房地产道路硬化施工合同示范文本

房地产道路硬化施工合同示范文本一、合同双方发包方（甲方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________承包方（乙方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________双方经平等协商，就甲方开发的房地产项目内道路硬化工程施工事宜达成一致，依据《中华人民共和国民法典》《建筑法》等法律法规，签订本合同。二、工程概况1.工程名称：__________房地产项目道路硬化工程2.工程地点：__________（甲方指定施工现场）3.工程内容：道路基层处理：______（如碎石垫层铺设、压实，厚度______；或灰土拌合、碾压等，根据项目需求明确）。混凝土路面浇筑：强度等级______（如C30），路面厚度______，宽度______，长度______；路面设______（如胀缝、缩缝、防滑纹等）。附属工程：路沿石安装、雨水口砌筑、道路标线（如有）等（根据实际需求补充）。三、工期要求1.开工日期：______年____月____日（以甲方书面开工通知为准）。2.竣工日期：______年____月____日，总工期______日历天。3.工期顺延：因甲方原因（如场地交付延迟、设计变更、付款逾期）或不可抗力（地震、暴雨等）导致工期延误，乙方应在事发后3日内书面通知甲方，经甲方确认后工期相应顺延；乙方自身原因延误工期的，每逾期1日按合同总价的______%向甲方支付违约金。四、质量标准与要求1.质量标准：符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB____）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）及甲方技术要求。2.材料要求：水泥：采用______品牌（或强度等级______），须提供出厂合格证及检验报告。砂石：粒径、含泥量符合规范，进场前经甲方或监理验收。混凝土：由乙方负责搅拌（或委托有资质商混站供应），配合比经甲方认可，浇筑前提供试配报告。3.施工工艺：基层施工：压实度≥______%，平整度偏差≤______mm（具体参数依设计或规范）。混凝土浇筑：模板安装牢固、顺直，钢筋（如有）绑扎符合设计；浇筑时振捣密实，无蜂窝、麻面；养护期≥______天，覆盖保湿或洒水养护。五、合同价款及支付1.合同总价：人民币______元（大写：____________________），计价方式为______（固定总价/综合单价×工程量，若为单价则明确工程量计算规则）。2.付款方式：预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付总价的______%（即______元），预付款于进度款中按比例抵扣。进度款：工程完成______（如基层完工、混凝土浇筑完成），经甲方验收合格后______日内，支付至已完工程量的______%；全部工程完工并初验合格后，支付至总价的______%。结算款：工程竣工验收合格、双方完成结算后______日内，支付至结算总价的______%；剩余______%作为质保金，质保期满无质量问题后______日内付清。六、双方责任（一）甲方责任1.开工前提供施工场地（含通水、通电、通路），交付施工图纸及技术资料。2.委派______为现场代表，负责协调施工、验收及签证工作。3.按合同约定支付工程款，因付款逾期导致乙方停工的，工期顺延并承担乙方窝工损失。（二）乙方责任1.组建项目部，委派______为项目经理，全权负责施工管理，未经甲方同意不得更换。2.严格按设计、规范施工，确保材料、工艺符合要求；自行承担施工安全责任，办理工伤保险，施工现场设置警示标志，避免扰民。3.接受甲方及监理的监督，及时整改质量、安全问题；工程完工后清理现场，做到工完场清。七、工程验收1.隐蔽工程验收：基层施工、钢筋安装等隐蔽工序完成后，乙方自检合格后书面通知甲方，甲方应在______小时内组织验收，合格后方可进入下道工序；逾期未验收视为合格。2.竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工报告及资料，甲方在______日内组织验收。验收合格的，双方签署竣工验收单；不合格的，乙方无偿返工至合格，工期不予顺延。八、违约责任1.甲方逾期付款，每逾期1日按未付金额的______%支付违约金；逾期超过______日，乙方有权停工并要求赔偿损失。2.乙方工程质量不合格，应无偿返修至合格，且按合同总价的______%支付违约金；逾期完工的，按本合同第三条第3款承担违约责任。九、争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份。2.未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人或授权代表签字：________法定代表人或授权代表签字：________签订日期：______年____月