2026年建筑工期调整协议

2026年建筑工期调整协议甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，就建筑工期调整事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同背景

本合同依据原建设工程施工合同编号_________，就原合同约定的工期进行调整。原合同签订日期为____年____月____日，合同工期自____年____月____日始至____年____月____日止。因不可抗力或双方协商一致等原因，需对原合同工期进行合理调整。

二、工期调整原因

1、不可抗力因素：如地震、洪水、战争等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况，导致工程无法按原计划进行。

2、设计变更：经甲方确认的设计变更，导致工程量增加或施工方案改变，影响工期。

3、甲方原因：如甲方提供的资料延迟、指令错误、资金不到位等，导致工程延误。

4、乙方原因：如乙方施工组织不力、人员设备不足、技术能力不足等，导致工程延误。

5、其他原因：经双方协商一致的其他导致工期调整的因素。

三、工期调整期限

1、不可抗力因素导致的工期调整，乙方可根据实际情况，向甲方提供相关证明文件，申请工期延期。工期延期期限根据不可抗力影响的实际情况确定，但最长不超过____个月。

2、设计变更导致的工期调整，乙方可根据设计变更的具体内容，向甲方提供书面报告，申请工期延期。工期延期期限根据设计变更影响的实际情况确定，但最长不超过____个月。

3、甲方原因导致的工期调整，乙方可根据甲方原因的具体情况，向甲方提供书面报告，申请工期延期。工期延期期限根据甲方原因影响的实际情况确定，但最长不超过____个月。

4、乙方原因导致的工期调整，乙方可根据乙方原因的具体情况，向甲方提供书面报告，申请工期延期。工期延期期限根据乙方原因影响的实际情况确定，但最长不超过____个月。

5、其他原因导致的工期调整，乙方可根据其他原因的具体情况，向甲方提供书面报告，申请工期延期。工期延期期限根据其他原因影响的实际情况确定，但最长不超过____个月。

四、工期调整程序

1、乙方向甲方提交工期调整申请报告，报告应包括工期调整原因、工期调整期限等内容。

2、甲方在收到乙方工期调整申请报告后____日内，进行审核并作出答复。

3、甲方同意工期调整的，双方应签订书面补充协议，对原合同工期进行相应调整。

4、甲方不同意工期调整的，双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

五、工期调整后的合同履行

1、工期调整后，原合同中关于工期的约定均以书面补充协议为准。

2、工期调整期间，乙方应继续按照原合同约定的内容和标准履行合同义务。

3、工期调整期间，甲方应按照原合同约定的内容和标准履行合同义务，并配合乙方完成工程。

六、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方的工期调整申请进行审核，并有权决定是否同意工期调整。

2、甲方应按照原合同约定的内容和标准履行合同义务，并配合乙方完成工程。

3、甲方应在收到乙方工期调整申请报告后____日内，进行审核并作出答复。

4、甲方同意工期调整的，应及时与乙方签订书面补充协议。

5、甲方有权要求乙方提供工期调整原因的相关证明文件。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方可根据本合同约定的工期调整原因，向甲方申请工期调整。

2、乙方向甲方提交工期调整申请报告，应真实、准确、完整。

3、乙方可根据甲方的要求，提供工期调整原因的相关证明文件。

4、工期调整期间，乙方应继续按照原合同约定的内容和标准履行合同义务。

5、工期调整期间，乙方应积极配合甲方完成工程。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝乙方合理的工期调整申请，导致工程延误的，应承担相应的违约责任。

2、乙方无正当理由未按本合同约定的工期进行调整，导致工程延误的，应承担相应的违约责任。

3、因工期调整导致合同解除的，双方应根据实际情况，相互返还已取得的财产，并承担相应的损失赔偿责任。

八、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：