XX年监理工程师《合同管理》仿真试题及答案_第1页
XX年监理工程师《合同管理》仿真试题及答案_第2页
XX年监理工程师《合同管理》仿真试题及答案_第3页
XX年监理工程师《合同管理》仿真试题及答案_第4页
XX年监理工程师《合同管理》仿真试题及答案_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

XX年监理工程师《合同管理》仿真试题及答案一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.下列合同中,属于从合同的是()。A.买卖合同B.借款合同C.保证合同D.运输合同答案:C。从合同是指以主合同的存在为前提而存在的合同,保证合同是以主债权债务合同的存在为前提的,属于从合同;而买卖合同、借款合同、运输合同都是独立存在的主合同。2.合同法律关系的客体不包括()。A.物B.智力成果C.行为D.自然人答案:D。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果;自然人是合同法律关系的主体,而非客体。3.施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同,项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于()。A.职务代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理答案:D。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。施工企业授权项目经理全面负责履行施工合同,项目经理以施工企业名义采购材料的行为是基于施工企业的委托授权,属于委托代理。4.下列财产中,不可以作为抵押物的是()。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具C.土地所有权D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权答案:C。根据相关法律规定,土地所有权不得抵押;而抵押人所有的房屋和其他地上定着物、抵押人所有的机器、交通运输工具、抵押人依法有权处分的国有土地使用权都可以作为抵押物。5.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中,正确的是()。A.招标申请经批准后,招标人可以自行招标B.办理招标备案后,招标人可以自行招标C.无须办理招标备案,招标人可以自行招标D.办理招标备案后,招标人应委托代理机构招标答案:B。招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,经招标备案后,可以自行办理招标事宜,而不是招标申请经批准后就可自行招标,也并非无须办理招标备案,同时有能力时也不一定必须委托代理机构招标。6.招标项目设有标底的,标底应当保密,并在()公布。A.开标时B.评标时C.中标结果确定时D.签订合同后答案:A。招标项目设有标底的,标底应当保密,并在开标时公布。7.某建设项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元,评标价1010万元,评标结束后,该投标人向招标人表示,可以再降低报价,报1000万元,与此对应的评标价为990万元,则双方订立的合同价应为()万元。A.1020B.1010C.1000D.990答案:A。中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准,但评标委员会无需对投标文件的技术部分进行价格折算。合同价应以投标报价为准,所以双方订立的合同价应为1020万元。8.根据《标准施工招标文件》,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计和项目管理机构评审答案:D。初步评审阶段主要包括形式评审、资格评审和响应性评审;施工组织设计和项目管理机构评审属于详细评审阶段的工作内容。9.设计合同示范文本规定,设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。A.施工方案B.合理使用年限C.竣工验收的标准D.设计变更的期限答案:B。设计人负责设计的建(构)筑物需注明合理使用年限。10.按照设计合同示范文本规定,当设计工作超过一半时,因发包人原因要求解除合同,发包人应()。A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费答案:C。在设计合同履行期间,因发包人原因要求解除合同,设计工作不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按全部设计费支付。所以当设计工作超过一半时,发包人应将全部设计费支付给设计人。11.某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺,这一钢材损失应由()承担。A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人答案:D。发包人供应的材料设备到货时,发包人应通知承包人共同进行到货清点。本题中发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,所以钢材损失应由发包人承担。12.某施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失,则该损失应由()承担。A.发包人B.工程师C.承包人D.发包人与承包人共同答案:C。承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用,但设计质量责任仍由承包人承担。所以因设计质量缺陷给工程造成的损失应由承包人承担。13.施工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()。A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书答案:C。合同文件的优先解释顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。所以C选项的解释顺序正确。14.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理。按照合同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交()。A.索赔报告B.索赔意向通知C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求答案:B。承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交索赔意向通知。15.根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.缺陷责任期最长不超过1年C.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任D.由于发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,缺陷责任期自合同约定竣工日期起计算答案:A。缺陷责任期自实际竣工日期起计算;缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年;缺陷责任期届满,承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务;由于发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。16.某建设工程物资采购合同,采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约,按合同约定计算的违约金为10万元,则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。A.4B.8C.10D.14答案:C。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中采购方选择违约金条款更为有利,所以采购方有权要求供货方支付10万元承担违约责任。17.某设备采购合同中约定,甲方向乙方订购5台设备。合同履行时,甲乙双方约定将其中2台设备交付给丙,但乙一直未向丙交付该2台设备,则()。A.甲向丙承担违约责任B.乙向丙承担违约责任C.乙向甲承担违约责任D.丙向甲承担违约责任答案:C。当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定,应当向债权人承担违约责任。本题中乙未向丙交付设备,应向甲承担违约责任。18.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可直接请工程师确认、取消或改变答案:D。工程师可以向助手指派任务和付托部分权力,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。承包商对助手的指示有疑义时,可直接请工程师确认、取消或改变。19.根据FIDIC《施工合同条件》,当()达到中标合同金额减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金答案:D。当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同金额减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。20.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程总承包合同价款的说法,正确的是()。A.签约合同价即为合同结算价B.合同价格包括签约合同价与合同履行过程中按合同约定进行的调整C.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金D.合同价格不包括暂估价和暂列金额答案:B。签约合同价是指签订合同时合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额;合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金。所以A选项错误,签约合同价不一定是合同结算价;C选项表述不准确,合同价格是在履行过程中按约定调整后的价格;D选项错误,签约合同价包括暂估价和暂列金额。21.建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议答案:D。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。所以首先应按照补充协议履行。22.某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是()。A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失答案:C。合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错,应当根据过错的大小各自承担相应的责任。本题中双方具有同等过错,购买方损失4万元,供应方损失2万元,双方损失差为2万元,各自承担一半,即供应方承担购买方1万元损失。23.下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁答案:D。和解和调解达成的协议不具有强制执行的效力;行政复议主要是针对行政行为,并非解决建设工程合同纠纷的主要方式;仲裁裁决具有强制执行法律效力。24.在建设工程合同的订立过程中,投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件,此为()。A.要约邀请B.要约C.承诺D.承诺生效答案:B。要约是希望和他人订立合同的意思表示。投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件,表明投标人希望与招标人订立合同,此为要约。25.下列关于代理的表述,正确的是()。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权限行使代理权C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施的民事法律行为答案:A。代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任。代理人不得超越代理权限行使代理权;被代理人只对代理人在代理权限内的行为承担责任;代理是代理人以被代理人的名义实施的民事法律行为。26.关于保证方式的说法,正确的是()。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式的,为一般保证C.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为连带责任保证D.连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任答案:A。保证的方式有一般保证和连带责任保证;当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任;当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证;一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任,而连带责任保证的保证人没有先诉抗辩权。27.招标人在()时,向建设行政主管部门备案。A.发布招标公告B.发售招标文件C.进行资格预审D.确定中标人答案:D。招标人确定中标人后15天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告进行备案。28.施工招标中,投标文件的内容未完全响应招标文件,但仍属于投标文件有效的情况是()。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节答案:D。A选项联合体投标没有提交联合体协议书,属于重大偏差,投标文件无效;B选项投标工期长于招标文件中要求的工期,不符合招标文件的实质性要求,投标文件无效;C选项投标保函金额少于招标文件的要求,属于重大偏差,投标文件无效;D选项未详细说明使用专利施工的技术细节,不属于对招标文件实质性内容的偏离,投标文件有效。29.设计合同履行过程中,设计人应负责情况的是()。A.向施工单位进行设计交底B.组织设计审查会C.确定设计变更的预算D.实施设计质量监督答案:A。设计人应向施工单位进行设计交底,解释设计意图,说明工程特点和质量要求等。组织设计审查会一般由建设单位负责;确定设计变更的预算通常由造价咨询等相关单位协助完成;实施设计质量监督一般由建设行政主管部门或相关质量监督机构进行。30.按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是()。A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担答案:D。发包人供应的材料设备运至施工现场后,应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担。31.某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由()。A.发包人负责,并承担检验费用B.发包人负责,检验费用由承包人承担C.承包人负责,并承担检验费用D.承包人负责,检验费用由发包人承担答案:D。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人承担。32.施工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为()。A.中标通知书、投标书、合同协议书B.中标通知书、专用条款、通用条款C.投标书、专用条款、图纸D.合同协议书、通用条款、中标通知书答案:B。合同文件的优先解释顺序为:合同协议书>中标通知书>投标函及投标函附录>专用合同条款及其附件>通用合同条款>技术标准和要求>图纸>已标价工程量清单或预算书>其他合同文件。所以B选项的解释顺序正确。33.某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误,延误期间内国家政策发生变化,由此引起的合同价款调整应()。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整,调减的予以调整D.调增的予以调整,调减的不予调整答案:C。因承包人原因导致工期延误,在延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。如果是政策变化导致合同价款调增,不予调整;如果是调减,则予以调整。34.建设工程施工过程中,监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑,便要求承包人对已覆盖的部分重新检验。检验结果表明该部分隐蔽工程质量未达到合同约定的质量标准,由此增加的费用和延误的工期应由()承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.承包人和发包人共同答案:A。承包人覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。35.根据《标准施工招标文件》,关于暂估价的说法,正确的是()。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供答案:C。暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。36.某工程材料采购合同中约定,供货方交付订购的材料后,采购方再行支付货款。合同履行过程中,因供货方交付的材料质量不符合约定标准,采购方拒付货款。采购方行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权答案:B。后履行抗辩权是指在双务合同中,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本题中供货方先交付材料,采购方后支付货款,供货方交付的材料质量不符合约定标准,采购方拒付货款,行使的是后履行抗辩权。37.某设备采购合同中,约定由采购方负责安装调试。设备安装完毕后,采购方未经验收即使用该设备,3个月后发现该设备存在质量问题。下列关于该设备质量责任的说法中,正确的是()。A.采购方因未经验收即使用设备,应自行承担部分责任B.供货方在安装调试后未进行验收,应承担部分责任C.因设备在交付时存在质量问题,供货方应承担全部责任D.采购方已实际使用设备,视为对设备质量认可,供货方不再承担责任答案:D。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的,视为标的物的数量或者质量符合约定,但对标的物有质量保证期的,适用质量保证期,不适用该两年的规定。本题中采购方未经验收即使用设备,3个月后发现问题,已实际使用设备,视为对设备质量认可,供货方不再承担责任。38.FIDIC《施工合同条件》规定,工程师接到承包商申请竣工检验后的()天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书。A.7B.14C.28D.56答案:C。工程师接到承包商申请竣工检验后的28天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书;若不满意,则应书面通知承包商,指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。39.根据FIDIC《施工合同条件》,保留金在工程师颁发()后分两次返还。A.工程接收证书和履约证书B.工程接收证书和工程最终结算证书C.履约证书和工程最终结算证书D.工程移交证书和缺陷责任期终止证书答案:A。保留金在工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还。40.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计施工总承包合同的说法,正确的是()。A.设计施工总承包合同的合同期限一般短于传统的施工合同B.设计施工总承包合同的合同价格一般高于传统的施工合同C.设计施工总承包合同中,发包人对承包人的工作和生产过程有较强的干预D.设计施工总承包合同中,承包人承担的风险相对较小答案:A。设计施工总承包合同的合同期限一般短于传统的施工合同,因为设计和施工由同一承包人承担,可减少协调时间等;设计施工总承包合同的合同价格可能更具竞争力,不一定高于传统施工合同;在设计施工总承包合同中,发包人对承包人的工作和生产过程干预较少;承包人承担的风险相对较大。41.建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是()。A.勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金B.勘察工作已经进行了25%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C.勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费D.勘察工作已经进行了80%,发包人应支付预算额100%的勘察费答案:D。合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。42.某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2018年9月1日工程通过竣工验收,但直到2018年11月20日施工企业仍未收到工程结算款,施工企业在这一情况下可以行使()。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.代位权答案:D。代位权是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权,但该债权专属于债务人自身的除外。本题中发包人未按合同约定在工程通过竣工验收后2个月内结清工程款,施工企业在这种情况下可以行使代位权。43.某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由()承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.甲和乙承包人共同答案:B。发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给不同承包人,发包人有协调各承包人之间配合的义务。由于甲承包人不配合给乙承包人造成损失,该损失应由发包人承担,发包人承担损失后可根据与甲承包人的合同约定追究甲承包人的责任。44.下列关于合同公证与签证的说法中,正确的是()。A.合同公证与签证都在合同签订地的公证机关办理B.合同公证与签证都要审查合同的真实性与合法性C.合同公证的费用比签证的费用低D.合同公证只能在国内办理,签证可以在国外办理答案:B。合同公证是国家公证机关根据当事人双方的申请,依法对合同的真实性与合法性进行审查并予以确认的一种法律制度;合同签证是工商行政管理机关对合同进行管理的一种行政手段,也需要审查合同的真实性与合法性。合同公证在公证机关办理,签证一般在工商行政管理机关办理;合同公证费用和签证费用没有绝对的高低之分;合同公证和签证在国内外都可办理。45.某工程招标工期15个月,投标工期提前1个月,可以给招标人带来20万元的收益。其中一个投标人的投标报价3000万元,工期14个月,如果考虑工期因素,则其评标价应为()万元。A.3020B.2980C.3000D.3010答案:B。提前竣工带来的收益应在评标价中扣除。该投标人投标工期提前1个月,可带来20万元收益,其投标报价3000万元,评标价=3000-20=2980万元。46.设计合同中,判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指()。A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起,至完成全部变更设计文件之日止C.从设计人接到发包人支付定金之日起,至交付全部设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付定金之日起,至完成全部变更设计文件之日止答案:C。设计合同中,判定设计人是否延误完成设计任务的期限是从设计人接到发包人支付定金之日起,至交付全部设计文件之日止。47.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥,使用前进行约定的性能检验,应由()。A.工程师负责检验,发包人承担检验费用B.工程师负责检验,承包人承担检验费用C.承包人负责检验,发包人承担检验费用D.承包人负责检验,承包人承担检验费用答案:C。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人承担。48.施工合同履行过程中,发现在有放射、毒害性环境中施工时,承包人准备采取的相应安全防护措施()。A.需经工程师认可,费用由承包人承担B.需经工程师认可,费用由发包人承担C.不需工程师认可,费用由承包人承担D.不需工程师认可,费用由发包人承担答案:B。在有放射、毒害性环境中施工时,承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。49.根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的起算时间的说法,正确的是()。A.自合同签订日起计算B.自实际竣工日期起计算C.自提交竣工验收申请报告之日起计算D.自颁发工程接收证书之日起计算答案:B。缺陷责任期自实际竣工日期起计算。50.某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是()。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任答案:B。合同约定工期为20个月,承包人实际施工期为21个月,虽然工程师认可了修改后的进度计划,但实际竣工时间超过了合同约定的工期,应按延误工期1个月追究承包人拖期违约责任。二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论