2024-2025学年度监理工程师考前冲刺练习及参考答案详解（培优A卷）

监理工程师考前冲刺练习考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指（）。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.义务

正确答案：C

2、（单选题）监理实施细则需经()审批后实施。

A.总监理工程师代表

B.工程监理单位技术负责人

C.总监理工程师

D.相应专业监理工程师

正确答案：C

3、（单选题）FIDIC施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了（）处理合同争议的程序。

A.诉讼

B.调解

C.仲裁

D.争端裁决委员会

正确答案：D

4、（单选题）由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素造成的直方图呈（）。

A.折齿型

B.孤岛型

C.双峰型

D.绝壁型

正确答案：D

5、（单选题）加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检局限性

D.评价方法特殊性

正确答案：C

6、（单选题）下列费用中，属于监理直接成本的是()。

A.管理人员工资、津贴等

B.监理辅助人员的工资、津贴等

C.承揽监理业务的有关费用

D.业务培训费

正确答案：C

7、（单选题）工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.组织关键工作平行作业

C.组织关键工作搭接作业

D.压缩关键工作的持续时间

正确答案：D

8、（单选题）委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受（）的指示完成相应的试验工作。

A.项目技术负责人

B.项目经理

C.质检人员

D.监理工程师

正确答案：D

9、（单选题）当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，建筑工程概算可以采用()编制。

A.概算指标法

B.预算单价法

C.扩大单价法

D.设备费用百分率法

正确答案：C

10、（单选题）我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制正确答案：D二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）项目投资控制应以（）为控制的重点。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.施工招标阶段

D.施工安装阶段

E.竣工验收阶段

正确答案：AB

2、（多选题）在监理工作的基本表式中，《——报验申请表》可用于()的申报。

A.开工或复工

B.施工放样检验

C.隐蔽工程检查利验收

D.分项、分部、单位上程质量验收

E.竣工验收

正确答案：BCD

3、（多选题）对建设工程质量进行全方位控制，包括对()进行控制。

A.建设工程所有工程内容的质量

B.建设工程各个阶段工作的质量

C.建设工程质量目标的所有内容

D.建设工程投资、进度、质量目标的协调与下衡

E.影响建设工程质量目标的所有因素

正确答案：ACE

4、（多选题）监理工程师要根据不同的勘察基础及工作性质，提出不同的审查重点，在初步勘察阶段的审查要点有()。

A.确认勘探点、线、网布置的合理性

B.检查持证上岗制度的执行情况

C.控制性勘探孔的位置、数量是否满足规范要求

D.审核建筑地可行性分析报告

E.控制性勘探孔的孔深，取样数量是否满足规范要求

正确答案：ACE

5、（多选题）下列关于风险量的说法中，正确的有()。

A.一般以连续性函数来表示风险的发牛概率及其损失

B.一般以离散形式来表示风险的发生概率及具损失

C.风险量大小与其与坐标原点的距离成正比

D.在风险量图上，不同区域的风险量均不同

E.在风险量图上，有些区域的风险量大致相等

正确答案：BCE

6、（多选题）下列风险识别工作中，属于建设工程风险识别过程中核心工作的有()。

A.建立初始风险清单

B.分解建设工程风险

C.确定风险识别的原则

D.识别建设工程风险冈素、风险事件及后果

E.建立建设工程风险清单

正确答案：BD

7、（多选题）合同法律关系包括（）。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.合同法律关系权利

D.合同法律关系内容

E.合同法律关系义务

正确答案：ABD

8、（多选题）根据《建设工程监理规范》，属于监理规划主要内容的有（）。

A.安全生产管理制度

B.监理工作制度

C.监理工作设施

D.工程造价控制

E.工程进度计划

正确答案：BCD

9、（多选题）与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有()。

A.承包向承担大部分风险

B.管理层的参与

C.长期协议

D.资源共亨

E.总价合同

正确答案：AE

10、（多选题）项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查()是否符合标准及规范的要求。

A.测量依据

B.测量管理制度

C.测量人员资格

D.测量手段

E.测量成果

正确答案：ACE

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率。

正确答案：

错误

2、（判断题）《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。

正确答案：

正确

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师此准的施工总进度计如图5-1所示(时间：月)，各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策;②调配进度控制监理人员。

事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。

事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，(来源：建匠教育)施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。

问题：

1.指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。

2.指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

3.针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

4.根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?

5.事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

正确答案：1.关键路线有2条：B-E-H-I-K-P，A-C-H-I-K-P。工作F的总时差为1个月，自由时差为0。工作M的总时差为4个月，自由时差为0。

2.不妥之处：总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。

理由：总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。

3.项目监理机构应批准的工程延期为0;

理由：工作D的总时差为2个月，工作暂停施工1个月，不影响总工期。费用补偿为8+15=23(万元)，理由：建设单位原因导致人员窝工、机械闲置应给予费用索赔。

4.工作J的实际进度拖后1个月。由于工作J的总时差为1个月，故对总工期无影响。工作M的实际进度超前2个月。工作M为非关键工作，故对总工期无影响。

5.项目监理机构应批准的工程延期为1个月。理由：第15个月末，实际进度前锋线所示，关键工作H推迟1个月，将影响总工期1个月，其他工作延误时间均小于其总时差，不产生影响。项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由：强台风属于不可抗力，不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任，无需给予费用索赔。

2、（问答题）某工程,建设单位和施工单位按《建没工程施工合同(示范文本)》)签订了施工合同,合同约定:答约合同价为3245万元:预付款为签约合同价的10,当施工单位实际完成金额累计达到合同总价的30%时开始分6个月等额扣回预付款:管理费率取12%(以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数),利润率取7%(以人工费材料费、施工机具使用费及管理费之和为基数),措施项目费按分部分项工程费的5%计(赶工不计取措施费),规费综合费率取8%(以分部分项工程费,措施项目费及其他项目费之和为基数),根率取9%(以分部分项工程费,措施项目费,其他项目费及现费之和为基数)人工费为80元工日,机械台班费为2000元/台班。实施过程中发生如下事件:

事件1:由于不可抗力造成下列损失:

(1)修复在建分部分项工程费18万元

(2)进场的工程材料损失12万元

(3)施工机具闲置25台班

(4)工程清理花费人工100工日(按计日工计,单价150元/工日);

(5)施工机具损坏损失55万元

(6)现场受伤工人的医药费075万元

事件2:为了防止工期延误,建设单位提出加快施工进度的要求,施工单位上报了赶工计划与相应的费用。经协商,赶工费不计取利润。项目监理机构审查确认赶工增加人工费、材料费和施工机具使用费合计为15万元。

事件3:用于某分项工程的某种材料暂估价4350元/吨,经施工单位招标及项目监理机构确认,该材料实际采购价格为5220元/吨(材料用量不变)。施工单位向项目监理机构提交了招标过程中发生的3万元招标采购费用的索赔,同时还提交了综合单价调整申请,其中使用该材料的分项工程综合单价调整见表6-1,在此单价内该种材料用量为80公斤。

正确答案：1.(1)预付款=3245×10%=324.50(万元)

(2)累计达到扣款金额=3245X30%=973.50(万元)

(3)每月扣回预付款=324.50/6=54.08(万元)

2.

(1)修复在建分部分项I程费由建设单位承担;

(2)进场的工程材料损失由建设单位承担;

(3)施工机具闲置由施工单位承担;

(4)工程清理费由建设单位承担

(5)施工机具损坏损失由施工单位承担;

(6)现场受伤人工的医药费由施工单位承担。建设单位应该补偿的费用:

(1)修复的分部分项工程:18×(1+8%)×(1+9%)=21.19(万元)

(2)修复的分部分项工程对应的措施项目:18×5%×(1+8%)×(1+9%)=1.06(万元)

(3)进场的工程材料损失:12×(1+8%)×(1+9%)=14.13(万元)

(4)工程清理:100×150×(1+8%)×(1+9%)/10000=1.77(万元)

合计:21.19+1.06+14.13+1.77=38.15(万元)

3.不合理。理由:赶工费应给予合理利润补偿。

赶工补偿=15×(1+12%)×(1+7%)×(1+8%)×(1+9%)=21.16(万元)

4.不合理。理由:因为招标采购费已包含在合同报价中了。综合单价调整:(假设该定额子目单位为1)。

思路一:

(1)材料用量=80/1000=0.08(t)

(2)该材料暂估价=0.08×4350=348(元)

(3)该材料实际价=0.08×5220=417.6(元)

(4)材料价增加额=417.6-348=69.6(元)

新增综合单价=599.20+69.6=668.80(元)。

理由:暂估材料价确定后，在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润等其他费的变动。

思路二:

(1)材料用量=80/1000=0.08(t)

(2)该材料暂估价=0.08X4350=348(元)该材料实际价=0.08×5220=417.6(元)

材料价增加额=(417.6-348)×(1+12%)×(1+7%)=83.40(元)新增综合单价=599.20+83.40=682.61(元)。

理由:综合单价以实际采购价调整暂估价,题干信息中给出管理费和利润的计算基数中包含了材料费，因此增加的材料费计取相应的管理费和利润。

3、（问答题）某工程分A、B两个监理标段同时进行招标，建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中，发生如下事件：

【事件1】：在监理招标时，建设单位提出：

(1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩;

(2)应组织外地投标人考察施工现场;

(3)投标有效期自投标人送达投标文件之日起算;

(4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。

【事件2】：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表2014—2—1。

【事件3】：建设单位与A标段中标监理单位按《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了监理合同，并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。监理合同履行过程中，由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月，恢复履行的准备工作时间为1个月。

【事件4】：建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同，施工单位按合同约定将土方开挖工程分包，分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算，经分包单位技术负责人审核签字后，即报送项目监理机构。

问题：

1、逐条指出事件1中建设单位的要