钢结构夹层施工合同

钢结构夹层施工合同甲方（全称）：__________法定代表人：__________地址：__________市__________区__________路__________号乙方（全称）：__________法定代表人：__________地址：__________市__________区__________路__________号资质等级：钢结构工程专业承包__________级（需具备有效资质证书）第一条工程概况1.1工程名称：__________项目钢结构夹层工程1.2工程地点：__________市__________区__________路__________号（甲方指定场地）1.3工程内容：（1）钢结构夹层钢梁、钢柱、支撑、檩条等构件的加工制作、运输；（2）现场安装、焊接、防腐（除锈等级Sa2.5级，防腐涂料符合环保要求）；（3）与原有建筑结构的连接加固（含预埋件植筋、节点处理）；（4）配套螺栓、焊材、密封胶等辅材供应；（5）施工范围内建筑垃圾清运至甲方指定消纳点（竣工后24小时内完成）。1.4工程范围：以双方确认的《施工图纸》（附件1）、《工程量清单》（附件2）为准，超出范围需书面变更。第二条工期2.1开工日期：__________年__________月__________日（以甲方书面开工通知为准）2.2竣工日期：__________年__________月__________日2.3总日历天数：__________天2.4工期顺延：（1）甲方未按时提供施工场地、图纸或确认文件（逾期超过3日）；（2）甲方设计变更导致工程量增加≥10%或工期延长；（3）不可抗力（地震、暴雨、政府临时停工等，需提供气象/政府证明）；（4）原有建筑结构检测发现需额外加固（非乙方施工导致）。顺延申请：乙方需在事件发生后7日内提交书面申请及证明，甲方10日内确认，逾期未确认视为认可。第三条质量标准3.1符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；3.2满足双方确认的《技术要求》（附件3），工程质量达到合格等级，通过甲方组织的竣工验收。第四条合同价款4.1固定总价：人民币__________元（大写：__________元整），包含材料、加工、运输、安装、人工、机械、辅材、管理费、利润、增值税专用发票（税率__________%）及施工风险费用；4.2价款调整：仅因甲方书面设计变更可调整，变更价款需双方签订补充协议确认。第五条付款方式5.1预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价20%（__________元），乙方需提供等额增值税专用发票及银行履约保函（金额=预付款）；5.2进度款1：钢梁钢柱安装完成、隐蔽验收合格后7日内，支付总价30%（__________元）；5.3进度款2：夹层整体安装、防腐完成后7日内，支付总价30%（__________元）；5.4竣工结算款：竣工验收合格、竣工资料齐全后15日内，支付至总价97%（扣除已付款）；5.5质保金：剩余3%（__________元），质保期满后14日内无息支付。第六条双方责任6.1甲方责任（1）开工前7日内提供场地（通水通电、道路畅通、清除障碍物）；（2）提供施工图纸，组织图纸会审（5日内答复乙方疑问）；（3）委派__________为现场代表，负责协调、验收、确认工程量；（4）办理施工临时占道、夜间施工手续（费用甲方承担）；（5）提供原有建筑结构检测报告，避免乙方施工损坏。6.2乙方责任（1）委派__________（持二级及以上建造师证）为项目经理，配备专职安全员；（2）材料进场前提供材质证明、检验报告，经甲方验收合格后方可使用；（3）严格按规范施工，质量不合格无条件返工（费用自理、工期不顺延）；（4）购买施工人员意外伤害保险（保额≥50万元/人，费用自理）；（5）高空作业系安全带、搭脚手架，焊接作业配灭火器（防火措施符合消防要求）；（6）竣工后提交完整资料（施工记录、检验报告、竣工图纸等）。第七条安全责任7.1乙方承担施工期间全部安全责任，若发生安全事故（含人员伤亡、财产损失），乙方全额赔偿并承担法律责任；7.2甲方有权监督安全施工，发现违规立即要求整改，乙方逾期未改的，甲方有权停工（工期顺延，乙方承担停工损失）。第八条质量验收8.1隐蔽验收：每道隐蔽工程（如节点连接、防腐）完成后，乙方提前24小时书面通知甲方，甲方24小时内到场验收，合格后方可施工；8.2竣工验收：乙方提交验收报告后15日内，甲方组织验收，合格签署《竣工验收单》；8.3不合格处理：验收不合格，乙方需在7日内整改，逾期未改的，甲方有权从进度款中扣除整改费用。第九条违约责任9.1甲方逾期付款：每逾期1日，按应付未付金额万分之五支付违约金；逾期30日以上，乙方有权停工（工期顺延，甲方承担人工/机械损失）；9.2乙方逾期竣工：每逾期1日，按总价万分之五支付违约金；逾期15日以上，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并支付总价10%违约金；9.3质量不合格：乙方无偿返工至合格，返工后仍不合格的，甲方解除合同，乙方退还已收款并支付总价10%违约金（赔偿甲方损失）；9.4未提供发票：甲方暂缓付款，逾期提供按未提供金额万分之五支付违约金。第十条保修条款10.1质保期：1年（自竣工验收合格之日起）；10.2维修响应：乙方接到甲方通知后24小时内到场，7日内修复（非甲方使用不当/不可抗力导致）；10.3第三方维修：乙方未按时维修，甲方委托第三方的费用从质保金中扣除（不足部分乙方补足）。第十一条争议解决本合同争议协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十二条其他12.1不可抗力：双方互不承担责任，但需及时通知并提供证明；12.2合同生效：双方签字盖章之日起生效；12.3附件：《施工图纸》《工程量清单》《技术要求》《安全施工方案》为本合同组成部分，与本合同具有同等效力；12.4份数：一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方（盖章）：________