2026年一级建造师施工项目管理实务综合案例试卷及解析

2026年一级建造师施工项目管理实务综合案例试卷及解析【背景资料】某市重点公共建筑项目，总建筑面积12.8万m²，地下3层、地上28层，框架-核心筒结构，合同工期820日历天，签约合同价8.45亿元（含税），采用工程量清单计价，固定单价合同。建设单位为A城投公司，施工总承包单位为B建工集团，监理单位为C监理公司，设计单位为D设计院。项目于2025年3月1日开工，计划2027年5月30日竣工。施工过程中发生以下事件：事件1：2025年6月10日，基坑开挖至–12.45m时，局部出现管涌，实测渗水量达380m³/h，现场立即采取坑内反压、坑外双液注浆等措施，6月15日险情得到控制，累计造成停工6d，直接损失费用216万元。事件2：2025年8月5日，因建设单位调整招商策略，书面通知将原设计2～5层办公区域改为商业区域，涉及结构梁板开洞、增设自动扶梯及钢结构连桥，变更指令8月7日送达项目部。B建工集团8月10日提交《工程变更报价书》，报送价1280万元，监理8月20日审核后上报A城投公司，至今未获书面确认。事件3：2025年9月3日，项目部进行核心筒C60混凝土泵送施工，夜间22:30时，泵送压力骤升至18MPa，随即爆管，混凝土飞溅导致2名作业人员轻伤，直接经济损失45万元。经调查，泵管弯管段壁厚由7.8mm磨损至3.2mm，未按方案每200m³检查一次。事件4：2025年10月12日，A城投公司融资款未到位，书面通知B建工集团暂停施工，暂停范围为核心筒6层及以上结构及后续机电安装，暂停令未明确复工日期。B建工集团当日签收并全面停工，至2025年12月15日仍未收到复工令。事件5：2025年12月20日，B建工集团向A城投公司提交《合同解除通知书》，主张因建设单位长期不支付进度款且未提供复工条件，依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第16.1.1条行使解除权，并要求支付已完工程款、撤离现场费用、预期利润等合计1.26亿元。A城投公司12月25日复函称：暂停系不可抗力（政策调控），不同意解除，要求继续履约。事件6：2026年1月5日，项目所在地工程造价管理总站发布人工价格指数调整文件，普工、一般技工、高级技工分别上调8%、10%、12%，调整区间自2025年7月1日起执行。B建工集团拟主张对事件2、事件4涉及的人工费进行调差。事件7：2026年2月1日，B建工集团收到C监理公司发出的《监理通知单》，指出现场安全文明施工费投入不足，要求7日内整改。B建工集团认为已按《安全防护、文明施工措施费用支付计划表》足额投入128万元，拒绝追加。事件8：2026年2月10日，B建工集团启动仲裁程序，仲裁请求包括：1.解除施工合同；2.支付已完工程价款3.42亿元；3.赔偿停窝工损失0.68亿元；4.支付预期利润0.45亿元；5.确认对工程拍卖价款享有优先受偿权。A城投公司提出反请求：1.工期延误违约金0.82亿元（按1万元/d计算）；2.质量缺陷修复金0.30亿元；3.代建单位额外支出0.15亿元。仲裁庭指定某会计师事务所对已完工程进行造价鉴定，鉴定意见为：已完工程含税造价3.18亿元，其中安全文明施工费128万元已足额投入；停窝工损失0.52亿元；预期利润0.38亿元。事件9：2026年3月1日，项目现场剩余钢筋2100t，水泥P·O42.5散装料2600t，木模板18万张，方木320m³，B建工集团主张对上述材料享有留置权，A城投公司则认为材料已随建筑物附合，不同意返还。事件10：2026年3月15日，仲裁庭组织现场勘验，发现核心筒第5层有两处竖向裂缝，缝长分别为1.2m、0.8m，缝宽0.25mm、0.30mm，深度经超声检测为75mm、82mm，未达到贯通。鉴定机构认为裂缝主要因早期养护不足、温差收缩所致，可采取压力注胶封闭处理，费用约38万元。A城投公司主张该费用应从质量保证金中扣除，B建工集团认为已过缺陷责任期起算点，拒绝承担。【问题】1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），事件1中B建工集团应如何履行通知义务？管涌导致的216万元损失及6d工期应如何分担？请说明理由。2.事件2中，A城投公司未在14d内对《工程变更报价书》予以答复，是否构成默示认可？B建工集团是否有权暂停施工？请结合合同条款及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25号）作答。3.事件3中，若按《生产安全事故报告和调查处理条例》划分事故等级，本次事故属于哪一级？B建工集团项目经理应如何组织报告？针对泵管管理漏洞，项目部应采取哪些纠正措施？4.事件4中，A城投公司发出的暂停令是否符合合同约定？B建工集团12月15日仍未收到复工令，可否依据合同第7.8.2条主张“视为复工”？请说明程序及后果。5.事件5中，B建工集团行使合同解除权是否成立？请从法定解除与约定解除两个维度分析，并给出结论。6.事件6中，人工价格指数调整是否适用于事件2、事件4？若适用，请计算事件2变更部分可调整人工费金额。已知：变更部分普工2800工日、一般技工1200工日、高级技工600工日，变更报价中人工单价分别为普工120元/工日、一般技工180元/工日、高级技工280元/工日，调差公式采用造价站发布公式：ΔP=其中：ΔP为调差金额；P0为投标期人工单价；It为当期指数；I07.事件7中，安全文明施工费是否允许按实结算？若监理要求追加投入，B建工集团是否有权拒绝？请结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》作答。8.事件8中，仲裁庭已完工程鉴定价为3.18亿元，而B建工集团主张3.42亿元，差异0.24亿元。请从举证责任分配角度分析B建工集团是否还有权主张该差额，并给出策略建议。9.事件9中，B建工集团对现场剩余材料主张留置权是否成立？若仲裁庭支持解除合同，材料应如何处理？请结合《民法典》第447条、第448条作答。10.事件10中，缺陷责任期应自何时起算？裂缝修复费用38万元应否由B建工集团承担？若仲裁庭认定合同已解除，质量保证金如何返还？请给出计算式。【答案与解析】1.通知义务：依据合同第5.4.2条，承包人应在知道或应当知道不利地下条件后24h内书面通知监理人，并在48h内提交处理方案。B建工集团6月10日发现管涌，应于6月11日14:00前书面通知，6月12日14:00前提交方案。实际6月10日当日已口头通知监理，6月11日补书面通知，符合时限。损失分担：管涌属于不利地下条件，非承包人可预见，依据合同第5.4.3条，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。故216万元应全额补偿，工期顺延6d。2.默示认可：合同第10.4.2条约定，发包人应在收到变更报价书后14d内予以答复，逾期未答复视为认可。A城投公司8月10日收到，应于8月24日前答复，实际未答复，构成默示认可。暂停施工：依据合同第7.8.1条，因发包人原因导致变更价款未确认且影响施工连续性的，承包人可暂停施工，但应提前3d书面通知。B建工集团8月25日起有权暂停，但需履行通知程序，否则可能承担扩大损失责任。3.事故等级：2人轻伤，直接损失45万元，未达《条例》一般事故标准（重伤或死亡），属于“险肇事故”。报告程序：项目经理应立即向本单位负责人报告，1h内向属地住建局、应急管理局报告，24h内提交书面快报。纠正措施：1.建立泵管壁厚台账，每完成200m³混凝土即超声波测厚；2.弯管段采用加厚耐磨管（壁厚≥10mm）；3.泵送前做压力试验，超压（≥16MPa）自动停泵；4.夜间作业增加照明与旁站。4.暂停令合规性：合同第7.8.1条允许发包人因资金原因书面通知暂停，但应明确复工条件或最迟复工日。A城投公司未明确，构成瑕疵。视为复工：合同第7.8.2条约定，暂停施工持续56d未通知复工的，承包人有权发出复工通知，发包人收到后14d内仍未答复的，视为复工。B建工集团应于12月6日（暂停55d）发出复工催告，12月20日可主张“视为复工”。实际未发催告，故不能自动复工，需仲裁或诉讼确认。5.解除权成立分析：法定解除：依据《民法典》第563条，发包人迟延支付主要价款经催告后合理期限仍未履行，承包人可解除。A城投公司欠付进度款1.85亿元，B建工集团10月10日、11月10日两次催告，合理期限30d已过，符合法定解除。约定解除：合同第16.1.1条约定，发包人迟延支付进度款超过56d，承包人可解除。自10月12日暂停至12月15日已64d，条件成就。结论：B建工集团解除权成立，通知自到达A城投公司时生效。6.调差适用：事件2变更指令发出于2025年8月5日，事件4暂停于10月12日，均处于2025年7月1日之后，适用人工指数调整。计算：普工：ΔP=120×(108一般技工：ΔP=180×0.10×1200=21.60万元高级技工：ΔP=280×0.12×600=20.16万元合计：26.88+21.60+20.16=68.64万元7.安全文明施工费：依据GB50500—2013第4.2.5条，安全文明施工费为不可竞争费用，按省级主管部门规定费率计取，结算时按实调整但不得降低标准。监理要求追加投入，若系国家新颁标准或现场隐患必需，B建工集团应执行，费用可签证追加；若仅系监理主观判断，可拒绝并要求书面说明依据。8.举证责任：依据《仲裁法》第43条，谁主张谁举证。B建工集团主张3.42亿元，应对差额0.24亿元承担举证责任。可补充提交：1.经监理签字的现场签证单；2.分包结算书及付款凭证；3.材料价差调差计算表；4.专家证人意见。策略：申请鉴定人出庭接受质询，对鉴定方法提出异议，争取部分支持。9.留置权：依据《民法典》第447条，发包人未支付价款，承包人对已完工程及现场属于其所有的材料享有留置权。剩余材料尚未附合于工程，所有权仍归B建工集团，可行使留置。仲裁庭支持解除后，材料可由承包人自行撤离，发包人不得阻拦；若材料已损耗，可折价计入工程款优先受偿范围。10.缺陷责任期起算：合同第15.2.1条约定，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起算。合同解除后，已完部分未竣工，应参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释