2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》摸底测评及答案

2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》摸底测评及答案1.【单选题】投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（  ）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受投标人主动提出的澄清（江南博哥）、说明C.可要求投标人作出作必要的澄清、说明或者补正D.可以直接否决其投标正确答案：C参考解析：评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。2.【单选题】某建设工程施工合同约定2017年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2018年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（  ）。A.2017年11月20日B.2017年12月20日C.2018年1月20日D.2018年2月20日正确答案：C参考解析：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故本题C选项符合题意。3.【单选题】某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于（  ）人。A.1B.2C.3D.4正确答案：B参考解析：总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：(1)建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:①1万平方米以下的工程不少于1人;②1万~5万平方米的工程不少于2人;③5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。(2)土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备:①5000万元以下的工程不少于1人;②5000万~1亿元的工程不少于2人;③1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

4.【单选题】下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（  ）。A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二B.评标人员名单在评标报告完成前保密C.评标委员会不能要求投标人澄清问题D.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章属于细微偏差，不影响投标文件的有效性正确答案：A参考解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A选项正确。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。B选项错。标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。。C选项错。投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章属于重大偏差，重大偏差为未能对招标文件作出实质性响应，并应当作否决投标处理。D选项错。5.【单选题】按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（  ）报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.施工组织方案B.拆除建筑物的措施C.保证安全施工的措施D.建设单位编制的工程概要正确答案：C参考解析：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

6.【单选题】当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，关于此情形下的损失赔偿额度，下列说法正确的是()。A.损失赔偿额包括合同履行后可以获得的利益，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失B.损失赔偿额度就是合同中约定的额度C.赔偿的损失不包括合同履行后可以获得的利益D.损失赔偿额度按违约方获得的利益计算正确答案：A参考解析：《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，【损失赔偿额】应当相当于【因违约所造成的损失】，包括【合同履行后可以获得的利益】；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。A选项正确。BCD选项错。7.【单选题】对于实行开工报告制度的建设工程，不能按期开工超过()个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1B.2C.3D.6正确答案：D参考解析：对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。8.【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。A.对向施工企业提供的地下管线资料的真实性、正确性、完整性负责B.进行安全施工技术交底C.依法履行合同，不得随意压缩合同约定的工期D.在编制工程概算时，确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用正确答案：B参考解析：建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。A选项正确。建设单位不得随意压缩合同约定的工期。C选项正确。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。D选项正确。B选项错，属于施工单位的安全责任。9.【单选题】根据《民事诉讼法》，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。A.3B.5C.10D.15正确答案：D参考解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。10.【单选题】建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方协商后，订立合同，约定建设单位向该企业支付场地使用费用，该企业向建设单位提供场地。在合同中，建设单位拥有的权利是()。A.地役权B.土地出租权C.土地所有权D.建设用地使用权正确答案：A参考解析：地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。本题中建设单位与该企业订立的是地役权合同，企业的此处用地为供役地，建设单位享有地役权。11.【单选题】关于建造师变更注册的说法，正确的是()。A.注册证书与执业印章有效期为5年B.延续注册的，有效期为5年C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动证明正确答案：D参考解析：A选项错误：注册证书与执业印章有效期为3年，B选项错误：延续注册的，有效期为3年，C选项错误：注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续，D选项正确12.【单选题】某起生产安全事故造成8人死亡、55人重伤，直接经济损失2200万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（  ）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案：B参考解析：事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。

13.【单选题】下列安全生产职责中，不属于项目专职安全生产管理人的职责的是()。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处D.向企业安全生产管理机构报告重大安全隐患正确答案：B参考解析：项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：①负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；②现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；③对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；④对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；⑤对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；⑥依法报告生产安全事故情况。B选项属于安全生产领导小组的主要职责。14.【单选题】根据《建设工程质量管理条例》的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为()年。A.2B.3C.5D.7正确答案：C参考解析：本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。15.【单选题】某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。A.终结审理B.撤销案件C.中止审理D.缺席判决正确答案：D参考解析：本题考核的是民事诉讼开庭审理。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。16.【单选题】某房屋建筑工程竣工验收合格的时间为2020年3月15日，建设单位于2020年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是()。A.2022年3月31日B.2022年3月15日C.2021年3月15日D.2021年3月31日正确答案：B参考解析：本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。电气管线的最低保修期限为2年，且保修期始于竣工验收合格之日。17.【单选题】招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标正确答案：A参考解析：A正确公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。这种招标方式对竞争没有限制，因此又被称为无限竞争性招标。所有符合条件的承包商都可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者。B邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。这种招标方式只允许接到投标邀请书的法人或者其他组织参加投标，其他潜在的投标人则被排除在外，C议标：指的是招标人与特定的几个承包商直接进行谈判确定中标人的过程，这不是一种正式的招标方式。D定向招标：这不是一个标准的招标术语，一般指针对特定对象的招标，类似于邀请招标。18.【单选题】关于劳动试用期的表述中，不正确的是()。A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月C.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月正确答案：D参考解析：本题考核的是劳动合同的试用期。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。选项A正确。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月。选项B正确。劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。选项C正确。3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。选项D错误。19.【单选题】不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是()。A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B.检测机构不得转包检测业务C.检测机构和检测人员可以推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测正确答案：C参考解析：本题考核的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。A选项正确。检测机构不得转包检测业务。B选项正确。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构(配)件和设备，因此C选项错误。质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。D选项正确。20.【单选题】下列选项中，不能提起行政复议的行为是()。A.对行政机关作出的行政处罚决定不服B.对行政机关作出的限制人身自由不服的C.某市建设行政主管部门对内部工作人员予以警告处分D.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的正确答案：C参考解析：下列事项不属于行政复议范围：(1)国防、外交等国家行为；(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；(4)行政机关对民事纠纷作出的调解。本题C选项，属于行政机关对工作人员的惩罚，不能提起行政复议。21.【单选题】下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。A.《招标公告发布暂行办法》B.《城市房地产开发经营管理条例》C.《建筑法》D.《建筑业企业资质管理规定》正确答案：B参考解析：选项AD属于部门规章，由国务院各部委制定。选项B属于行政法规，由国务院制定。选项C属于法律，由全国人大及常委会制定。22.【单选题】关于评标的叙述中，不正确的是()。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会应当按照投标报价的高低或者招标文件规定的其他方法对投标文件排序C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为不同意评标结论正确答案：D参考解析：《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。A选项正确。评标委员会应当按照投标报价的高低或者招标文件规定的其他方法对投标文件排序。B选项正确。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。C选项正确。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。D选项错。23.【单选题】30岁女工王某已经怀孕5个月，可以对其进行的工作安排是()。A.安排其从事孕期禁忌从事的劳动B.安排其从事矿山井下作业C.安排其夜班劳动D.安排其从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动正确答案：C参考解析：BD选项错误：女职工禁忌从事的劳动范围有：①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。C选项：禁止安排怀孕7个月以上的女职工，延长工作时间和夜班劳动。怀孕5个月可以安排夜班A选项错误24.【单选题】《民事诉讼法》规定，下列不属于人民法院应裁定中止执行的情形的是()。A.申请人表示可以延期执行的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.申请人撤销申请的D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的正确答案：C参考解析：执行中止，是指执行过程中发生法定情形，暂停执行程序，待中止情形消失后恢复执行的制度。有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止执行：(1)申请人表示可延期执行的；(2)案外人对执行标的提出确有理由的异议的；(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的；(4)作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形。C选项，属于人民法院应当裁定终结执行的情形。25.【单选题】掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列不属于建设单位相关安全责任的是()。A.向施工单位提供真实、准确和完整的资料B.审查施工组织设计C.依法办理有关批准手续D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施费用正确答案：B参考解析：建设单位相关的安全责任包括：①依法办理有关批准手续；C正确②申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；③向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；A正确④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施费用；D正确⑤不得提出违反安全法规的要求以及压缩合同工期；⑥不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；⑦落实安全设施“三同时”；⑧装修工程和拆除工程的安全要求。选项B为监理单位的安全责任。26.【单选题】《建筑法》规定，()应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。A.建设单位B.监理单位C.勘察单位D.设计单位正确答案：A参考解析：本题考核的是建设单位相关的安全责任。《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。27.【单选题】下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。A.福利待遇B.劳动条件C.试用期D.补充保险正确答案：B参考解析：劳动合同应当具备以下条款：①用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；②劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；③劳动合同期限；④工作内容和工作地点；⑤工作时间和休息休假；⑥劳动报酬；⑦社会保险；⑧劳动保护、劳动条件和职业危害防护；⑨法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除以上规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。28.【单选题】下列标准不属于强制性标准的是()。A.工程建设通用的信息技术要求B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准D.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准正确答案：A参考解析：下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；A选项缺少【重要的】(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。29.【单选题】下列关于工程质量检测单位的说法，错误的是（  ）。A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构接收检测试样时，应当对试样状况、标识、封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测。C.检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构正确答案：A参考解析：质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。选项A错误。检测机构接收检测试样时，应当对试样状况、标识、封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测。选项B正确。检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。选项C正确。检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。选项D正确。30.【单选题】在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中不须标明(  )。A.见证人员和取样人员B.取样部位和取样日期C.工程地点和项目负责人D.样品名称和样品数量正确答案：C参考解析：在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。31.【单选题】关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）。A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需要提供原注册证书C.延续注册执业期间不能申请变更注册D.延续注册有效期为3年正确答案：D参考解析：注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。A选项错。申请延续注册的，应当提交下列材料：(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。B选项错。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C选项错。延续注册的，有效期为3年。D选项正确。32.【单选题】在房地产纠纷案件的审理中，承包人工程价款优先受偿权的范围仅限于（）。A.建设单位拖欠工程款应该支付的违约金B.建设单位拖欠工程款应该支付的利息C.施工单位为建设工程支付的工作人员报酬和材料款D.建设单位拖欠工程款应该支付的损害赔偿金正确答案：C参考解析：承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。

33.【单选题】下列材料、试块和试件中，必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于结构的混凝土试块B.用于墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重结构的钢筋及连接头试件D.用于抹面的水泥正确答案：C参考解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。34.【单选题】甲公司与乙公司的院落相邻，甲为通行便利，遂与乙订立书面合同：甲借用乙院落通行，期限2年，甲一次性支付给乙1万元补偿费。1年后，甲与丙签订合同并办理了过户登记，将甲的房产所有权及土地使用权转让给不知道甲乙约定的丙，以下说法正确的是（  ）。A.丙对乙的院落用地享有地役权B.甲乙因没有进行地役权登记，所以地役权不设定

C.丙不可以行使地役权

D.甲应与乙院内的土地所有权人签订地役权合同正确答案：A参考解析：选项A正确。选项B：地役权自地役权合同生效时设立。选项C：需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。选项D：土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。35.【单选题】关于国家所有的文物的说法，正确的是（  ）A.遗存于外国领海以外的其他管辖海域起源于中国的文物国家没有辨认器物物主的权利B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.国有企业收藏、保管的文物，属于国有企业所有正确答案：C参考解析：选项A错误：遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源国不明的文物，国家享有辨认器物物主的权利。选项B错误：国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。。选项D错误：国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物属于国家所有。选项C正确。36.【单选题】当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期正确答案：B参考解析：A选项，建设工程经竣工验收合格的，以验收合格之日为竣工日期。C选项，

承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。D选项，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。B选项正确37.【单选题】根据《建筑法》，下列属于申请领取施工许可证的条件是()。A.质量监督手续应当与施工许可证合并办理B.在城市规划区的项目，已经取得用地规划许可证和工程规划类许可证C.监理单位已经确定D.建设资金已经落实，施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书正确答案：B参考解析：《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)有保证工程质量和安全的具体措施。38.【单选题】关于定金的说法，正确的是()A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%正确答案：C参考解析：A选项错。收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。B选项错。定金合同从实际交付定金之日起生效。D选项错。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。C选项正确39.【单选题】根据《劳动法》规定，符合对女职工特殊保护规定的是()。A.不得安排在经期的女职工从事高处作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级高处作业B.不得安排女职工从事第二级、第三级、第四级低温、冷水作业C.不得安排怀孕女职工延长工作时间和夜班劳动D.不得安排女职工从事第四级体力劳动强度的劳动正确答案：D参考解析：选项A经期禁忌从事高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业选项B属于经期不得安排的作业；选项C缺少前提条件是怀孕7个月以上。D选项正确根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有：①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工在经期禁忌从事的劳动范围有：①冷水作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级冷水作业；②低温作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级低温作业；③体力劳动强度分级标准中规定的第三级、第四级体力劳动强度的作业；④高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业。40.【单选题】根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满8年的B.年龄超过62周岁的C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满5年的D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求正确答案：D参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；A选项为8年，符合(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；C选项已满5年，符合(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；D选项不予注册(10)年龄超过65周岁的；B选项62周岁，符合(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。41.【单选题】《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）。A.10%B.15%C.20%D.30%正确答案：D参考解析：《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。42.【单选题】根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（  ）。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者致使本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业摔落损伤的正确答案：A参考解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的应当认定为工伤，A选项：本人负主要责任，所以不能认定为工伤。43.【单选题】在质权担保中，以有权利凭证的汇票进行质押的，质权自（）设立。A.权利凭证交付质权人时B.办理出质登记时C.质押合同订立时D.质押合同生效时正确答案：A参考解析：以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。44.【单选题】甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金3万元，同时约定如任何一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。A.请求甲双倍返还定金6万元B.请求甲双倍返还定金6万元，同时请求甲支付违约金4万元C.请求甲支付违约金4万元，同时请求返还支付的定金3万元D.请求甲支付违约金4万元正确答案：C参考解析：给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。违约金和定金只能二选一选择适用，而不能同时合并适用，选择权属于未违约的一方。如果选择双倍返还定金，只能返还6万元。如果适用违约金，则可以得到4万元的违约金，加上返还的定金3万元，共计7万元，这样可以最大限度保护自己的利益。45.【单选题】根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（  ）。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案正确答案：D参考解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，A正确(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费，C正确(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备,B正确(12)法律、法规规定的其他条件。D选项：描述过于广泛，不属于46.【单选题】关于民事诉讼的说法，正确的是()。A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外，人民法院均应当公开审理B.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.一审程序包括普通程序和简易程序、特别程序正确答案：C参考解析：A选项错误，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。B选项错误，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。C选项正确，人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。D选项错，一审程序包括普通程序和简易程序。47.【单选题】按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（  ）。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承揽工程D.出借、转让资质证书正确答案：A参考解析：按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为；出借、转让资质证书属于资质不良行为；恶意拖欠或克扣劳动者工资属于拖欠工程款或工人工资不良行为。故B、C、D选项不符合本题题意。本题A选项正确。48.【单选题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为正确答案：C参考解析：A选项错误，C选项正确：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。故甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任。B选项错误：联合体作为一个整体与建设单位签订承包合同D选项错误：联合体承包并不属于肢解工程发包的行为。肢解发包是指建设单位将一个完整的工程项目分解成多个部分，分别发包给不同的承包单位，而联合体承包是一个整体承包行为C选项正确49.【单选题】根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于()行为。A.承揽业务不良B.资质不良C.工程质量不良D.工程安全不良正确答案：A参考解析：承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。50.【单选题】下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是(

)。A.无民事行为能力人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品正确答案：B参考解析：以下证据不能单独作为认定案件事实的依据:(1)当事人的陈述;(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言;A选项(3)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言;C选项(4)存有疑点的视听资料、电子数据;(5)无法与原件、原物核对的复制件、复制品。D选项B选项正确：书证原件是直接证据，且对方当事人已经认可，因此可以单独作为认定案件事实的依据51.【单选题】关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是(  )A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，依法改判B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判正确答案：C参考解析：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(1)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；A选项错误。(2)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；B选项错误。(3)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；C选项正确。(4)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。D选项错误。52.【单选题】施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为(  )。A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销正确答案：A参考解析：要约可以撤回，按照《民法典》的规定，即行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。相关内容可参考如下图示，图示仅供参考理解。53.【单选题】下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是(  )。A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目C.受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目正确答案：D参考解析：国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。54.【单选题】按照《文物保护法》规定，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（  ）小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。A.12B.24C.36D.48正确答案：B参考解析：《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。55.【单选题】某钢材公司因为生产经营发生严重困难决定裁员，2022年3月1日，李某成为被裁减人员。如果该建筑公司（）前重新招用人员的，应当优先招用李某等被裁减人员。A.2022年3月1日B.2022年5月1日C.2022年6月1日D.2022年9月1日正确答案：D参考解析：用人单位依照上述规定裁减人员，在6个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。56.【单选题】人民法院裁定适用于下列范围，其中可以上诉的是（）。A.补正判决书中的笔误B.中止或者终结执行C.驳回起诉D.准许或者不准许撤诉正确答案：C参考解析：根据《民事诉讼法))，裁定适用于下列范围:（1）不予受理;(2)对管辖权有异议的;(3)驳回起诉;(4)保全和先予执行;(5)准许或者不准许撤诉;(6)或者终结诉讼;(7)补正判决书中的笔误;(8)中止或者终结执行;(9)撤销或者不予执行仲裁裁决;(10)不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书;(11)其他需要裁定解决的事项对上述第(1)项至第(3)项裁定，可以上诉57.【单选题】关于建筑业企业资质适用范围的说法，正确的是（）。A.一级以上资质全国通用，二级及以下资质只能在本省使用B.各地区不能设置资质适用限制性措施C.各行业可以设置资质适用限制性措施D.企业自行设置资质适用范围会影响合同效力正确答案：B参考解析：企业资质全国通用（选项A错误），严禁各行业、各地区设置限制性措施（选项B正确，选项C错误），严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。选项D错误，企业的资质适用范围是由国家法律法规规定的，不是由企业自行设定的；并且企业的资质适用范围不会直接影响合同效力的问题。58.【单选题】根据《保障中小企业款项支付条例》关于工程建设领域保证金说法，正确的是（）。A.除投标保证金和履约保证金外，工程建设中不得收取其他保证金B.事业单位应当将保证金限定为现金C.保证金的形式由双方协商确定D.大型企业应当按照合同约定在保证期限届满后及时与中小企业对收取的保证金进行核实结算正确答案：D参考解析：规范保证金收取和结算：除依法设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，工程建设中不得收取其他保证金（选项A错误），不得将保证金限定为现金（选项B错误）；保证金收取比例应当符合国家有关规定；保证期限届满后，应当及时对保证金进行核实和结算（选项D正确）。选项C错误，虽然保证金的具体形式可以由双方协商确定，但该条例强调了保证金的形式不应被限定为现金，也不应超出国家规定的比例。因此，更准确的说法是保证金的具体形式可以在符合国家规定的前提下由双方协商确定。59.【单选题】在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关申请延期B.超过3个月未恢复施工的，施工许可证自行废止C.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关重新申请施工许可证D.建设单位应当向发证机关报告并按照规定做好建筑工程的维护管理工作正确答案：D参考解析：选项A错误，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告，而不是申请延期。选项B错误，超过3个月未恢复施工，施工许可证不会自行废止。施工许可证的废止是针对未按时开工且未申请延期的情况。选项C错误，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证，而不是重新申请施工许可证。选项D正确，建设单位应当向发证机关报告并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。60.【单选题】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于项目负责人施工现场带班制度说法正确的是（）。A.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的70%B.带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动C.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的专业监理工程师请假经批准后方可离开D.离开施工现场期间，应当通过视频、电话等方式开展日常工作正确答案：B参考解析：A选项错误，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。C选项错误，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。D选项错误，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。B选项正确61.【单选题】工程监理单位不得与被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的。A.建设单位B.造价咨询单位C.项目管理单位D.分包单位正确答案：D参考解析：工程监理单位不得与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。62.【单选题】根据《建设工程文件归档规范》，建设工程项目由数个单位承包的，关于建设工程文件归档的说法正确的是（）。A.应当确定一个牵头单位负责收集、汇总各承包单位形成的工程档案B.各承包单位应当自行负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件C.各承包单位应当共同委托档案资料整理单位收集、汇总工程档案D.由城建档案管理机构指定的单位负责收集、汇总各承包单位形成的工程档案正确答案：B参考解析：选项A错误，虽然在某些情况下，可以确定一个牵头单位负责收集、汇总各承包单位形成的工程档案，但这并不是强制性规定。选项B正确，各承包单位应负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交。这是规范中明确规定的。选项C错误，规范中并没有提到各承包单位应当共同委托档案资料整理单位收集、汇总工程档案。选项D错误，城建档案管理机构并不指定某个单位来负责收集、汇总各承包单位形成的工程档案。63.【单选题】因下列情形提起的行政诉讼案件中，可以适用调解的是（）。A.对行政许可不服的B.对行政处罚不服的C.认为行政机关未支付抚恤金的D.对行政补偿金额不服的正确答案：D参考解析：选项A错误，人民法院审理行政案件，不适用调解。选项B错误，对行政处罚不服的案件也不适用调解。这类案件通常需要通过判决来解决争议。选项C错误，虽然涉及行政给付，但并不属于可以调解的范围。这类案件通常也是通过判决来解决。选项D正确，对行政补偿金额不服的案件可以适用调解。根据《行政诉讼法》的规定，对于行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件，人民法院可以进行调解。调解应当遵循自愿、合法原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。64.【单选题】某施工企业为投标某建设工程施工项目自行编制的投标文件属于（

）A.职务作品B.单位作品C.委托作品D.建筑作品正确答案：B参考解析：B选项正确，单位作品：由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品。在建设工程活动中，招标文件、投标文件等往往就是单位作品。这些文件的著作权完全归单位所有。A职务作品：自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品。职务作品的著作权通常由作者享有，但单位有权在其业务范围内优先使用。C委托作品：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。如果没有明确约定，则著作权属于受托人。D建筑作品：指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。65.【单选题】关于环境保护税的说法，正确的是()。A.征税对象是直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者B.机动车排放应税污染物的，需要征收环境保护税C.应税水污染物的计税依据按照污染物的排放量确定D.税务机关负责环境保护税的征收管理和对应税污染物的监测管理正确答案：A参考解析：B错误，下列情形，暂予免征环境保护税：(1)农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的；(2)机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的；(3)依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的；(4)纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的；(5)国务院批准免税的其他情形。C错误，应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：(1)应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；(2)应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；(3)应税固体废物按照固体废物的排放量确定；(4)应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。D错误，环境保护税由税务机关征收管理，生态环境主管部门负责对污染物的监测管理。A选项正确66.【单选题】下列属于不得开具增值税专用发票的是（

）A.应税销售行为的购买方为消费者个人的B.应税销售行为的购买方为企业的C.发生应税销售行为适用简易计税方法计税的D.发生应税销售行为适用一般计税方法计税的正确答案：A参考解析：属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：(1)应税销售行为的购买方为消费者个人的；A选项正确B选项错误(2)发生应税销售行为适用免税规定的。CD选项错误67.【单选题】以下有关评标委员会的行为中，合法的是（ ）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.对所有投标均提出否决意见C.接受投标人主动提出的澄清D.评标委员会专家由招标人根据专家的情况及项目的具体要求指定正确答案：B参考解析：选项A，评标委员会应根据评标办法选出中标候选人，不能征询招标人的意见。选项C，评标委员会不接受投标人主动的澄清与说明。选项D，一般情况下应随机选取专家。B选项合法68.【单选题】关于承揽合同解除的说法，正确的是（ ）。A.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以解除合同B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同C.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当承担赔偿责任D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当承担赔偿责任正确答案：D参考解析：选项A错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。选项B错误，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同。选项C错误，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。D选项正确69.【单选题】下列内容不属于我国法律规定的行政处罚方式的是（ ）。A.警告B.罚金C.没收非法所得D.行政拘留正确答案：B参考解析：行政处罚的种类为：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。B选项：罚金属于刑事处罚70.【单选题】行为人因过错侵害他人民事权益造成损害而承担侵权责任，属于（ ）。A.过错责任原则B.过错推定责任C.无过错责任原则D.公平责任原则正确答案：A参考解析：我国侵权行为的归责原则为：（1）过错责任原则，是指行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。A选项正确（2）无过错责任原则，是指行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。（3）过错推定责任，是指一旦行为人的行为致人损害就推定其主观上有过错，除非其能证明自己没有过错，否则应承担民事责任。（4）公平责任原则，是指损害双方的当事人对损害结果的发生都没有过错，但如果受害人的损失得不到补偿又显失公平的情况下，由人民法院根据具体情况和公平的观念，要求当事人分担损害后果。71.【多选题】某工程项目评标过程中，评标委员会的下列做法正确的有（  ）。A.甲的投标报价高于招标文件最高投标限价，其投标被否决B.乙的投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会要求其补签C.投标联合体没有提交共同投标协议，评标委员会应否决其投标D.丁的投标文件有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊单位投标报价低于成本，其投标被否决正确答案：A,C,D,E参考解析：投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应否定其投标。A选项正确。投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会应当否决其投标。B选项错。投标联合体没有提交共同投标协议，评标委员会应当否决其投标。C选项正确。投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。选项D正确。投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。72.【多选题】以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（  ）。A.地下防水材料B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件C.混凝土掺加剂D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥E.分隔墙的混凝土小型砌块正确答案：A,B,D参考解析：2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。73.【多选题】下列关于仲裁协议的效力，说法正确的有（  ）。A.仲裁协议有效成立，发生纠纷后，一方当事人不能就该纠纷向法院提起诉讼B.当事人达成有效的仲裁协议，一方向人民法院起诉受理，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁D.合同成立后未生效、被撤销等，仲裁协议无效E.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求人民法院裁定正确答案：A,B,C参考解析：A正确：，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。。

B正确：当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外C正确：仲裁协议也限制仲裁的范围，仲裁庭只能对当事人在仲裁协议中约定的仲裁事项进行仲裁，对仲裁协议约定范围之外的其他争议无权仲裁。D错误：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。E错误：当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。

74.【多选题】土地上已设立()的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.抵押担保权E.租赁使用权正确答案：A,B,C参考解析：土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。75.【多选题】定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关定金的说法，正确的有()。A.定金合同从合同订立时生效B.收受定金的一方不履行约定的债务的，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金C.定金数额最高不得超过主合同标的额20％D.给付定金的一方不履行约定的债务的，致使不能实现合同目的的，无权要求返还定金E.违约方可以选择适用违约金或者定金条款正确答案：B,C,D参考解析：定金合同从实际交付定金之日起生效。A选项错。收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。B选项正确。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％，超过部分不产生定金的效力。C选项正确。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金。D选项正确。用违约金或者定金条款的选择权归于非违约一方，违约一方不得选择，体现了对于违约一方的惩罚性。E选项错。76.【多选题】下列属于特别法人的有()。A.社会团体B.机关法人C.基金会D.农村集体经济组织法人E.基层群众性自治组织法人正确答案：B,D,E参考解析：BDE正确：机关法人、基层群众性自治组织、农村集体经济组织、城镇农村的合作经济组织等属于特别法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。AC选项属于非营利法人。77.【多选题】施工单位在现场取样时，应在()的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师E.建设单位代表正确答案：D,E参考解析：《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建〔2000〕211号)规定，见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。78.【多选题】根据《民事诉讼法》规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（  ）。A.律师B.当事人的近亲属C.当事人所在社区推荐的公民D.基层法律服务工作者E.当事人所在单位正确答案：A,B,C,D参考解析：下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。79.【多选题】根据《民法典》的规定，法人应当具备的条件包括()。A.依法成立B.有法定代表人C.能够独立承担民事责任D.应当有自己的银行账户E.注册资本不低于10万元人民币正确答案：A,B,C参考解析：本题考核的是法人应当具备的条件。法人应当具备的条件有：(1)依法成立；(2)能够独立承担民事责任；(3)有法定代表人。80.【多选题】建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业()组成。A.项目经理B.兼职安全生产管理人员C.监理工程师D.专职安全生产管理人员E.技术负责人正确答案：A,D,E参考解析：建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。81.【多选题】工程建设国家标准的制订程序分为()阶段。A.准备B.征求意见C.送审D.报批E.专家会审正确答案：A,B,C,D参考解析：本题考核的是工程建设国家标准的制订程序。制订国家标准的工作程序按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。82.【多选题】下列属于部门规章的有()。A.《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》B.《招标公告发布暂行办法》C.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》D.《重庆市建设工程造价管理规定》E.《城市房地产开发经营管理条例》正确答案：A,B,C参考解析：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”、“实施细则”等。选项D属于地方政府规章，选项E属于行政法规。83.【多选题】根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，施工单位资质不良行为认定标准包括()。A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.将承包的工程转包或违法分包的E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的正确答案：A,B,E参考解析：本题考核的是资质不良行为认定标准。资质不良行为认定标准：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。CD选项属于承揽业务不良行为。84.【多选题】《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照()，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定正确答案：A,C,E参考解析：《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。85.【多选题】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应附具安全验算结果，经()签字后方能实施。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.建设单位技术负责人D.总监理工程师E.总设计师正确答案：B,D参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。86.【多选题】《建筑工程施工许可管理办法》规定，申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有(  )。A.建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书B.按照规定应当委托监理的工程已委托监理C.按照规定应当招标的工程虽没有招标，但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要征收房屋的，其进度符合施工要求正确答案：A,D,E参考解析：《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的