2024-2025学年度监理工程师经典例题【网校专用】附答案详解

监理工程师经典例题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应（）。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.收归国库

D.作价补偿

正确答案：C

2、（单选题）要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示是()

A.要约撤回

B.要约撤销

C.承诺撤销

D.要约失去效力

正确答案：B

3、（单选题）下列费用中，属于监理直接成本的是()。

A.管理人员工资、津贴等

B.监理辅助人员的工资、津贴等

C.承揽监理业务的有关费用

D.业务培训费

正确答案：C

4、（单选题）在建设工程数据库中，应当按()对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。

A.投资额大小

B.投资来源

C.使用功能

D.设计标准

正确答案：C

5、（单选题）建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查（）的不公正评标条件。

A.是否有针对材料供应商设立

B.是否有针对外地区和外系统设立

C.是否有针对联合体投标者设立

D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立

正确答案：B

6、（单选题）施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应（）。

A.由原设计单位同意

B.由发包人和承包人的协商解决

C.报规划管理部门审批

D.由总监理工程审核批准

正确答案：B

7、（单选题）当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，建筑工程概算可以采用()编制。

A.概算指标法

B.预算单价法

C.扩大单价法

D.设备费用百分率法

正确答案：C

8、（单选题）在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

正确答案：C

9、（单选题）根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是（）。

A.发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工

B.委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查

C.发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位

D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

正确答案：D

10、（单选题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是吾充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功自2和使用价值

C.新材料、新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

正确答案：A

二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。

A.正常的监理工作

B.附属工作

C.附加工作

D.额外工作

E.业主要求的工作

正确答案：ACD

2、（多选题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的条件有（）。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

C.有质量监督机构签署的质量合格文件

D.有工程造价结算报告

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案：ABE

3、（多选题）按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权（）。

A.将工程直接收归己有

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程卖给他人

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.就该工程拍卖的价款优先受偿

正确答案：CDE

4、（多选题）下列关于承发包模式优点的说法中，属于平行承发包模式优点的行()。

A.有利于缩短工期

B.利于质量控制

C.合同关系简单

D.有利于业主选择承建单位

E.有利于投资控制

正确答案：ABE

5、（多选题）根据《建设工程监理规范》，属于监理规划主要内容的有（）。

A.安全生产管理制度

B.监理工作制度

C.监理工作设施

D.工程造价控制

E.工程进度计划

正确答案：BCD

6、（多选题）在国外项目的总建设成本中，（）属于项目间接建设成本。

A.项目管理费

B.开工试车费

C.土地征购费

D.建设成本上升费

E.生产前费用

正确答案：ABE

7、（多选题）下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是()。

A.反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息

B.控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况

C.反馈环节是投入与转换之间的环节

D.为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统

E.非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈

正确答案：BDE

8、（多选题）在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是（）。

A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施

D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续

E.对已竣工而未交付工程的损坏修复

正确答案：ABCD

9、（多选题）GB/T19000-2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括()。

A.管理职责

B.产品实现

C.环境管理

D.资源管理

E.质量管理

正确答案：ABE

10、（多选题）下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是()。

A.对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B.建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C.要避免不断提高质量目标的倾向

D.重点是设计阶段和施工阶段的质量控制

E.对建设工程所有内容的质量进行控制

正确答案：BD

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。

正确答案：

正确

2、（判断题）被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率。

正确答案：

错误

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某工程，甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件：

事件1：乙施工单位编制的深基坑工程专项施工方案经项目经理审核签字后报甲施工单位审批，甲施工单位认为该深基坑工程已超过一定规模，要求乙施工单位组织召开专项施工方案专家论证会，并派甲施工单位技术负责人以论证专业身份参加专家论证会。

事件2：深基坑工程专项施工方案经专家论证，需要进行修改‘乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见对专项施工方案进行修改完善后立即组织实施。

事件3：监理人员在巡视中发现，主体混凝土结构表面存在严重蜂窝、麻面。经检测，混凝土强度未达到设计要求。总监理工程师向甲施工单位签发了《工程暂停令》要求报送质量事故调查报告。

问题：

1.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。

2.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。

3.针对事件3，根据《建设工程监理规范》写出项目监理机构的后续处理程序。

正确答案：第一题：总监审查后签审意见不妥，总监签开工令不妥。正确做法;专监审查后总监审核，审核后报建设单位批准后签发，开工令。

第二题：专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料，新工艺，新技术。新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题讨论。审查合格后，总监理工程师签认。

第三题：

补报：1.法定计量部门对实验设备出具的计量检定证明

2.实验室管理制度

3.实验人员资格证书。

第四题：合理，监理机构应同意：1.重检合格，同意索赔2.重检不合格，不同意索赔，施工方单位承担。

第五题：较大事故。1事故2小时后，总监指挥报单位负责不妥。理由：事故发生后，应立即上报单位负责人，总监应立即上报监理单位负责人。

2、（问答题）中国人民解放军某空军部队，拟在与蒙古接壤的二连浩特市建设一雷达生产厂，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计，该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已全部到位。银行贷款预计在xx年7月30日到位。xx年3月18日设计单位完成了初步设计图纸随后进入施工图纸设计阶段，预计5月8日完成施工图纸设计，该空军部队考虑到该项目要在xx年提前竣工，遂决定于3月19日进行施工招标。施工招标采用邀请招标方式，并于3月20日从与其合作过的施工单位中选择了两家发出了投标邀请书。

问题:

1.建设工程施工招标的必备条件有哪些?

2.本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标?为什么?

3.在何种情况下，经批准可以采取邀请招标方式进行招标?

4.招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?并说明理由。

正确答案：1.建设工程施工招标的必备条件有：

(1)招标人已经依法成立;

(2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准;

(3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准;

(4)有相应资金或资金已经落实;

(5)有招标所需的设计图纸及技术资料。

2.本项目在上述条件下不可以进行工程施工招标，因为该项目还不具备施工招标的必备条件。3.有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：

(1)项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的;

(2)受自然地域环境限制的;

(3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的;

(4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的;

(5)法律、法规规定不宜公开招标的。

4.招标人在招标过程中的不妥之处和理由是：

(1)不妥之处：招标人于xx年3月19日进行施工招标。

理由：该项目建设资金没有全部落实，不具备施工招标所需的条件。

(2)不妥之处：招标人向两家施工单位发出了投标邀请书。

理由：《招标投标法》规定，进行邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书

3、（问答题）某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师此准的施工总进度计如图5-1所示(时间：月)，各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策;②调配进度控制监理人员。

事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。

事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，(来源：建匠教育)施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。

问题：

1.指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。

2.指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

3.针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

4.根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?

5.事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

正确答案：1.关键路线有2条：B-E-H-I-K-P，A-C-H-I-K-P。工作F的总时差为1个月，自由时差为0。工作M的总时差为4个月，自由时差为0。

2.不妥之处：总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。

理由：总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。

3.项目监理机构应批准的工程延期为0;

理由：工作D的总时差为2个月，工作暂停施工1个月，不影响总工期。费用补偿为8+15=23(万元)，理由：建设单位原因导致人员窝