公路监理师考试《合同管理》模拟题及答案

公路监理师考试《合同管理》模拟题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，关于要约与承诺的效力，下列表述正确的是（）。A.要约到达受要约人时生效，承诺自发出时生效B.要约可以撤销，但撤销通知应在受要约人发出承诺通知之后到达C.受要约人对要约的数量条款作出实质性变更的，视为新要约D.承诺因送达延误被要约人拒绝的，该承诺仍可构成有效承诺答案：C解析：根据《民法典》第478条，受要约人对要约的内容作出实质性变更的（如数量、质量、价款等），为新要约。A错误，承诺自到达要约人时生效；B错误，撤销要约的通知应在受要约人发出承诺之前到达；D错误，迟到的承诺除要约人及时通知接受外，不生效。2.某公路项目招标文件规定“投标保证金应在投标截止前以电汇方式汇至招标人指定账户”，投标人甲在投标截止当日通过网银转账，但因银行系统故障延迟至次日到账。招标人认为甲未按要求提交保证金，决定否决其投标。关于此争议，正确的处理是（）。A.甲未按规定时间提交保证金，投标无效B.银行系统故障属不可抗力，甲投标有效C.甲已完成付款行为，投标应视为有效D.需由评标委员会认定银行故障是否影响效力答案：A解析：投标保证金的提交以“到达指定账户”为生效要件（招标文件明确要求），甲虽完成转账但未在截止前到账，未满足形式要求，招标人有权否决其投标。不可抗力不适用此类程序性规定。3.施工承包合同约定“因发包人原因导致停工超过14日，承包人可索赔利润”。实际停工20日，承包人提交索赔报告包含人工窝工费、机械闲置费及利润。发包人认为利润索赔无法律依据，拒绝支付。根据《公路工程标准施工招标文件》（2018版），正确的处理是（）。A.利润索赔无法律依据，仅支持直接损失B.合同有约定则应支持，发包人需支付利润C.停工属发包人责任，利润索赔符合惯例D.利润需按实际损失计算，承包人需举证答案：B解析：《公路工程标准施工招标文件》允许合同双方对索赔范围进行约定，若合同明确约定停工超14日可索赔利润，则发包人应按约定履行。法律未禁止此类约定，故B正确。4.关于监理合同的性质，下列表述正确的是（）。A.属于委托合同，监理人需按发包人指示处理事务B.属于服务合同，监理人独立履行专业职责C.属于建设工程合同，适用《民法典》第18章规定D.属于无名合同，由双方约定权利义务答案：B解析：监理合同本质是提供技术服务的合同，监理人需基于专业判断独立履行职责（如质量验收、进度控制），而非完全按发包人指示行事，故属服务合同。A错误，委托合同强调“按委托人指示”；C错误，建设工程合同特指勘察、设计、施工；D错误，监理合同属有名合同（《民法典》第919条委托合同范畴）。5.某项目因特殊地质条件需设计变更，发包人书面通知承包人暂停施工，要求10日内提交变更实施方案。承包人未在期限内提交，发包人另行委托第三方完成设计。承包人主张发包人违约，要求赔偿停工损失。根据《施工合同司法解释（一）》，正确的认定是（）。A.发包人未与承包人协商即委托第三方，构成违约B.承包人未按时提交方案，发包人有权另行委托C.停工损失由发包人承担，因属发包人提出暂停D.双方均有过错，按过错比例分担损失答案：B解析：《施工合同司法解释（一）》第24条规定，承包人未在约定期限内提交变更方案导致无法施工的，发包人可另行委托。本题中承包人未在10日内提交方案，发包人行为合法，不构成违约。6.关于合同履行中的不安抗辩权，下列情形中先履行方可行使该权利的是（）。A.后履行方经营状况轻微恶化B.后履行方转移财产但未影响履约能力C.后履行方丧失商业信誉，有确切证据证明D.后履行方因不可抗力暂时无法履行答案：C解析：《民法典》第527条规定，先履行方需有确切证据证明后履行方存在“经营状况严重恶化”“转移财产、抽逃资金以逃避债务”“丧失商业信誉”等情形，方可中止履行。C符合“丧失商业信誉”且有证据，正确。7.某材料采购合同约定“交货地点为施工现场，风险自货交第一承运人时转移”。供应商将货物交给物流公司后，运输途中因暴雨导致部分材料损毁。关于风险承担，正确的是（）。A.供应商承担，因未运至施工现场B.承包人承担，风险已转移C.双方分担，因暴雨属不可抗力D.物流公司承担，因运输方过错答案：B解析：《民法典》第604条规定，风险转移时间可由合同约定。本题中双方约定“货交第一承运人时转移”，故风险自供应商交付物流公司时转移至承包人，暴雨属风险范围，承包人承担损失。8.下列合同中，属于可撤销合同的是（）。A.承包人超越资质等级签订的施工合同（竣工前取得资质）B.发包人胁迫承包人签订的显失公平的补充协议C.未取得建设工程规划许可证的工程承包合同D.恶意串通损害第三人利益的材料采购合同答案：B解析：可撤销合同包括重大误解、欺诈、胁迫、显失公平四种情形（《民法典》第147-151条）。B属胁迫+显失公平，可撤销。A错误，竣工前取得资质则合同有效；C、D属无效合同（违反法律强制性规定、恶意串通）。9.监理人发现承包人使用不合格钢筋，书面通知暂停使用并更换。承包人认为钢筋已通过进场检验，拒绝更换。关于监理人的权利，正确的是（）。A.监理人无权直接要求暂停使用，需经发包人同意B.监理人有权要求暂停使用，承包人应执行C.承包人可向发包人提出异议，暂停执行D.监理人应组织重新检验，检验结果确定责任答案：B解析：《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定，监理人发现材料不合格时，有权签发暂停令要求承包人整改，承包人应立即执行。10.某分包合同约定“分包人负责桥梁桩基施工，承包人提供施工图纸”。施工中因图纸错误导致桩基偏位，分包人返工产生损失。关于责任承担，正确的是（）。A.分包人自行承担，因未审查图纸B.承包人承担，因提供错误图纸C.设计单位承担，因图纸由其编制D.双方分担，分包人未提出异议答案：B解析：分包合同中，承包人有义务提供符合要求的施工图纸（《建筑法》第29条）。因图纸错误导致的损失，应由承包人承担。分包人无审查设计图纸的义务（除非合同另有约定）。11.关于合同解除，下列情形中发包人可单方解除施工合同的是（）。A.承包人未按约定时间开工，经催告后3日复工B.承包人将主体工程分包给具备资质的企业C.承包人因资金问题停工，经催告后28日仍未复工D.承包人完成工程量不足合同约定的50%答案：C解析：《民法典》第806条规定，承包人明确表示或以行为表明不履行主要债务，经催告后合理期限仍未履行的，发包人可解除合同。C中承包人停工经催告28日未复工，属根本违约，发包人可解除。B错误，主体工程分包属违法，合同无效而非解除；A错误，经催告后已复工，不构成根本违约。12.某项目采用FIDIC《施工合同条件》（1999版），因业主提供的基准点错误导致承包人测量放线偏差，造成返工。承包人提出索赔，下列费用中不应包含的是（）。A.返工的人工、材料、机械费B.因返工导致的工期延误损失C.合理的利润D.项目经理处理索赔的管理费答案：D解析：FIDIC合同中，因业主原因导致的返工，承包人可索赔直接损失（人工、材料、机械）、工期及利润，但项目经理管理费属间接费用，通常不单独计取（除非合同特别约定）。13.关于投标保证金的退还，下列表述正确的是（）。A.中标通知书发出后5日内退还未中标人的保证金B.合同签订后10日内退还中标人的保证金及利息C.投标人撤回投标的，招标人可没收保证金D.保证金有效期应与投标有效期一致答案：D解析：《招标投标法实施条例》第26条规定，投标保证金有效期应与投标有效期一致。A错误，应在书面合同签订后5日退还；B错误，需退还利息；C错误，投标人撤回投标（在投标有效期内）才没收，若在截止前撤回则应退还。14.某监理合同约定“监理服务期24个月，服务费用按实际服务期计算”。因工程延期，实际服务期30个月。发包人以合同未约定延期费用为由，拒绝支付额外6个月费用。根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），正确的处理是（）。A.监理人无权主张，因合同未约定B.发包人应按原费率支付延期服务费用C.双方协商解决，协商不成按市场价D.监理人可要求发包人赔偿实际损失答案：B解析：示范文本通用条件第6.2.2条规定，因发包人原因导致服务期延长的，监理人有权要求延长服务期并按合同约定的费率支付附加工作报酬（无约定则按原费率）。本题中服务期延长属发包人原因（工程延期），故B正确。15.关于合同争议的调解，下列表述错误的是（）。A.调解需双方自愿，不得强制B.调解达成的协议具有法律约束力C.调解不成的，当事人可申请仲裁或诉讼D.监理人可作为调解人参与争议处理答案：B解析：调解达成的协议需经司法确认或制作调解书后才具有强制执行力，单纯的调解协议仅具合同效力（《人民调解法》第31条）。B错误，其他选项正确。16.某材料采购合同约定“质量保证期2年，自验收合格之日起算”。验收后18个月，材料出现裂缝，承包人要求供应商免费维修。供应商认为裂缝因承包人使用不当导致，拒绝维修。关于举证责任，正确的是（）。A.承包人需证明裂缝属材料质量问题B.供应商需证明裂缝因使用不当导致C.双方共同委托鉴定，费用平均分担D.因在质保期内，供应商应无条件维修答案：B解析：《民法典》第621条规定，质量保证期内，买受人主张质量不符合约定的，由出卖人承担举证责任（证明质量合格或问题因买受人原因导致）。本题中在质保期内，供应商需证明裂缝是承包人使用不当所致，否则应承担维修责任。17.关于施工承包合同中的“暂估价”，下列表述正确的是（）。A.暂估价项目必须通过招标方式确定承包人B.暂估价金额不纳入合同价格，最终按实结算C.发包人可直接指定暂估价项目的供应商D.暂估价项目的结算价与暂估价的差额由发包人承担答案：A解析：《招标投标法实施条例》第29条规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须招标的，应当依法招标。A正确。B错误，暂估价纳入合同价格；C错误，不得直接指定；D错误，差额按合同约定分担（通常由发包人承担）。18.监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，经审查认为工程存在需整改的质量问题，书面要求承包人修复。承包人修复后再次提交申请，监理人应在（）内完成审查并报送发包人。A.7日B.14日C.28日D.56日答案：B解析：《公路工程标准施工招标文件》规定，监理人收到竣工验收申请后，应在14日内审查完毕。若需整改，承包人修复后再次提交，监理人仍需在14日内审查。19.某项目因发包人未按约定支付进度款，承包人按合同约定暂停施工。暂停期间，因罕见台风导致已完工程部分损毁。关于损失承担，正确的是（）。A.发包人承担，因暂停施工由其导致B.承包人承担，因承包人负责照管工程C.双方分担，因台风属不可抗力D.发包人承担进度款拖欠责任，台风损失由承包人承担答案：B解析：《民法典》第808条规定，建设工程施工合同参照适用承揽合同规定。承揽合同中，工作成果交付前由承揽人承担风险。本题中工程未竣工验收，承包人仍负照管责任，台风损失由承包人承担（不可抗力不免除照管义务）。20.关于合同文件的优先解释顺序，下列排列正确的是（）。A.中标通知书→专用合同条款→图纸→已标价工程量清单B.合同协议书→通用合同条款→技术标准→中标通知书C.专用合同条款→合同协议书→投标函→设计图纸D.已标价工程量清单→技术规范→通用条款→专用条款答案：A解析：《公路工程标准施工招标文件》规定的优先顺序为：合同协议书→中标通知书→投标函及附录→专用合同条款→通用合同条款→技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单。A中“中标通知书→专用合同条款→图纸→已标价工程量清单”符合顺序。二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《民法典》，下列情形中合同无效的有（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质签订的施工合同B.发包人以合法形式掩盖非法目的签订的监理合同C.供应商因重大误解签订的材料采购合同D.监理人与承包人恶意串通损害发包人利益的合同E.未办理建设工程规划许可证的工程承包合同答案：ABDE解析：无效合同情形包括：无资质或超越资质（A）、以合法形式掩盖非法目的（B）、恶意串通损害他人利益（D）、违反法律强制性规定（如未取得规划许可证，E）。C属可撤销合同。2.施工承包合同中，发包人应承担的义务包括（）。A.提供施工场地范围内地下管线资料B.办理施工许可证C.编制施工组织设计D.协调处理施工场地周边村民干扰E.对已完工程进行成品保护答案：ABD解析：发包人义务包括提供基础资料（A）、办理行政许可（B）、协调外部关系（D）。C（施工组织设计）、E（成品保护）属承包人义务。3.关于索赔程序，下列符合《公路工程标准施工招标文件》规定的有（）。A.承包人应在知道索赔事件发生后28日内提交索赔意向通知书B.索赔意向通知书应详细说明索赔理由和金额C.监理人收到索赔报告后42日内完成审核并报发包人D.发包人逾期未答复视为认可索赔E.承包人未在28日内提出索赔意向，丧失索赔权利答案：ACD解析：B错误，索赔意向通知书只需说明事件和理由，无需详细金额；E错误，未及时提出意向可能丧失权利，但非绝对（视合同约定）。4.监理合同中，监理人的权利包括（）。A.对承包人施工方案的审批权B.对工程质量的检验权C.对工程进度款的签认权D.对承包人违约行为的罚款权E.要求发包人调整监理范围的权利答案：ABC解析：监理人有权审批施工方案（A）、检验工程质量（B）、签认进度款（C）。D错误，监理人无罚款权（属行政处罚）；E错误，调整范围需双方协商。5.下列情形中，承包人可提出工期索赔的有（）。A.发包人未按约定时间提供施工场地B.异常恶劣的气候条件导致停工C.承包人设备故障导致停工3日D.监理人延迟签发图纸导致窝工E.设计变更增加工程量20%答案：ABDE解析：C属承包人自身原因，不可索赔。其他选项均属发包人或客观原因（异常气候属不可抗力），可索赔工期。6.关于合同履行中的代位权，下列表述正确的有（）。A.债权人可直接向次债务人主张权利B.代位权的行使范围以债权人的债权为限C.债权人需通过诉讼方式行使代位权D.次债务人对债务人的抗辩可向债权人主张E.代位权行使费用由债务人承担答案：ABCD解析：E错误，代位权行使费用由次债务人承担（《民法典》第537条）。7.施工分包合同中，属于违法分包的情形有（）。A.承包人将主体结构的混凝土浇筑分包给专业公司B.分包人将其承包的桥梁桩基工程再分包C.承包人将劳务作业分包给具备资质的劳务公司D.分包合同未报发包人备案E.承包人未经发包人同意将隧道工程分包答案：ABE解析：违法分包包括：分包主体结构（A）、再分包（B）、未经同意分包非劳务作业（E）。C（劳务分包）合法；D（未备案）属程序瑕疵，不必然违法。8.关于不可抗力的认定，下列属于不可抗力的有（）。A.罕见的特大暴雨导致泥石流B.承包人未预见的复杂地质条件C.政府因疫情发布的停工令D.供应商因罢工延迟供货E.战争导致运输中断答案：ACE解析：不可抗力需满足不能预见、不能避免、不能克服。B（地质条件）属承包人应预见的风险（视合同约定）；D（供应商罢工）属第三方原因，非不可抗力。9.材料采购合同中，出卖人承担违约责任的情形有（）。A.交付的钢材规格与合同约定不符B.因运输公司过错导致交货延迟C.未按约定提供质量合格证明文件D.货物在运输途中因暴雨损毁（风险未转移）E.提前交货导致承包人仓储费用增加答案：ACDE解析：B错误，运输公司过错属出卖人责任（出卖人需选择合格承运人），但本题问“出卖人承担违约责任的情形”，B中出卖人已履行交货义务（风险转移），故不承担。A（质量不符）、C（文件缺失）、D（风险未转移时损毁）、E（提前交货致额外费用）均属出卖人违约。10.关于合同争议的仲裁，下列表述正确的有（）。A.仲裁需双方签订有效的仲裁协议B.仲裁实行一裁终局制度C.仲裁裁决可向法院申请强制执行D.仲裁庭组成人员由双方各选一名E.仲裁机构可对合同效力作出认定答案：ABCE解析：D错误，仲裁庭组成可为1名或3名（双方各选一名，共同选首席）。三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一：某二级公路项目采用《公路工程标准施工招标文件》（2018版）签订施工合同，合同约定：“因发包人原因导致的工期延误，承包人可索赔工期及合理利润；因异常恶劣气候条件导致的工期延误，仅可索赔工期。”事件1：施工期间，发包人未按约定时间提供施工用地，导致承包人停工15日，窝工损失30万元（含利润5万元）。事件2：施工至雨季，遭遇50年一遇特大暴雨（当地气象资料显示历史最大日降雨量为120mm，本次达210mm），导致路基冲毁，停工10日，修复费用25万元。事件3：承包人因未及时支付农民工工资，被当地政府责令停工整顿5日。问题：1.事件1中，承包人可索赔的工期和费用各是多少？说明理由。2.事件2中，承包人可索赔的工期和费用各是多少？说明理由。3.事件3中，承包人停工损失由谁承担？说明理由。答案：1.事件1：可索赔工期15日，费用30万元（含利润5万元）。理由：发包人未按约定提供施工用地属发包人责任（合同通用条款2.3款），根据合同约定，承包人可索赔工期及合理利润，故工期15日、费用30万元均应支持。2.事件2：可索赔工期10日，费用0元。理由：50年一遇特大暴雨属异常恶劣气候条件（《标准文件》定义为“有经验的承包人无法预见”），根据合同约定，仅可索赔工期，修复费用由承包人自行承担（因异常气候属不可抗力，工程损失由发包人承担，但本题中“路基冲毁”属已完工程，修复费用应由发包人承担？需修正：根据《标准文件》21.3.1（4），因不可抗力导致已完工工程损坏的修复费用由发包人承担。故事件2中承包人可索赔工期10日，修复费用25万元由发包人承担。原答案错误，正确应为：工期10日，费用25万元。（注：原解析存在错误，根据《公路工程标准施工招标文件》21.3.1条，不可抗力导致的已完工程修复费用由发包人承担，故事件2中承包人可索赔工期10日及修复费用25万元。）3.事件3：损失由承包人承担。理由：因承包人未及时支付农民工工资被政府责令停工，属承包人自身管理责任（合同通用条款9.2款），相关损失由承包人自行承担。案例二：某高速公路项目监理合同采用《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），约定监理范围为“施工阶段监理”，服务期24个月，监理费200万元（固定总价）。实施过程中：（1）发包人要求增加“缺陷责任期监理”服务，服务期延长6个月；（2）因设计变更频繁，监理人需额外投入人员进行变更审核，累计增加工作时间500小时（合同约定额外工作报酬为1000元/小时）；（3）监理人因自身原因延迟提交监理月报3次，发包人主张按合同约定扣减监理费1万元/次。问题：1.针对事件（1），监理人是否有权要求增加监理费？若有权，费用如何计算？2.针对事件（2），监理人可主张的额外报酬是多少？说明理由。3.针对事件（3），发包人扣减监理费是否合法？说明理由。答案：1.有权要求增加监理费。理由：示范文本通用条件6.2.2条规定，因发包人原因导致服务期延长的，监理人有权要求附加工作报酬。附加费用=延长服务期对应的日费用×延长天数。本题中原服务期24个月（720日），监理费200万元，日费用≈2777.78元/日。延长6个