2024-2025学年度一级建造师题库试题【全优】附答案详解

一级建造师题库试题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）以下说法正确的是()。

A.分包单位直接对建设单位负责

B.转包是我国法律允许的

C.挂靠是与违法分包和转包密切相关的另一种违法行为

D.分包合同的《通用条款》的解释用于《专用条款》

正确答案：C

2、（单选题）对于工程项目管理而言，风险是指()。

A.危险

B.可能出现的影响目标实现的不确定因素

C.可能出现的损失

D.可能出现的增加成本的不确定因素

正确答案：B

3、（单选题）现浇钢筋混凝土楼盖施工中,梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于()设计强度。

A.50%

B.75%

C.90%

D.100%

正确答案：B

4、（单选题）关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是()。

A.按弹性理论方法计算

B.板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算

C.主梁、次梁按弹性理论方法计算，板按可考虑塑性变形内力重分布方法计算

D.主梁按弹性理论方法计算，次梁、板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算

正确答案：D

5、（单选题）建筑产品的()和单件性生产的组织方式，决定了各建设工程项目的质量特性和目标的差异，但它们的质量形成过程和影响因素却有共同的规律。

A.特殊性

B.多样性

C.普遍性

D.一般性

正确答案：B

6、（单选题）建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()。

A.负责项目的征地拆迁

B.进行并负责工程设计

C.编制项目可行性研究报告

D.办理项目规划许可证

正确答案：B

7、（单选题）以下情况不利于建设工程项目进度控制的是()。

A.分别编制各种独立而互不联系计划

B.重视计划的动态调整

C.对影响工程进度的风险进行分析

D.编制与进度计划相适应的资源需求计划

正确答案：A

8、（单选题）跨度8米的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A.50%

B.75%

C.85%

D.100%

正确答案：B

9、（单选题）如果从关系因素上考虑，解决国际工程合同争议的最合适方式是（）

A.工程师协商解决和第三方调解

B.第三方调解和仲裁

C.第三方调解和诉讼

D.仲裁和诉讼

正确答案：A

10、（单选题）进行工程质量统计时，得到的数据用作图法制作，得到的直方图属于正常范围的是()。

A.正态分布图

B.折齿图

C.双峰图

D.孤岛图

正确答案：A

11、（单选题）承包人可以在任何时候向发包人代表提交工程变更建议书，最后的批准权在()。

A.监理单位

B.施工单位

C.业主

D.发包人

正确答案：D

12、（单选题）设计质量控制的依据中，体现项目发包人的建设意图的文件资料之一是()。

A.设计规范、规程

B.项目评估报告

C.选址报告

D.设计纲要

正确答案：D

13、（单选题）下列施工组织设计的内容中，属于施工部署及施工方案的是()。(2015年真题)

A.施工资源的需求计划

B.施工资源的优化配置

C.投入材料的堆场设计

D.施工机械的分析选择

正确答案：D

14、（单选题）决定事故严重程度的是()。

A.第一类危险源

B.第二类危险源

C.第三类危险源

D.第四类危险源

正确答案：A

15、（单选题）包括“记录纠纷、工程师准仲裁、友好协商、正式仲裁”四个步骤的非诉讼纠纷解决程序的方式是()。

A.仲裁

B.FIDIC合同条件下的工程是仲裁

C.DRB方式

D.NEC裁决程序

正确答案：B

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）接触线质量检验批说法正确的是()。A.5个锚段或1个站场为一个检验批B.3个锚段或1个站场为一个检验批C.1个站场为一个检验批D.10个锚段或1个站场为一个检验批E.3个锚段或1个站场为一个检验批正确答案：AC2、（多选题）在工程网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的判定条件是()。A.该工作的总时差为零B.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零C.该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等D.该工作的自由时差最小E.该工作的持续时间最长正确答案：AC3、（多选题）下列用于水利工程施工的水泥，须按規定经过复试并按复试结果使用的有（）。

A.进口水泥

B.存储2个月的普通水泥

C.存储2个月的快硬水泥

D.对质量有怀疑的水泥

E.用于承重结构工程且无出厂证明的水泥

正确答案：ACDE

4、（多选题）混凝土坝施工质量检查和监测的方法包括()。

A.物理监测

B.化学监测

C.钻孔压水

D.大块取样

E.原型观测

正确答案：ACDE

5、（多选题）编制项目工程质量计划的编制应注意以下几点（）。

A.项目总工应主持编制

B.相关职能部门参加

C.以业主质量要求为重点

D.体现工序及过程控制

E.体现投入产出全过程

正确答案：BCDE

第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日;事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日。事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年7月5日。

4、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。

因为只有事件3是发包人的责任，但事件3延误工期10天小于总时差(25天)，工期索赔不成立，费用索赔成立。

2、（问答题）某段普通铁路增建二线工程，主要工程项目有路堑、路堤和桥梁。其中路堑段增建的二线铁路紧邻既有线，断面设计是对既有线靠山侧山体进行扩挖，最大开挖高度为10m，开挖体地质为强风化、中风化泥岩，主要支挡工程为抗滑桩;路堤大部分地段位于一水库上游，设计为单绕新建路堤，基床底层及以下路堤填料采用砂砾石，基床表层采用级配碎石。施工中发生以下事件。

事件一：路堑开挖施工前，施工单位编制了专项施工方案。方案主要要点是：先将该路堑段设计相邻的10根抗滑桩同时开挖，开挖完成后集中灌筑混凝土;待抗滑桩全部完成后，再进行石方开挖，开挖方式采用浅孔爆破。

事件二：正式填筑路堤前，施工单位进行了路堤填筑(基床底层及以下路堤)工艺性试验，试验段位置选择在地势平坦的路堤中间地段，长度选择为80m。工艺性试验形成的成果包括：机械设备组合方式、松铺厚度、压路机碾压方式和碾压遍数。监理工程师检查发现试验段选择不符合规范要求，报送的工艺性试验成果内容不全。

事件三：路堤与桥台过渡段填筑时，施工单位先填筑台后过渡段路堤，再填筑桥台锥体;在大型压路机碾压不到的部位及台后2.0m范围内，填料铺筑厚度按30cm控制，采用人工配合挖掘机压实。

【问题】

1.事件一中，施工单位的施工方案是否正确?并说明理由。

2.针对事件二中试验段选择存在不妥之处，给出正确做法。

3.针对事件二，补充工艺性试验成果内容。

4.事件三中，施工单位的做法存在不妥之处，给出正确的做法。

正确答案：1.不正确。理由：

(1)遗漏了营业线安全防护方案;

(2)群桩不应同时开挖，应由两侧向中间间隔开挖，开挖完成后及时灌筑混凝土，成桩1天后才可开挖邻桩;

(3)紧邻既有铁路的软石路堑宜采用机械开挖或控制爆破。

2.正确做法：

(1