要素式起诉状模板（建设工程施工合同纠纷）

要素式起诉状模板（建设工程施工合同纠纷）说明：本模板为建设工程施工合同纠纷专用要素式起诉状，核心突出“要素清晰、简洁规范、可直接填写”，重点列明诉讼必备要素，无相关内容统一填写“无”，填写时需确保信息真实、准确，贴合法院立案要求。一、当事人基本要素（核心必备，不得遗漏）（一）原告主体类型：□自然人□法人□非法人组织1.基本信息：__________________________________________________________（自然人填姓名、性别、民族、出生日期、公民身份号码；法人/非法人组织填单位全称、统一社会信用代码、法定代表人/主要负责人姓名及职务）2.联系电话：________________________（必填，确保法院可联络）3.住所地：__________________________________________________________（自然人填户籍/经常居住地；法人/非法人组织填注册地址，实际经营地址不一致的注明实际经营地址）4.关联信息：建筑资质等级（如有）：________________________证书编号：________________________（工程相关主体必填）（二）委托诉讼代理人（无则填“无委托诉讼代理人”）1.姓名：________________________身份：□律师□原告单位员工□其他2.证件号码：________________________（律师填执业证号；其他填身份证号）3.联系电话：________________________执业机构/工作单位：________________________4.授权范围：________________________（明确一般授权/特别授权，特别授权需列明具体权限，如代为承认、放弃、变更诉讼请求等）（三）被告（按责任关联度、责任大小依次列明，多被告逐一分项填写）第一被告：1.主体类型：□自然人□法人□非法人组织2.基本信息：__________________________________________________________（填写要求同原告基本信息）3.联系电话：________________________住所地：__________________________________________________________4.与涉案工程关联：________________________（如：发包人、总承包人、实际施工人、违法分包人等）5.责任依据：__________________________________________________________（简要列明承担责任的合同条款或法律依据）第二被告（无则填“无”）：__________________________________________________________（格式同第一被告）第三被告及后续被告（按需添加，格式同第一被告）：（四）第三人（仅限与本案有直接利害关系，需参与诉讼方能查清事实的主体，无则填“无第三人”）1.基本信息：__________________________________________________________（填写要求同原、被告）2.与涉案工程利害关系：________________________3.追加依据：__________________________________________________________（结合法律规定说明追加理由）二、诉讼核心要素（明确、具体、可执行，为立案及裁判关键）（一）案由：建设工程施工合同纠纷（细化案由，可勾选）□工程款支付纠纷□工程质量赔偿纠纷□工期延误纠纷□施工合同无效纠纷□施工合同解除纠纷□工程验收纠纷□其他：________________________（二）诉讼请求（逐项列明，金额需同时标注小写+大写，责任主体明确）1.判令________________（明确被告）向原告支付涉案________________建设工程（注明工程全称、详细地址、具体施工范围）工程价款人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整）；2.判令________________（明确被告）向原告支付逾期支付工程价款的利息（或违约金）：截至______年____月____日，已产生利息（或违约金）人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整）；自______年____月____日起至全部款项付清之日止，以__________元（未付工程款本金）为基数，按________________标准（□合同约定利率□全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）□法定利率）计算，利随本清；3.判令原告对涉案________________建设工程（与第1项工程范围一致）折价、拍卖、变卖所得价款，在人民币__________元（仅限未付工程款本金）范围内享有建设工程价款优先受偿权；4.判令________________（明确被告）赔偿原告因本案纠纷产生的各项经济损失人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整）（具体明细可另行列明）；5.判令________________（明确被告）承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、财产保全费、鉴定费、公告费等）。三、事实与理由要素（围绕核心事实，简洁连贯，结合证据支撑，避免冗余）1.合同签订要素：______年____月____日，原告与________________（被告）签订《建设工程施工合同》（合同编号：__________），双方约定核心内容为：工程名称__________、工程地点__________、施工范围__________、承包方式__________、工程工期__________（自______年____月____日至______年____月____日）、工程价款计价方式及暂定价__________、工程款支付节点及比例__________、工程质量标准__________。2.合同履行要素：合同签订后，原告严格按照合同约定、设计图纸及施工规范要求，全面履行施工义务，投入相应人力、物力、财力推进工程进度。涉案工程于______年____月____日完工，于______年____月____日通过竣工验收（或：原告已提交验收申请，被告无正当理由拖延验收），双方确认工程最终结算价款为人民币__________元。3.违约事实要素：截至起诉之日，被告仅向原告支付工程价款人民币__________元（小写：￥__________，大写：____________________元整），尚欠__________元未按约定支付。原告多次通过________________（如：催告函、微信/电话沟通、当面协商等）方式催告被告付款，被告以________________为由拒绝支付，其行为已构成违约，违反合同约定及相关法律规定，造成原告资金占用损失、停工窝工损失等各项损失共计__________元。4.补充事实要素：__________________________________________________________（如：工程变更、被告违法转包/分包、质量争议责任归属等相关事实）。综上，为维护自身合法民事权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》等相关法律、司法解释规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院依法查明事实，公正裁判，支持原告的全部诉讼请求。四、证据要素清单（逐项列明，与事实、诉讼请求一一对应，明确来源及证明目的）1.证据一：《建设工程施工合同》及补充协议（如有）、招投标文件（如有），来源：原、被告签订/相关招投标机构出具，证明目的：证明原、被告之间存在合法有效的建设工程施工合同关系，明确双方权利义务；2.证据二：工程开工报告、施工日志、竣工报告、竣工验收记录、质量检测报告（如有），来源：________________，证明目的：证明涉案工程开工、完工、验收情况及工程质量符合约定/规范；3.证据三：工程变更签证单、工程量确认单、结算报告及审核意见（如有），来源：________________，证明目的：证明工程变更、工程量及最终结算价款情况；4.证据四：工程款支付凭证（银行转账记录、收款收据、发票等），来源：________________，证明目的：证明被告已支付工程款金额及尚欠工程款数额；5.证据五：催告相关材料（催告函、律师函、聊天记录、通话录音、送达记录等），来源：________________，证明目的：证明原告已催告被告付款，被告拖延付款、拒绝付款的违约事实；6.证据六：损失相关凭证（停工窝工证明、材料/设备租赁凭证、律师费发票、差旅费票据等），来源：________________，证明目的：证明原告因被告违约造成的具体损失及计算依据；7.证据七：当事人主体资格材料（身份证、营业执照、法定代表人身份证明等），来源：________________，证明目的：证明原、被告、第三人主体适格；8.证据八：证人__________，基本信息（姓名、性别、身份证号、联系电话、住所）：________________________，证明目的：证明________________（具体案件事实）；9.其他证据：________________________，来源：________________，证明目的：________________________。五、尾部要素（格式规范，填写完整）此致________________________人民法院（备注：建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，需填写涉案工程所在地人民法院）起诉人（签名/盖章）：________________________（自然人：签名并按手印；法人/非法人组织：加盖单位公章+法定代表人/主要负责人签名）______年____月____日附：（按法院要求准备，份数齐全）1.本起诉状副本______份（份数=被告人数+第三人人数+1份，供法院留存）；2.证据材料副本______份（与起诉状副本份数一致，按上述证据清单顺序装订）；3.原告主体资格材料复印件______份（自然人：身份证复印件；法人/非法人组织：营业执照副本、法定代表人身份证明及身份证复印件，加盖公章）；4.委托诉讼代理人相关材料（如有）：授权委托书______份、代理人证件复印件______份；5.财产保全申请书（如有）及担保材料（如有）；6.送达地址确认书______份（按法院格式填写，明确各方有效送达地址）。【要素式填写核心注意事项】1.要素完整性：当事人、诉讼请求、事实理由、证据四大核心要素必须填写完整，不得遗漏关键信息；2.信息准确性：自然人核对身份证原件、法人核