目中的木匠工作，具体包括但不限于：按照施工图纸和要求，制作、安装各类木质构件，如门窗套、木龙骨、木模板、木楼梯、木装饰线条等；对施工现场的木材进行合理切割、拼接、打磨、油漆等处理，确保木材制品的质量和美观度；协助其他工种进行与木匠工作相关的配合施工，如预留孔洞、预埋件安装等，并保证施工过程符合建筑施工安全规范和质量标准。2.工作地点本合同项下的工作地点为[具体建筑工程项目地址]。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进行监督、检查，提出合理的改进意见和建议，要求乙方按照合同约定及建筑施工规范进行施工。有权根据工程实际情况，对工作内容、工作进度等进行合理调整，但应提前通知乙方。2.义务向乙方提供开展工作所需的施工图纸、技术交底等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于施工场地、临时设施、水电供应等，并承担相应费用（如因乙方自身原因额外增加的需求除外）。按照合同约定的时间和方式向乙方支付劳务报酬。协调乙方与其他施工单位之间的关系，保障乙方工作的顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定提供工作条件和支付劳务报酬。对甲方提出的不合理要求和违反法律法规、合同约定的指令，有权拒绝执行，并要求甲方予以纠正。2.义务乙方应具备从事建筑木匠工作所需的资质证书和从业经验，确保其具备完成本合同约定工作的能力和条件。严格按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工，确保工作质量达到合格标准。在施工过程中，因乙方原因导致的质量问题，乙方应负责无偿返工修复，直至达到质量要求，由此给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。根据工程进度合理安排工作时间和人员，确保工作按时完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体违约责任按照本合同约定执行。遵守施工现场的安全规章制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。爱护甲方提供的施工设备、工具及材料，不得擅自损坏或挪用。如有损坏或丢失，乙方应负责赔偿。妥善保管自身财物及施工工具，在工作期间因自身原因造成财物损失的，甲方不承担任何责任。乙方应自行负责其施工人员的工资、福利、社会保险等费用，并确保其施工人员遵守法律法规和施工现场的各项规定。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬本合同劳务报酬采用以下[具体计价方式，如固定总价、单价计价等]方式确定：[详细说明计价方式及金额计算依据，例如：固定总价为人民币[X]元，此价格为完成本合同约定全部工作内容的包干价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。若采用单价计价，需明确各项工作内容的单价，如门窗套制作安装单价为每平方米[X]元，木模板制作安装单价为每立方米[X]元等，并说明总价根据实际完成工作量乘以单价计算得出。]2.支付方式甲方按照以下时间节点向乙方支付劳务报酬：合同签订后，甲方支付乙方劳务报酬的[预付款比例，如30%]作为预付款，即人民币[X]元。预付款到账后，乙方应立即组织人员和设备进场开展工作。在完成本合同约定工作内容的[X%，如50%]后，经甲方验收合格，甲方支付乙方劳务报酬的[进度款比例，如30%]，即人民币[X]元。在全部工作完成并经甲方及相关部门验收合格后[X]个工作日内，甲方支付乙方剩余劳务报酬，即人民币[X]元。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工作期限本合同工作期限自[开始日期]起至[结束日期]止。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担违约责任，且工期不顺延。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定向乙方支付劳务报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的劳务报酬及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的其他损失（如停工期间的人员窝工损失等）。2.若甲方未按照合同约定提供工作条件，导致乙方无法正常开展工作，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准完成工作，乙方应负责无偿返工修复，直至达到质量要求。如因返工修复导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。若乙方返工后仍无法达到质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于重新施工的费用、因工期延误给甲方造成的经济损失等）。2.若乙方未按照合同约定的时间完成工作，每逾期一日，应按照劳务报酬总额的[工期延误违约金比例，如千分之一]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日构成根本违约的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬及承担违约责任，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于因工期延误给甲方造成的经济损失、甲方为减少损失而额外支出的费用等）。3.若乙方擅自将本合同项下的工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应支付劳务报酬总额[转包分包违约金比例，如20%]的违约金，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.乙方违反施工现场安全规章制度，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失，乙方应足额赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方因此支付的赔偿金、罚款、因事故导致的工期延误损失等。5.乙方未按照合同约定履行其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照劳务报酬总额的[其他违约情形违约金比例，如10%]向甲方支付违约金。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商并