生态廊道建设合同

生态廊道建设合同合同编号：STLD-2025-001甲方（发包人）：名称：广元市利州区文旅投资集团有限公司地址：广元市利州区万缘街道古堰社区贵商大厦12楼法定代表人：[具体姓名]联系人：[具体姓名]联系电话方（承包人）：名称：四川欣耀建设工程有限公司地址：四川省广元市旺苍县东河镇环城中路四季阳光城一幢一单元7-2号法定代表人：[具体姓名]项目经理：张琨鹏（二级建造师注册证书：川2512019202011292）技术负责人：吴伟（二级建造师注册证书：川2512016201710400）联系电话、项目概述1.1项目名称：广元市利州区（月坝片区）国家储备林建设项目-重要节点重点生态廊道建设一标段1.2项目地点：四川省广元市利州区月坝片区1.3项目规模：总建设长度5公里，绿化面积8000平方米，包含道路两侧块状混交林带、灌溉系统、生态步道及配套设施。1.4项目内容：植被建设：栽植阔叶树（香樟、栾树、银杏等）共计5000株，采用“乡土树种为主、常绿与落叶混交”模式，苗木胸径≥8cm，高度≥3.5m；配套工程：新建灌溉管网3000米、生态透水步道1.2公里、休憩驿站2处、标识牌15个；后期养护：包含12个月的植物养护（浇水、施肥、病虫害防治等）及设施维护。二、合同金额2.1合同总金额：人民币4,250,872.35元（大写：肆佰贰拾伍万零捌佰柒拾贰元叁角伍分），包含设计、材料采购、施工、养护及税金等全部费用。2.2支付方式：预付款（10%）：合同签订后15日内支付425,087.24元；进度款（60%）：按施工阶段分期支付，其中：苗木栽植完成并验收合格后支付20%（850,174.47元）；配套工程完工后支付30%（1,275,261.71元）；养护期满6个月支付10%（425,087.24元）；竣工结算款（25%）：工程验收合格后30日内支付1,062,718.09元；质保金（5%）：缺陷责任期满后无质量问题一次性支付212,543.62元。三、合同工期3.1总工期：120日历天（自2025年9月26日至2026年1月24日），具体节点如下：设计深化及审批：2025年9月26日-10月10日（15天）；苗木采购及进场：2025年10月11日-10月31日（21天）；主体施工：2025年11月1日-2026年1月10日（71天）；竣工验收：2026年1月11日-1月24日（14天）。3.2工期延误：因乙方原因每逾期1天，按合同总金额的0.05%支付违约金；因甲方未及时付款或不可抗力导致延误的，工期相应顺延，乙方不承担责任。四、质量标准4.1施工标准：苗木质量：符合《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012），成活率≥95%，未达标部分乙方需在30日内补植；工程质量：灌溉系统水压≥0.3MPa，步道平整度误差≤5mm，隐蔽工程需经甲方及监理单位验收签字后方可隐蔽；生态要求：禁止使用高毒农药，土壤改良需符合《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）标准。4.2验收程序：分阶段验收：苗木进场、基础工程、主体完工分别进行验收；竣工验收：乙方提交竣工图纸、苗木清单、检测报告等资料，甲方组织第三方机构（如广元市林业科学研究院）进行现场核验，验收合格后签署《工程竣工验收证书》。五、双方权利与义务5.1甲方权利与义务权利：对施工进度、质量进行监督，有权要求乙方整改不合格工程；根据合同约定调整项目内容（需签订补充协议）。义务：提供施工场地红线图及地下管线资料；协调周边村民关系，确保施工不受干扰；按约定支付工程款，逾期付款需按日利率0.03%支付违约金。5.2乙方权利与义务权利：要求甲方及时提供施工条件并支付工程款；因甲方原因导致工期延误的，有权索赔误工损失。义务：严格按照设计图纸施工，确保苗木成活率及工程质量；施工期间设置安全围挡及警示标志，承担安全事故责任；施工垃圾日产日清，噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。六、违约责任6.1乙方违约：工程质量不合格：乙方需无偿整改，整改后仍不达标则扣除5%-10%合同金额作为赔偿；擅自转包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总金额20%的违约金；养护期苗木死亡：死亡株数≤5%的需30日内补植，超过5%的按每株500元扣除质保金。6.2甲方违约：逾期付款超30日：乙方有权暂停施工，甲方承担由此产生的设备租赁、人工窝工等损失；单方面解除合同：需支付乙方已完成工程量120%的补偿款。七、争议解决7.1双方因合同履行发生争议的，应先通过协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼（即广元市利州区人民法院）。7.2争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行其他合同条款。八、其他条款8.1不可抗力：因地震、极端天气等不可抗力导致工期延误的，乙方需在事件发生后7日内提交书面报告，工期可相应顺延，双方互不承担违约责任。8.2合同生效与终止：本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，至缺陷责任期（竣工验收后12个月）满后自动终止。8.3附件：本合同附件包括《施工图纸》《工程量清单》《苗木采购标准》《安全生产协议》，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：广元市利州区文旅投资集