施工升降机安装、顶升、拆卸承揽合同

施工升降机安装、顶升、拆卸承揽合同第一章合同基础信息1.1合同双方项目发包人（甲方）承包人（乙方）法定名称××建设集团有限公司××建筑机械工程有限公司注册地址××市××区××路88号××市××区××路66号统一社会信用代码913×××××××××××××××913×××××××××××××××法定代表人张××李××项目联系人王××（手机：139××××××××）赵××（手机：138××××××××）开票信息一般纳税人，13%增值税专票一般纳税人，13%增值税专票1.2工程概况项目内容工程名称××国际广场二期施工总承包工程工程地点××市××区××路与××街交叉口建筑高度148.6m（地上42层，地下3层）升降机型号SCD200/200G中速变频施工升降机安装高度最终安装高度156m（含女儿墙）数量2台计划安装日期2025-03-15计划拆卸日期2025-11-30顶升次数预计7次（每6层一次）1.3合同文件组成及解释顺序(1)本合同正文及附件；(2)双方签字确认的《安全技术交底记录》；(3)经监理批准的《专项施工方案》；(4)制造商《SCD200/200G使用说明书》；(5)国家及地方现行规范、标准。第二章工作范围与界面2.1乙方工作范围阶段具体工作内容备注安装基础复测、底座安装、外笼拼装、标准节加节、附墙架安装、电缆滑车及电气系统调试、载荷试验、办理使用登记含首道附墙以下脚手架局部拆改顶升顶升前结构检查、标准节吊装、附墙架二次安装、电缆滑车加长、垂直度复测、防坠器有效期复核夜间施工须提前48h书面申请拆卸拆卸前降节、附墙架拆除、外笼解体、场地清理、构件分类打包、配合退租运输拆卸当天风速≤8.3m/s2.2甲方工作界面(1)提供经设计确认的升降机基础及预埋件，混凝土强度≥C35，养护期≥7d；(2)提供专用二级配电箱，距设备中心线≤5m，容量≥80kW；(3)提供塔吊配合，吊钩最大起重量≥3t，回转半径覆盖升降机中心；(4)负责办理《特种设备安装告知书》及使用登记，乙方提供技术资料；(5)提供作业人员临时宿舍及现场办公点（集装箱2间，含空调）。2.3第三方检测检测项目责任方时间节点费用承担安装质量检测甲方委托××省建机检测中心安装完成后2日内甲方半年度全面检测甲方委托第三方使用满6个月甲方拆卸前结构评估乙方自检并出具报告拆卸前1日乙方第三章合同价格与计价规则3.1价格清单（含税13%）序号项目名称单位数量单价（元）合价（元）价格性质1安装费台238,00076,000固定单价2顶升费次144,50063,000固定单价3拆卸费台232,00064,000固定单价4进退场运输费台25,50011,000固定单价5夜间施工补贴台·次据实1,200暂估9,600暂定单价6极端天气窝工费人·日据实380暂估7,600暂定单价7合计（人民币）231,2003.2计价规则(1)安装、拆卸、进退场为包干价，不因现场条件变化调整；(2)顶升次数按监理签认的《顶升验收单》计量，超出14次部分按4,200元/次结算；(3)夜间施工补贴须甲方项目经理、监理、乙方三方会签，否则不予计取；(4)极端天气以××市气象局发布红色、橙色预警为准，窝工人数按现场打卡记录；(5)合同外增加工作内容，双方48小时内办理《现场签证单》，计价采用《××省建设工程计价定额2020》机械拆除及垂直运输子目，人工、机械按信息价调差，综合费率9%。3.3支付节点阶段支付比例支付金额（元）支付条件预付款20%46,240合同签订且乙方提交等额预付款保函安装完成验收合格30%69,360取得《特种设备使用登记证》顶升完成50%20%46,240监理确认第4次顶升完成拆卸完成、场地移交25%57,800设备退场单签字质保金5%11,560质保期满且无质量异议，一次性无息支付第四章工期与进度4.1关键节点节点名称计划日期允许偏差逾期违约金基础交验2025-03-10±2d甲方逾期每日2,000元首台安装完成2025-03-20±1d乙方逾期每日3,000元第1次顶升2025-04-25±1d乙方逾期每日2,000元末次顶升2025-09-05±2d乙方逾期每日2,000元拆卸完成2025-12-05±3d乙方逾期每日3,000元4.2进度协调机制(1)每周二上午9:00召开升降机专项协调会，甲方、监理、乙方、塔吊指挥、土建劳务参加；(2)乙方提前3d提交《下周作业计划》，含塔吊使用时段、用电负荷、警戒区域；(3)因甲方原因导致连续停工＞4h，经项目经理签字确认后，工期顺延并计取窝工费；(4)因乙方原因导致关键节点逾期，甲方有权调用第三方抢工，费用按实际发生×1.5从乙方工程款扣除。第五章质量与技术标准5.1执行规范类别标准编号标准名称国家标准GB/T10054-2021施工升降机安全规程行业标准JGJ215-2019建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程地方标准DB37/T5094-2021××省建筑起重机械安全技术管理导则企业标准Q/××J02-2023SCD200/200G安装调试作业指导书（乙方编制）5.2关键质量控制点控制点检查项允许偏差检查方法责任人基础水平度预埋支腿水平高差≤1/1000精密水准仪乙方测量员垂直度导轨架整体垂直度≤1.5/1000经纬仪双向测监理工程师附墙间距最上一道附墙以上自由高度≤7.5m钢卷尺乙方安全员齿条间隙齿轮齿条啮合侧隙0.3-0.7mm塞尺乙方机修工防坠器标定有效期≤1年查验标定报告甲方设备主管5.3质量缺陷处理(1)安装验收一次性不合格，乙方24h内整改并承担二次检测费；(2)使用期间因安装质量导致停机，每停机1h乙方赔偿甲方1,200元；(3)质保期（拆卸完成之日起6个月）内出现焊缝开裂、附墙杆变形等，乙方接到通知后48h内到场免费修复。第六章安全文明施工6.1组织机构岗位姓名证书编号职责项目经理李××京建安B(2023)009×××全面负责安全总监陈××应急管理部安管C(2022)078×××安全监督安装班长赵××特种作业操作证T411×××××××××××现场指挥信号司索工孙××特种作业操作证T411×××××××××××塔吊协调6.2危险源清单及对策危险源风险等级控制措施高空坠落重大设置生命绳，作业人员双钩安全带，工具加防坠绳物体打击重大搭设双层硬质防护棚，下方警戒区半径10m，设专人看护触电较大二级箱装设30mA、0.1s漏电保护器，电缆架空高度≥2.5m雷电较大雷雨季节安装避雷短针，接地电阻≤4Ω结构坍塌重大附墙连接螺栓扭矩≥350N·m，采用扭矩扳手复检并做红色标记6.3文明施工要求(1)标准节、附墙杆件按规格码放，堆放高度≤1.2m，设120cm围挡；(2)液压油、齿轮油使用专用油桶，废油由乙方回收，禁止就地排放；(3)夜间作业照明采用LED冷光源，朝向生活区一侧设遮光板；(4)拆卸后3日内完成场地垃圾清运，监理验收合格后方可办理结算。第七章双方权利义务7.1甲方权利(1)对乙方人员资质、设备完好率进行抽查，不合格的有权要求退场；(2)对乙方违反安全规程的行为，单次处以1,000-5,000元违约金；(3)因乙方原因造成工期延误，甲方有权分割剩余工作并另行发包。7.2甲方义务(1)按合同约定支付工程款，逾期每日按应付金额0.5‰支付违约金；(2)提供真实有效的地质报告、地下管线图，因资料错误导致损失由甲方承担；(3)协调现场交叉作业，确保乙方作业面连续。7.3乙方权利(1)因甲方原因停工超过24h，可要求工期顺延及窝工补偿；(2)对甲方提供的条件不具备且拒不整改的，可书面催告，催告后仍不整改的可暂停作业；(3)有权拒绝甲方强令违章作业的要求，并保留证据索赔。7.4乙方义务(1)确保投入的设备为自有产权，且出厂年限≤5年，提供购置发票复印件；(2)作业人员年龄18-55周岁，体检合格，工伤保险保额≥120万元/人；(3)每日作业后填写《交接班记录》，于次日8:30前交监理存档；(4)拆卸退场时向甲方移交《设备完整性清单》，缺损件按原价赔偿。第八章验收与移交8.1安装验收流程乙方自检→监理预检→第三方检测→取得《使用登记证》→甲方签发《安装验收合格证书》。8.2顶升验收每次顶升完毕，乙方填写《顶升验收单》，含垂直度、附墙间距、防坠器动作试验数据，监理现场签字确认后方可投入使用。8.3拆卸移交拆卸完毕→场地清理→监理现场核查→甲方签发《退场确认单》→进入质保期。第九章违约责任9.1甲方违约(1)未按期支付工程款，逾期第8日起乙方有权停机，停机期间租费由甲方承担；(2)现场条件不具备导致乙方二次进场，甲方承担实际发生费用×1.2。9.2乙方违约(1)关键节点逾期，每逾期1日按合同总价1‰支付违约金，上限为合同总价10%；(2)发生一般安全事故，乙方承担全部费用及政府罚款，并向甲方支付合同总价5%违约金；(3)发生重大安全事故，甲方有权解除合同，乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。9.3不可抗力情形处理原则地震烈度≥6度双方互不承担违约责任，工期顺延台风黄色及以上预警乙方应无条件停工，现场加固费用由甲方承担新冠疫情封控按政府通知执行，期间人工费按信息价调差第十章保险与担保10.1保险险种保额受益人备注建筑起重机械综合险260万元/台甲方覆盖设备本身及第三方责任雇主责任险120万元/人乙方覆盖乙方作业人员安装工程一切险合同总价甲方含第三者责任险500万元10.2担保乙方在合同签订后7日内向甲方提交银行预付款保函，金额46,240元，有效期至设备验收合格之日。第十一章争议解决11.1协商：争议发生后7日内双方项目经理协商；11.2调解：协商不成，提交××市建筑业协会调解；11.3诉讼：调解不成，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章合同生效与解除12.1生效：双方签字盖章且乙方提交预付款保函之日起生效；12.2解除：一方严重违约，守约方书面催告后7日内未改正的，可书面通知解除；12.3解除后结算：甲方支付乙方已完合格工程价款90%，剩余10%在缺陷责任期满后结清。第十三章附件清单编号附件名称页数备注A升降机平面布置图2含与塔吊、脚手架关系B专项施工方案（含计算书