承包合同判决书

承包合同判决书甲方：[公司名称]法定代表人：[姓名]联系地址：[地址]联系电话：[电话]乙方：[公司名称]法定代表人：[姓名]联系地址：[地址]联系电话：[电话]鉴于甲方需要承建[工程名称]，乙方具备相应的施工资质和技术能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[工程具体名称]1.2工程地点：[具体施工地址]1.3工程内容：[简述工程具体内容，如：土建工程、装饰装修工程、安装工程等]1.4工程承包范围：乙方负责本工程的设计、施工、材料采购、安装调试、验收及保修等全部工作内容。第二条工期2.1开工日期：本工程定于[年份]年[月]月[日]日正式开工。2.2竣工日期：本工程定于[年份]年[月]月[日]日前完工并验收合格。2.3工期顺延：因下列原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：（一）甲方未按约定提供施工图纸或施工条件的；（二）甲方变更工程量或设计导致工期增加的；（三）不可抗力因素或天气原因导致的。2.4乙方应在工期延误发生之日起七日内书面通知甲方，否则视为工期不顺延。第三条质量标准3.1工程质量必须符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范的要求。3.2乙方应严格按照图纸、说明书及国家规范施工，确保工程质量达到[合格/优良/具体标准等级]。3.3隐蔽工程在覆盖前，乙方必须通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。未经验收或验收不合格的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担。第四条合同价款及支付方式4.1本工程采用固定总价合同方式，合同总价款为人民币[金额]元（大写：[金额]整）。4.2付款方式如下：（一）预付款：合同签订后三日内，甲方向乙方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款。（二）进度款：工程进度达到[百分比]%时，甲方向乙方支付进度款。（三）结算款：工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后[天数]日内完成审核，审核无误后支付至结算总价的[百分比]%。（四）质保金：剩余[百分比]%作为质量保修金，在保修期满且无质量问题后[天数]日内无息支付。4.3甲方付款前，乙方应向甲方开具同等金额的合法有效增值税专用发票。第五条材料设备供应5.1本工程所需材料、设备由乙方负责采购和供应，材料质量必须符合国家质量标准和设计要求，并提供合格证明文件。5.2甲方提供的主要材料设备，应按约定时间进场，并经乙方验收合格后方可使用。因甲方提供的材料设备质量问题造成的损失，由甲方承担。第六条安全与文明施工6.1乙方应遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，对施工现场的安全负责。6.2施工过程中发生的人身伤亡事故，由乙方自行承担责任，与甲方无关。6.3乙方应做好施工现场的文明施工管理，做到工完场清，减少对周围环境的影响。第七条验收与结算7.1工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[天数]日内组织验收。7.2验收合格后，双方应签署《工程验收单》。7.3验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改，整改费用由乙方自行承担。第八条违约责任8.1乙方逾期竣工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[百分比]%的违约金；逾期超过[天数]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。8.2工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿修理或返工。因返工造成的工期延误及费用增加由乙方承担。8.3甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付金额[百分比]%的违约金。8.4任何一方违约，违约方应向守约方赔偿因此造成的全部经济损失。第九条争议解决9.1因本合同履行发生的争议，双方应协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向[工程所在地]人民法院提起诉讼。第十条不可抗力10.1因地震、台风、水灾、战争等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明。第十一条附则11.1本合同一式[数量]份，甲乙双方各执[数量]份，自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同