建造师工程管理与实务题库及参考答案

建造师工程管理与实务题库及参考答案考试时长：120分钟满分：100分试卷名称：建造师工程管理与实务考核试卷考核对象：二级建造师考生题型分值分布：-单选题（10题×2分）20分-多选题（10题×2分）20分-判断题（10题×2分）20分-简答题（3题×4分）12分-案例分析题（2题×9分）18分总分：100分---一、单选题（每题2分，共20分）1.施工单位在编制施工进度计划时，应优先考虑的因素是（）。A.资金到位情况B.施工现场条件C.合同工期要求D.劳动力资源供给参考答案：C2.建筑工程中，属于分部工程的是（）。A.混凝土结构工程B.钢筋工程C.模板工程D.混凝土浇筑参考答案：A3.施工现场发生坍塌事故时，最先采取的措施是（）。A.报警并疏散人员B.抢救被困人员C.保护现场证据D.调查事故原因参考答案：A4.涉及结构安全的重要部位，防水工程的质量检验应采用（）。A.目测法B.拉拔试验C.渗透试验D.无损检测参考答案：C5.建设工程索赔成立的条件不包括（）。A.索赔事件已实际发生B.索赔人有明确证据支持C.索赔事件与损失有直接因果关系D.索赔事件属于不可抗力参考答案：D6.施工合同中，关于工程变更的说法错误的是（）。A.变更需经发包人同意B.变更可能引发工期索赔C.变更费用由承包人承担D.变更需书面确认参考答案：C7.建筑工程中，属于施工组织设计核心内容的是（）。A.材料采购计划B.资源配置方案C.成本控制措施D.质量验收标准参考答案：B8.安全生产责任体系的核心是（）。A.安全教育培训B.安全检查制度C.企业主要负责人责任D.事故应急预案参考答案：C9.混凝土养护期间，其强度增长最快的温度范围是（）。A.0℃～5℃B.5℃～10℃C.10℃～20℃D.20℃～30℃参考答案：D10.建设工程进度控制的关键环节是（）。A.进度计划编制B.进度检查C.进度调整D.进度奖惩参考答案：B---二、多选题（每题2分，共20分）1.施工现场文明施工的主要内容包括（）。A.现场围挡规范B.材料堆放整齐C.噪声控制达标D.环境卫生管理E.施工人员佩戴安全帽参考答案：A、B、C、D2.建设工程合同纠纷的解决方式有（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.拍卖工程款参考答案：A、B、C、D3.施工质量验收的基本要求包括（）。A.满足设计文件要求B.符合国家现行标准C.有完整的施工记录D.通过见证取样检测E.外观质量达标参考答案：A、B、C、D4.建设工程风险管理的流程包括（）。A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控E.风险奖励参考答案：A、B、C、D5.施工现场临时用电的安全措施有（）。A.采用TN-S接零保护系统B.定期检查电气设备C.设置漏电保护器D.使用合格电缆E.照明灯高度低于2.5米参考答案：A、B、C、D6.建筑工程常见的质量通病包括（）。A.混凝土裂缝B.砌体空鼓C.钢筋锈蚀D.地基沉降E.门窗变形参考答案：A、B、C、D、E7.施工进度计划的类型有（）。A.总进度计划B.年度进度计划C.季度进度计划D.月度进度计划E.周进度计划参考答案：A、B、C、D、E8.安全生产教育培训的内容包括（）。A.法律法规知识B.安全操作规程C.应急处置技能D.职业健康知识E.领导讲话参考答案：A、B、C、D9.建设工程结算的方式有（）。A.按实结算B.固定总价结算C.固定单价结算D.成本加酬金结算E.分阶段结算参考答案：A、B、C、D、E10.施工现场环境保护措施包括（）。A.控制扬尘污染B.减少噪声排放C.处理施工废水D.妥善处理固体废物E.植被绿化参考答案：A、B、C、D、E---三、判断题（每题2分，共20分）1.施工单位可以未经监理单位同意，擅自修改工程设计。（×）2.建筑工程保修期从竣工验收合格之日起计算。（√）3.安全生产许可证有效期届满，需要延期的，企业应在有效期届满前3个月申请。（√）4.混凝土浇筑完成后，应立即覆盖并保湿养护。（√）5.施工现场发生质量事故时，企业应立即上报并保护现场。（√）6.建设工程进度偏差超过10%时，必须调整进度计划。（×）7.承包人有权拒绝发包人提出的超出合同约定的变更要求。（√）8.安全生产责任制的核心是“管生产必须管安全”原则。（√）9.建筑工程中的防水工程属于分项工程。（√）10.施工索赔必须以书面形式提交，并附相关证据。（√）---四、简答题（每题4分，共12分）1.简述施工进度控制的主要措施。答：施工进度控制的主要措施包括：（1）编制科学合理的进度计划；（2）定期检查进度执行情况；（3）分析进度偏差原因；（4）采取纠偏措施（如调整资源投入、优化施工组织）；（5）加强合同管理，确保按期完成。2.简述安全生产教育培训的主要内容。答：安全生产教育培训的主要内容包括：（1）安全生产法律法规知识；（2）岗位安全操作规程；（3）危险源辨识与风险控制；（4）应急处置技能（如火灾、触电急救）；（5）职业健康知识。3.简述建设工程索赔的流程。答：建设工程索赔的流程包括：（1）索赔事件发生时，及时收集证据；（2）向发包人提交索赔意向通知；（3）在规定时间内提交索赔报告；（4）协商解决索赔争议；（5）若协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。---五、案例分析题（每题9分，共18分）案例一：某施工单位承接一项框架结构工程，合同工期为180天。施工过程中，因设计变更导致混凝土浇筑量增加20%，工期延误15天。同时，因暴雨导致场地积水，基坑边坡出现轻微渗水，工期再次延误5天。施工单位向发包人提出工期索赔，发包人认为设计变更属于承包人风险，拒绝索赔。问题：（1）施工单位能否获得工期索赔？理由是什么？（2）发包人拒绝索赔的做法是否合理？为什么？（3）施工单位应如何应对？参考答案：（1）施工单位能获得部分工期索赔。理由：-设计变更属于发包人责任，承包人无过错，可索赔工期；-暴雨属于不可抗力，发包人应承担由此造成的工期延误责任。（2）发包人拒绝索赔的做法不合理。理由：-设计变更导致的工期延误与承包人无关；-不可抗力事件导致的延误，发包人应承担相应责任。（3）施工单位应：-书面提交索赔报告，明确索赔依据和证据；-与发包人协商，争取达成一致；-若协商不成，通过合同约定的争议解决方式（仲裁或诉讼）维权。案例二：某项目施工过程中，监理单位发现某分项工程存在质量缺陷，要求施工单位整改。施工单位整改后，监理单位仍认为质量不达标，导致工程停工3天。施工单位认为停工是由于监理单位检查过于严格所致，要求发包人赔偿停工损失。问题：（1）监理单位的检查行为是否合理？为什么？（2）施工单位要求发包人赔偿的做法是否成立？理由是什么？（3）如何避免类似事件发生？参考答案：（1）监理单位的检查行为合理。理由：-监理单位的职责是确保工程质量符合合同和规范要求；-检查是必要的质量控制手段。（2）施工单位要求发包人赔偿的做法不完全成立。理由：-施工单位有义务确保工程质量，整改不达标属于自身责任；-但因监理单位检查导致的合理停工，发包人可承担部分责任。（3）避免类似事件的方法：-加强施工过程中的自检和互检；-与监理单位保持良好沟通，避免误解；-提前了解质量验收标准，确保施工质量。---标准答案及解析一、单选题1.C解析：合同工期是进度控制的核心目标。2.A解析：分部工程是按专业性质和工程部位划分的。3.A解析：坍塌事故优先保障人员安全。4.C解析：防水工程需验证渗透性能。5.D解析：不可抗力通常属于不可预见风险。6.C解析：变更费用通常由责任方承担。7.B解析：资源配置是组织设计的核心。8.C解析：企业负责人是首要责任人。9.D解析：高温有利于水泥水化。10.B解析：进度检查是控制的关键。二、多选题1.A、B、C、D解析：文明施工涵盖现场管理多个方面。2.A、B、C、D解析：仲裁和诉讼是法定解决方式。3.A、B、C、D解析：质量验收需满足多方面要求。4.A、B、C、D解析：风险管理是系统流程。5.A、B、C、D解析：临时用电需符合安全规范。6.A、B、C、D、E解析：这些是常见质量通病。7.A、B、C、D、E解析：进度计划分级细化。8.A、B、C、D解析：培训内容需全面。9.A、B、C、D、E解析：结算方式多样。10.A、B、C、D、E解析：环保措施需综合。三、判断题1.×解析：设计变更需经监理同意。2.√解析：保修期从验收合格起算。3.√解析：延期申请需提前3个月。4.√解析：及时覆盖养护可提高强度。5.√解析：事故上报和保护现场是法定义务。6.×解析：偏差大小决定是否调整。7.√解析：变更需发包人同意。8.√解析：安全生产责任是核心原则。9.√解析：防水工程是分项工程。10.√解析：索赔需书面证据。四、简答题1.答案