2025年级贵州省建造师考试试题库及解析答案

2025年级贵州省建造师考试试题库及解析答案一、建设工程施工管理1.某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作B的自由时差为（）天。（网络图节点：①-②（A，3天），①-③（B，5天），②-④（C，4天），③-④（D，2天），④-⑤（E，6天））解析：自由时差指在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。首先计算各节点最早时间（ET）：ET①=0；ET②=0+3=3；ET③=0+5=5；ET④=max(3+4,5+2)=max(7,7)=7；ET⑤=7+6=13。工作B的紧后工作是D（③-④），D的最早开始时间为ET③=5，工作B的最早完成时间=0+5=5，因此自由时差=5（D的最早开始时间）-5（B的最早完成时间）=0天。答案：0。2.某施工项目某月的成本数据如下：计划工作量1500m³，预算单价600元/m³；实际工作量1600m³，实际单价620元/m³。运用赢得值法分析，该月的费用偏差（CV）为（）万元。解析：费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）。BCWP=1600×600=960000元；ACWP=1600×620=992000元；CV=960000-992000=-32000元=-3.2万元。费用偏差为负，说明超支。答案：-3.2。3.某工程发生安全事故，造成3人死亡、5人重伤、直接经济损失800万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故解析：事故等级划分标准：特别重大（≥30死，或≥100重伤，或≥1亿元直接损失）；重大（10≤死<30，或50≤重伤<100，或5000万≤损失<1亿）；较大（3≤死<10，或10≤重伤<50，或1000万≤损失<5000万）；一般（死<3，或重伤<10，或损失<1000万）。本题3人死亡（≥3且<10），5人重伤（<10不满足较大事故重伤标准），直接损失800万（<1000万不满足较大事故损失标准）。但事故等级按最严重的指标确定，死亡3人属于较大事故的死亡标准。答案：C。二、建设工程法规及相关知识4.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同B.联合体成员数量不得超过5家C.联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任（A错误，C正确）。联合体成员数量无法律限制（B错误）。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效（D错误）。答案：C。5.某施工企业与劳动者签订了一份期限为2年的劳动合同，试用期最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6解析：《劳动合同法》规定，劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。本题合同期限2年（1年以上不满3年），试用期最长2个月。答案：B。6.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。A.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同B.发包人未按约定支付工程款，承包人可以立即解除合同C.合同约定的解除条件成就，承包人必须解除合同D.承包人已完成的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（A正确）。发包人未按约定支付工程款，需经催告后在合理期限内仍不支付，承包人才可解除合同（B错误）。约定解除条件成就时，解除权人可以解除合同，而非必须（C错误）。承包人已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的，发包人才可解除合同（D错误）。答案：A。三、建筑工程管理与实务（案例分析）背景资料：某住宅工程，建筑面积2.8万㎡，地下1层，地上12层，框架剪力墙结构。施工过程中发生以下事件：事件1：项目部编制的《施工组织设计》中，施工进度计划采用横道图表示，监理工程师要求改用网络图，并指出横道图的局限性。事件2：主体结构施工时，项目经理部对现场脚手架进行检查，发现部分立杆基础不平整，局部剪刀撑设置不符合规范要求。事件3：屋面防水工程完工后，项目部进行淋水试验，持续时间2小时，试验合格后组织验收。问题1：事件1中，横道图进度计划的局限性有哪些？解析：横道图的局限性包括：①不能明确反映各项工作之间的逻辑关系；②不能反映工作的机动时间（时差）；③无法确定关键工作和关键线路；④难以适应大的进度计划系统。问题2：事件2中，脚手架立杆基础应如何处理？剪刀撑的设置要求有哪些？解析：（1）立杆基础处理：①脚手架基础应夯实平整，设置排水措施；②当基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则应采取加固措施；③立杆底部应设置底座或垫板，垫板厚度不小于50mm，长度不小于2跨。（2）剪刀撑设置要求：①每道剪刀撑跨越立杆的根数宜为5-7根（宽度不小于6m）；②剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°-60°之间；③高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；④24m以上的双排脚手架，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑；⑤剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接，搭接长度不小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定。问题3：事件3中，屋面淋水试验的持续时间是否符合要求？说明理由。若不符合，正确做法是什么？解析：不符合要求。根据《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2020），屋面淋水试验持续时间不应少于2小时；但对于大面积屋面，应分段进行，每段持续时间不少于2小时。本题未明确是否分段，但通常住宅工程屋面面积较大，若未分段仅持续2小时可能不充分。正确做法：淋水试验应分段进行，每段持续时间不少于2小时，或采用蓄水试验（蓄水深度≥20mm，时间≥24小时）。四、建设工程施工管理（综合题）某工程施工合同约定：合同工期6个月，合同价800万元（含安全文明施工费50万元）。合同履行过程中，发生以下事件：事件1：建设单位要求压缩工期至5个月，施工单位提出赶工费用补偿。事件2：因建设单位提供的设计图纸错误，导致工程停工15天，窝工损失20万元；施工单位向建设单位提出工期和费用索赔。事件3：施工过程中，因不可抗力导致部分已完工程损坏，修复费用10万元，施工机械损坏5万元，工期延误7天。问题1：事件1中，施工单位是否有权要求赶工费用补偿？说明理由。解析：有权。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。本题建设单位要求压缩工期，施工单位有权要求补偿赶工费用。问题2：事件2中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。解析：工期索赔和费用索赔均成立。建设单位提供设计图纸错误属于发包人责任，导致的停工损失（窝工20万元）和工期延误（15天）应由发包人承担。施工单位可向建设单位索赔工期15天和费用20万元。问题3：事件3中，修复费用、施工机械损坏费用及工期延误应由谁承担？解析：根据《民法典》第808条及《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），不可抗力导致的损失承担原则：①已完工程损坏修复费用由发包人承担（10万元由建设单位承担）；②施工机械损坏由承包人承担（5万元由施工单位承担）；③工期延误7天由发包人承担（工期顺延7天）。五、建设工程法规及相关知识（多选题）7.下列情形中，属于违法分包的有（）。A.施工总承包单位将主体结构的混凝土浇筑分包给其他单位B.专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业分包给劳务公司C.施工总承包单位将其承包的工程中的钢结构工程分包给具有相应资质的单位D.劳务分包单位将其承包的劳务作业再分包E.建设单位指定分包商，施工总承包单位将部分非主体工程分包给指定单位解析：违法分包情形包括：①总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；②建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成；③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位（A属于，主体结构不得分包）；④分包单位将其承包的建设工程再分包（D属于，劳务分包不得再分包）。B属于合法劳务分包；C中钢结构工程属于非主体结构，可分包；E中建设单位指定分包若合同无约定则违法，但选项未明确是否经建设单位认可，若未经认可则属于违法分包，但本题A、D明确违法。答案：ADE。8.关于工伤保险的说法，正确的有（）。A.职工因工死亡，其近亲属可领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金B.职工在两个单位同时就业的，各单位均应缴纳工伤保险费C.职工被派遣出境工作，依据前往国家法律参加当地工伤保险的