工厂代理工程合同范本

PAGE工厂代理工程合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拥有工厂工程相关业务需求，乙方具备专业的工程代理服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方代理工厂工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工厂工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：包括但不限于工厂的[具体建筑部分，如厂房建设、设备安装区域等]的建设工程。工程规模为[建筑面积、占地面积等具体数据]。4.工程期限：预计开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。总工期为[工期天数]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件结束后或甲方原因消除后及时通知甲方并提交工期顺延申请，经甲方确认后调整工期。二、代理服务内容1.工程前期手续办理：协助甲方办理工程所需的各类审批文件，包括但不限于规划许可证、施工许可证等。负责与相关政府部门沟通协调，确保手续办理的顺利进行。2.工程设计协调：与甲方选定的设计单位沟通，了解设计要求，传达甲方意见，确保设计方案符合工程需求。协助甲方审核设计图纸，提出优化建议，避免设计缺陷导致的工程变更和延误。3.工程招标代理：制定工程招标方案，编制招标文件。发布招标公告，组织潜在投标人报名、资格审查。主持开标、评标会议，协助甲方确定中标单位，并起草中标通知书。4.工程合同管理：审查与工程相关的各类合同，包括施工合同、材料采购合同等，确保合同条款合法、合理、明确，保护甲方利益。监督合同执行情况，及时发现并解决合同履行过程中的问题，如合同变更、违约处理等。5.工程进度监督：定期检查工程进度，对比实际进度与计划进度，分析偏差原因。督促施工单位采取有效措施加快工程进度，确保工程按时竣工。如发现工程进度严重滞后，应及时向甲方报告，并提出解决方案。6.工程质量监督：建立工程质量监督机制，定期对工程质量进行检查。协助甲方组织工程质量验收，确保工程质量符合国家相关标准和合同要求。对质量不合格的部分，督促施工单位整改直至达到验收标准。7.工程结算审核：审核工程竣工结算文件，核实工程量、工程价款等。与施工单位、甲方进行结算谈判，确保结算金额合理、准确。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的代理服务工作进行监督、检查，提出意见和建议。有权知晓工程代理工作的进展情况，要求乙方定期汇报工作。在乙方违反本合同约定时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务：向乙方提供开展代理服务所需的相关资料，包括但不限于工程规划文件、设计要求、项目资金情况等，并保证资料的真实性、完整性和准确性。按照本合同约定及时支付代理服务费用。协助乙方协调与工程相关的其他各方关系，为乙方开展工作提供必要的支持和便利条件。在工程建设过程中，因甲方原因导致的工程变更、延误等情况，应及时通知乙方，并承担相应责任。（二）乙方权利与义务1.权利：按照本合同约定收取代理服务费用。根据工程实际情况和法律法规要求，独立开展代理服务工作，有权拒绝甲方提出的违反法律法规或损害乙方利益的不合理要求。在代理服务过程中，因甲方提供的资料不准确、不完整或甲方未履行协助义务等原因导致乙方工作延误或损失的，有权要求甲方承担相应责任。2.义务：严格按照国家法律法规及本合同约定履行代理服务职责，为甲方提供专业、优质、高效的服务。组建专业的代理服务团队，明确各成员的职责分工，并确保团队成员具备相应的专业知识和技能。定期向甲方汇报工程代理工作进展情况，及时反馈工作中出现的问题及解决方案。保守在代理服务过程中知悉的甲方商业秘密和工程相关信息，不得向第三方泄露。对因自身过错导致的工程延误、质量问题或其他损失承担相应责任。四、代理服务费用及支付方式1.代理服务费用：本工程代理服务费用为人民币[具体金额]元。上述费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方原因导致工程规模大幅增加、工程内容重大变更或因不可抗力等非乙方原因造成乙方工作量显著增加的除外。如遇上述情况，双方应根据实际情况协商调整代理服务费用。2.支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付代理服务费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元。在完成工程前期手续办理并取得施工许可证后[X]个工作日内，甲方向乙方支付代理服务费用的[进度款比例1]，即人民币[进度款金额1]元。在工程主体结构完工并经质量验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付代理服务费用的[进度款比例2]，即人民币[进度款金额2]元。在工程竣工验收合格且完成工程结算审核后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余代理服务费用，即人民币[尾款金额]元。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定按时支付代理服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]日的，乙方有权暂停代理服务工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时承担乙方因暂停工作而遭受的损失。因甲方原因导致乙方无法正常开展代理服务工作，如提供资料不及时、不准确或拒绝履行协助义务等，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失，并相应延长代理服务期限。若甲方擅自变更或解除本合同，应向乙方支付代理服务费用总额的[合同解除违约金比例]作为违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定履行代理服务职责，导致工程延误、质量问题或其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以给甲方造成的实际损失为限，包括但不限于工程返工费用、工期延误导致的甲方额外支出、第三方索赔费用等。若乙方泄露在代理服务过程中知悉的甲方商业秘密或工程相关信息，应向甲方支付代理服务费用总额的[信息泄露违约金比例]作为违约金，并采取措施消除影响，赔偿甲方因此遭受的损失。如损失难以计算，违约金最低不低于人民币[信息泄露违约金最低金额]元。若乙方擅自变更或解除本合同，应退还甲方已支付的全部费用，并向甲方支付代理服务费用总额的[合同解除违约金比例]作为违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[各自持有份数]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一