公路监理师考试合同管理模拟真题及答案

公路监理师考试合同管理模拟练习题及答案一、单项选择题（每题1分，共40分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有客体B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.法律事实是引起合同法律关系产生、变更和消灭的原因D.只有行为能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭答案：C。解析：合同法律关系由主体、客体和内容构成，客体是合同法律关系的必要要素，A错误；技术秘密属于智力成果，能作为合同法律关系的客体，B错误；法律事实包括行为和事件，它们都能引起合同法律关系的产生、变更和消灭，D错误；法律事实是引起合同法律关系产生、变更和消灭的原因，C正确。2.某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。A.1B.0.9C.0.95D.1.1答案：A。解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本题中合同约定价款为1亿元，所以该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为1亿元。3.根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案：B。解析：具有人身性质的债务不得转让，教授的授课义务具有人身性质，不能由博士生代为履行，A错误；债权人转让权利的，应当通知债务人，甲转让债权并通知了乙，转让合法生效，B正确；债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意，建设单位转让债务未取得施工企业同意，转让无效，C错误；监理合同具有人身信任性质，不得概括转让，D错误。4.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照合同要求及时向甲交付了该设备。使用过程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是（）。A.甲的做法是合理的B.丙对此应承担责任C.乙的做法是合理的D.乙对此应承担责任答案：C。解析：租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人不承担责任，但承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。本题中乙不承担责任，甲拒绝支付租金的做法不合理，A、D错误；丙按照合同要求交付了设备，没有违约行为，不承担责任，B错误；乙的做法合理，C正确。5.甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。则建筑公司处理该批模板的行为（）。A.无效B.有效C.效力待定D.失效答案：C。解析：无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。甲建筑公司擅自处理租赁公司的模板属于无权处分，后来租赁公司同意将模板卖给建筑公司，即权利人追认，所以该行为效力待定后变为有效。6.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任答案：B。解析：甲与丙办理了过户登记手续，丙取得房屋所有权，甲无法再向乙实际交付房屋，B错误，C正确；乙不能要求甲实际交付房屋，但可以要求甲承担违约责任，若违约金过高，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少，A、D正确。7.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同答案：B。解析：租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。本题租赁期限为8个月，应书面订立，A正确；未书面订立视为不定期租赁，不是视为6个月租赁期，B错误；对于不定期租赁，出租人和承租人均可随时解除合同，C、D正确。8.某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉B.不予受理C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理答案：B。解析：当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。本题中双方有有效的仲裁条款，人民法院应不予受理。9.甲公司与乙公司就双方签订的加工承揽合同达成仲裁协议，约定一旦合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。后合同履行中发生争议，甲公司将乙公司告上法庭。对此乙公司没有向受诉法院提出异议。开庭审理中，甲公司举出充分证据，乙公司败诉几成定局，于是乙公司向法院提交了双方达成的仲裁协议。法院应（）。A.继续审理B.判决该仲裁协议无效C.如甲公司要求，则裁定驳回起诉D.将此案移交仲裁委员会审理答案：A。解析：当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。本题中乙公司在开庭审理中才提交仲裁协议，视为放弃仲裁协议，法院应继续审理。10.甲施工企业与乙供应商于2017年4月1日签订了水泥供应合同，约定2017年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2017年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2017年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2017年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任答案：B。解析：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。乙供应商与甲施工企业有合同关系，乙因丙的原因违约，应向甲承担违约责任，甲只能要求乙承担违约责任，B正确，A、D错误；乙和丙之间有纠纷，应按他们之间的约定解决，甲不能要求乙和丙连带承担违约责任，C错误。11.下列关于要约撤销的表述中，错误的是（）。A.要约生效后，不可撤销B.要约人确定了承诺期限的，要约不可撤销C.要约人以其他形式明示要约不可撤销的，要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的，要约不可撤销答案：A。解析：要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。有下列情形之一的，要约不得撤销：（1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；（2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。A错误，B、C、D正确。12.甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则（）。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效答案：D。解析：要约的撤销是指要约生效后，要约人取消要约使其丧失法律效力的行为；要约的撤回是指要约发出后、生效前，要约人取消要约的行为。甲发出后一个通知是在要约生效后，声明前一个要约内容无效，属于要约撤销，A、B错误；撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，所以后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效，C错误，D正确。13.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/吨的价格购买φ25的螺纹钢30吨，有意者请于三日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（）。A.要约B.承诺C.反要约D.要约邀请答案：A。解析：建筑公司向甲公司发出的函件是要约，乙公司并非受要约人，乙公司的回复构成新的要约，A正确。14.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。A.要约邀请B.承诺C.新要约D.承诺意向答案：C。解析：受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。玻璃厂超过了建筑公司要求的5月20日的确认期限答复，构成新要约，C正确。15.甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判。甲公司本来并不需要这个合同，但为排挤乙公司，就向丙公司提出了更好的条件。乙公司退出后，甲公司也借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为应定性为（）。A.欺诈B.以合法形式掩盖非法目的C.恶意磋商D.正常的商业竞争答案：C。解析：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。甲公司为排挤乙公司，借故中止谈判，属于恶意磋商，C正确。16.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。A.免除B.抵销C.混同D.提存答案：C。解析：混同是指债权和债务同归于一人，致使合同关系消灭的事实。甲、乙两公司合并，债权债务同归于合并后的公司，合同因混同而终止，C正确。17.下列关于合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工，发包人可以解除合同B.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以解除合同C.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以解除合同D.以上说法都正确答案：D。解析：根据相关规定，承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的，发包人可以解除合同；承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以解除合同；发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以解除合同。所以A、B、C说法都正确，答案选D。18.甲公司与乙公司签订了一份买卖合同，合同约定甲公司向乙公司购买一批建筑材料，货款为50万元。合同签订后，甲公司向乙公司支付了10万元定金。后来乙公司违约，未能按照合同约定向甲公司交付货物。甲公司要求乙公司双倍返还定金，乙公司则认为定金数额过高，要求减少。根据法律规定，定金的数额不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%答案：B。解析：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。本题主合同标的额为50万元，定金最高为50×20%=10万元，B正确。19.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。A.要求甲双倍返还定金2万元B.要求甲支付违约金1.5万元C.要求甲支付违约金1.5万元，同时返还定金1万元D.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元答案：D。解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金和违约金不能同时并用，D选项不能获得法院支持；A选项要求双倍返还定金2万元、B选项要求支付违约金1.5万元、C选项要求支付违约金1.5万元并返还定金1万元，在符合法律规定和合同约定的情况下，是有可能获得支持的。20.按照《合同法》规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（）。A.不得自行撤销B.有权自行撤销C.经受让人同意可以撤销D.经债务人同意可以撤销答案：C。解析：债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外，C正确。21.甲公司欠乙公司20万元货款，丙公司欠甲公司20万元货款。甲公司与丙公司达成协议，把对丙公司享有的20万元债权转让给乙公司，该转让行为（）。A.须经乙公司同意B.须经丙公司同意C.应通知乙公司D.应通知丙公司答案：D。解析：债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。甲公司转让债权给乙公司，应通知丙公司，D正确。22.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为（）万元。A.3B.6C.12D.18答案：C。解析：定金数额不得超过主合同标的额的20%，本题主合同标的额为60万元，定金最多为60×20%=12万元，C正确。23.下列关于保证担保的说法，正确的是（）。A.保证人须向债权人证明其有清偿能力B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任C.保证人可能是主合同的当事人D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意答案：D。解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人，但不要求保证人向债权人证明其有清偿能力，A错误；当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任，B错误；保证人是主合同之外的第三人，不是主合同的当事人，C错误；保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任，D正确。24.甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿的表述正确的有（）。A.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B.乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任答案：A。解析：当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。本题中丙企业在担保人栏目盖章，但未明确保证方式，应按连带责任保证承担责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。所以乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任，也有权要求丙企业对50万元债务承担责任，但不能将债务分割要求甲和丙分别承担部分责任，A正确，B、D表述不准确；乙银行可以直接要求丙企业承担责任，无需先通过司法途径要求甲企业承担责任，C错误。25.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付（）万元。A.10B.20C.25D.35答案：C。解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中建设单位可以选择适用违约金条款，要求供货商支付25万元违约金，C正确。26.下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提答案：B。解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置以合法占有对方动产为前提，A、D错误；可以留置的财产仅限于动产，B正确；建设工程合同一般不适用留置担保，C错误。27.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以拒绝使用这批钢材，并要求建设单位承担违约责任D.可以将这批钢材使用到工程上，并要求建设单位承担增加的费用答案：C。解析：建设单位采购的材料不符合设计要求，施工单位可以拒绝使用，并要求建设单位承担违约责任，C正确；施工单位有质量检验义务，不能随意使用不符合要求的材料，A、B、D错误。28.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A.100B.200C.600D.1000答案：C。解析：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。本题工期18个月超过一年，到位资金不得少于2000×30%=600万元，C正确。29.某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）。A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款答案：D。解析：建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。建设单位未取得施工许可证且建设资金未落实擅自开工，应责令停止施工，可以处以罚款，D正确。30.下列关于建筑工程施工许可的说法，正确的是（）。A.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起3个月内报发证机关核验施工许可证B.在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告C.中止施工满6个月的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过3个月的，应当重新办理开工报告的批准手续答案：B。解析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作，B正确；工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证，A、C错误；对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续，D错误。31.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A.共同投标协议在中标后提交B.甲公司与乙公司必须是同一专业C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级D.联合体是以一个投标人的身份投标答案：D。解析：联合体各方应当签订共同投标协议，连同投标文件一并提交招标人，A错误；联合体各方不一定是同一专业，B错误；联合体各方资质等级不同时，按照资质等级较低的单位确定资质等级，不要求必须是同一资质等级，C错误；联合体是由两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标，D正确。32.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的招标方式是（）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.非竞争性招标答案：A。解析：公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A正确，B错误；我国法律不允许议标和非竞争性招标，C、D错误。33.某项目2017年3月1日确定了中标人，2017年3月8日发出了中标通知书，2017年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A.2017年3月26日B.2017年3月31日C.2017年4月7日D.2017年4月11日答案：C。解析：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题2017年3月8日发出中标通知书，30日内签订合同，即不迟于2017年4月7日，C正确。34.投标保证金的数额最高不得超过（）万元。A.50B.60C.80D.100答案：C。解析：投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币，C正确。35.下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.在投标截止日期前，投标人可以打电话通知招标人撤回投标文件答案：A。解析：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，A正确，B错误；在投标截止日期后进行的补充、修改无效，C错误；撤回投标文件必须书面通知招标人，不能电话通知，D错误。36.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）万元。A.1020B.1010C.1000D.990答案：A。解析：招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人的投标报价为1020万元，所以双方订立的合同价应为1020万元，A正确。37.下列关于招标代理的说法中正确的是（）。A.招标人自行办理招标事宜，应当由有关行政监督部门批准B.招标人不可以自行选择招标代理机构，应当由有关行政主管部门指定C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标答案：C。解析：招标人自行办理招标事宜，应当向有关行政监督部门备案，A错误；招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构，B错误；招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，C正确；招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询，D错误。38.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）万元。A.700B.800C.900D.1000答案：B。解析：投标人不得以低于成本的报价竞标。这里的成本是指投标人的个别成本，即根据自己企业定额算得的成本。甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，所以其投标时的合理报价最低应为800万元，B正确。39.某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。A.80B.100C.150D.200答案：A。解析：投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。本题估算价为5000万元，5000×2%=100万元，但最高不得超过80万元，所以投标保证金不得超过80万元，A正确。40.下列关于开标程序的说法中正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点由招标人在开标前通知C.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加D.投标人少于3个的，不得开标答案：A。解析：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点，A正确，B错误；开标由招标人主持，邀请所有投标人参加，C错误；投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标，D正确表述应为“投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标”，本题强调开标程序，A选项更符合题意。二、多项选择题（每题2分，共40分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.在订立合同时显失公平的合同答案：AE。解析：可变更、可撤销合同包括：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的；（3）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。B、C、D选项属于无效合同。2.根据《合同法》，要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容作出实质性变更C