木地板安装施工合同

木地板安装施工合同甲方（发包人）：________________________地址：________________________联系代表：________职务：________联系电话：________________（注：此处仅为合同格式，实际填写时需确保信息合法）乙方（承包人）：________________________地址：________________________联系代表：________职务：________联系电话：________________（注：此处仅为合同格式，实际填写时需确保信息合法）一、工程概况1.工程名称：________________________（如“XX住宅木地板安装工程”）2.工程地点：________________________（如“XX小区XX栋XX单元”）3.安装范围：客厅、卧室、书房、走廊等区域（暂定面积______㎡，最终以双方现场实测面积为准）4.安装内容：（1）木地板铺设（含基层处理、铺设方式：浮铺/打胶固定）；（2）踢脚线安装（含切割、固定、收边）；（3）收边条、门口压条安装；（4）施工区域废料清理及现场保洁。二、材料与设备1.甲方供应材料：（1）木地板（品牌：________规格：________型号：________）；（2）踢脚线（品牌：________规格：________颜色：________）；（3）收边条、门口压条、专用环保胶水、防锈钉子等辅材；（4）甲方需在开工前______天（不少于3天）将材料运至施工现场，乙方负责接收并检验。2.材料验收：（1）乙方接收材料后______小时内（如遇破损、色差、规格不符等问题）书面通知甲方，逾期未通知视为材料合格；（2）因甲方材料质量问题导致返工，工期顺延，甲方承担返工费用及乙方窝工损失（窝工费按______元/人·天计算）。3.乙方设备：乙方自带切割机、锤子、卷尺、水平仪等施工工具，费用自行承担。三、工期约定1.开工日期：暂定______年______月______日（以甲方书面通知为准）；2.竣工日期：暂定______年______月______日（总工期______天）；3.工期顺延情形：（1）甲方原因（如材料延迟到场、现场未具备施工条件、设计变更）；（2）不可抗力（如自然灾害、政府指令）；（3）第三方干扰（非甲乙双方原因）；4.工期延误责任：（1）乙方原因延误：每逾期1天，按合同总价的______‰支付违约金（累计不超过合同总价的10%）；（2）甲方原因延误：工期顺延，若造成乙方窝工，按______元/人·天支付窝工费。四、质量标准与验收1.质量标准：符合国家《木质地板铺装工程技术规程》（JGJ/T159-2008）及双方确认要求：（1）地面基层：平整度误差≤2mm/2m，含水率≤12%（甲方需提前提供检测报告）；（2）地板铺设：表面平整、缝隙均匀（≤0.3mm），墙边预留8-12mm伸缩缝；（3）踢脚线：与墙面、地板贴合紧密（缝隙≤1mm），无松动、翘边；（4）辅材安装：收边条、压条牢固，无划痕、色差。2.验收流程：（1）隐蔽验收：基层处理完成后，乙方通知甲方______小时内验收，合格后方可铺设地板；（2）竣工验收：工程竣工后，乙方提交验收申请，甲方______天内（不少于3天）组织验收，签署《竣工验收单》视为合格；（3）不合格处理：甲方提出整改意见，乙方______天内（不少于5天）整改完毕，重新验收；逾期未整改或整改仍不合格，甲方有权拒付剩余工程款，乙方承担合同总价20%的违约金。五、付款方式1.合同总价：暂定人民币______元（大写：____________________），最终以实测面积×单价结算（单价：地板安装______元/㎡，踢脚线______元/m，辅材安装______元/项）；2.付款节点：（1）预付款：合同签订后______天内，甲方支付合同总价的30%（______元）；（2）进度款：工程竣工初步验收合格后______天内，支付合同总价的65%（______元）；（3）质量保证金：剩余5%（______元），自竣工验收合格之日起满12个月无质量问题后，甲方一次性支付；3.付款要求：甲方通过银行转账支付，乙方需提供合法票据。六、双方责任1.甲方责任：（1）开工前______天完成现场清理（无杂物、水电接通），提供施工用水用电；（2）委派现场代表协调沟通，按时确认材料验收、工期顺延等事宜；（3）按时支付工程款，逾期超过15天，乙方有权停工。2.乙方责任：（1）配备3年以上木地板安装经验的施工人员，遵守施工现场安全规定（佩戴安全帽、防火措施）；（2）负责施工期间材料保管，若丢失/损坏按甲方采购价赔偿；（3）施工结束后清理现场，将废料运至甲方指定地点；（4）办理施工人员意外伤害保险，施工期间发生安全事故由乙方承担全部责任及费用。七、保修条款1.保修期限：自竣工验收合格之日起12个月；2.保修范围：因乙方施工质量导致的地板松动、踢脚线脱落、缝隙过大等问题；3.保修响应：乙方接到甲方保修通知后24小时内到场，免费维修；因甲方使用不当/不可抗力导致的问题，乙方提供维修服务，费用由甲方承担。八、违约责任1.甲方未按时付款：每逾期1天，按应付未付金额的______‰支付违约金；2.乙方擅自转包：甲方有权解除合同，乙方退还已收工程款并支付合同总价30%的违约金；3.任何一方违约导致合同无法履行：违约方承担对方直接损失（含诉讼费、律师费等）。九、争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方签订补充协议（与本合同具有同等法律效力）；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效；3.附件：《工程施工范围确认单》《材料验收单》《竣工验收单》《保修单