给排水安装施工合同

给排水安装施工合同甲方（全称）：_______________法定代表人/授权代表人：_______________地址：_______________联系电话：_______________乙方（全称）：_______________法定代表人/授权代表人：_______________资质等级：给排水安装工程专业承包____级地址：_______________联系电话：_______________第一条工程概况1.1工程名称：_________项目给排水安装工程1.2工程地点：_________（明确具体地址，如XX路XX小区1-5号楼）1.3工程范围：-给水系统：室内外给水管网敷设（含PE管φ20-φ160、镀锌钢管DN15-DN100）、水表（智能水表）安装、阀门（截止阀、闸阀）安装、二次加压水泵及配套控制柜安装、管道支吊架制作安装、水压试验及冲洗消毒；-排水系统：室内外雨污水管道敷设（含PVC-U管φ110-φ315、铸铁管DN50-DN200）、检查井（砖砌/塑料检查井）砌筑、化粪池（钢筋混凝土/成品化粪池）安装、地漏及卫生洁具排水支管连接、通球试验及闭水试验；-其他：与土建、消防等专业工程的接口预留及衔接、临时排水设施搭建（含施工期雨水疏导）。1.4工程内容：按甲方提供的施工图纸、工程量清单及本合同约定，完成所有给排水安装工程的施工、调试、验收及质保期内维修。第二条合同工期2.1开工日期：____年__月__日（以甲方书面开工令为准）2.2竣工日期：____年__月__日2.3总工期：____日历天（含法定节假日、雨天等不可预见因素，甲方原因及不可抗力除外）2.4工期顺延：-甲方未按时提供施工场地、图纸或协调第三方（如土建、电力）延误；-设计变更导致工程量增加或施工条件变化；-不可抗力（地震、暴雨等）；以上情况需乙方在事件发生后7天内提交书面顺延申请，甲方14天内确认，逾期未确认视为认可。第三条工程质量3.1质量标准：符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）及地方现行规范，达到合格标准，通过甲方及相关部门验收。3.2质量要求：-管道安装：坡度符合设计（给水0.002-0.005，排水0.02-0.05），接口严密无渗漏；-设备安装：水泵水平度偏差≤0.1/1000，控制柜接线规范；-隐蔽工程：每道隐蔽工序（如地下管道敷设）需经甲方、监理验收签字后方可覆盖。第四条合同价款及支付4.1合同价款：-形式：□固定总价____元（大写：_________）；□固定单价（见附件《工程量清单及单价表》，工程量按实结算）-风险范围：除设计变更、甲方签证外，材料价格波动、人工成本变化等均包含在合同价款内，不予调整。4.2价款支付：1.预付款：合同签订后7天内，甲方支付合同价的10%（____元），乙方需提供等额履约保函或保证金；2.进度款：-给水主管网敷设完成（含水压试验合格）：支付至已完工程量的30%；-排水管网及检查井完成（含闭水试验合格）：支付至已完工程量的60%；-室内支管、设备安装完成（含调试合格）：支付至已完工程量的85%；3.结算款：工程验收合格后30天内，乙方提交结算资料，甲方15天内审核完毕，支付至结算价的95%；4.质保金：结算价的5%，质保期满后14天内无息支付。第五条双方责任甲方责任1.开工前7天提供施工场地（清除障碍物、接通施工用水用电）；2.提供施工图纸、地质资料，组织图纸会审及技术交底；3.协调土建、消防等相关单位，解决施工交叉作业问题；4.按本合同约定支付工程价款；5.组织竣工验收（乙方自检合格后7天内）。乙方责任1.编制施工组织设计（含安全专项方案），报甲方审核后实施；2.负责材料设备采购（乙供部分）：采购前报甲方确认品牌、规格（如PE管需符合GB/T13663），进场后共同验收（提供合格证、检验报告），不合格材料立即退场；3.负责施工安全：配备安全防护设施，办理施工人员意外伤害险（费用乙方承担），发生安全事故由乙方承担全部责任及费用；4.按工期完成施工，若延误承担违约责任；5.负责工程资料整理（竣工图、隐蔽记录、试验报告等），提交甲方备案。第六条工程变更与签证6.1甲方提出变更需出具《工程变更单》，乙方按变更施工；乙方提出合理化建议需甲方书面确认后方可实施。6.2变更价款调整：-合同内有相同项目：按合同单价；-合同内无相同项目：按市场价（需甲方、乙方、监理共同确认）；-变更导致工期调整：双方书面确认顺延天数。6.3签证需在事件发生后10天内提交，逾期视为放弃调整。第七条竣工验收7.1乙方完成施工后，自检合格报甲方，甲方组织监理、设计等单位验收；7.2验收合格：签署《竣工验收报告》，工程移交甲方；7.3验收不合格：乙方在10天内整改完毕，重新验收，工期不顺延；若整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方承担损失。第八条质保期与维修8.1质保期：2年（自竣工验收合格之日起）；8.2质保期内，乙方接到甲方维修通知后24小时内到场，48小时内修复（紧急情况12小时内到场），费用乙方承担；8.3非乙方原因（如甲方使用不当、第三方破坏）导致的维修，费用甲方承担。第九条违约责任9.1甲方未按时付款：每逾期1天，支付应付款的0.5‰；逾期超过30天，乙方有权停工，甲方承担停工损失（含人工、机械闲置费）；9.2乙方未按时竣工：每逾期1天，支付合同价的0.5‰；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方支付合同价10%的违约金，并赔偿甲方损失；9.3质量不合格：乙方无偿返工，工期不顺延；若造成甲方损失（如延误交房），乙方按损失金额的100%赔偿；9.4乙方使用不合格材料：甲方有权要求更换，费用乙方承担，并处以材料价2倍的罚款。第十条争议解决双方因本合同发生争议，先协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同附件（施工图纸、工程量清单、材料确认单）为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；11.2本合同一式4份，甲方2份，乙方2份，自双方签字盖章之日起生效；11.3本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。