工程造价审计考核试题及答案

工程造价审计考核试题及答案一、单项选择题1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.工程造价咨询人2.在竣工结算阶段，若发承包双方对工程质量有争议，应（）。A.由监理工程师决定B.委托工程造价咨询人进行鉴定C.委托具有相应资质的检测机构进行检测D.由建设行政主管部门裁决3.某工程项目采用固定单价合同，施工过程中，因设计变更导致某项工作的工程量由招标清单中的1000m³增加至1500m³。对该项工作的结算，应（）。A.按原综合单价结算全部1500m³B.1000m³按原综合单价，500m³按新的合理单价C.全部1500m³均需重新组价D.由发承包双方协商确定单价4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的（）天内，完成对承包人的竣工付款。A.7B.14C.28D.565.工程造价审计中，对隐蔽工程的真实性进行核查，最有效的方法是（）。A.检查施工日志B.检查监理日志C.检查隐蔽工程验收记录及相关影像资料D.询问现场施工人员6.某项目招标控制价为8000万元，中标人的投标报价为7600万元。在施工过程中，因发包人原因导致工程范围发生重大变化，双方签订了补充协议，约定新增部分工程价款为500万元。根据相关规定，该项目最终结算价（）。A.不得超过8000万元B.不得超过8100万元C.应为8100万元D.应为7600万元加500万元，即8100万元，但需履行相关备案程序7.根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号），下列费用中，不应计入项目建设成本的是（）。A.土地征用及迁移补偿费B.项目建设管理费C.生产职工培训费D.办公和生活家具购置费8.在工程量清单计价模式下，措施项目费中的安全文明施工费应（）。A.由投标人根据施工组织设计自主报价B.作为竞争性费用，投标人可进行优惠C.按省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用D.由招标人在招标文件中明确一个固定金额9.对材料价格进行审计时，若发现施工单位提交的某主要材料采购发票价格明显高于审计期当地工程造价管理机构发布的信息价，审计人员首先应（）。A.直接按信息价核减B.要求施工单位提供采购合同、付款凭证等进一步证据C.认定为虚假发票，全部核减D.按同期市场平均价核减10.某工程项目合同约定采用价格指数调整法对人工、材料价格进行调整。已知：某项材料在投标报价中的权重为0.2，基准日价格为100元/单位，结算期价格为120元/单位。则该材料的价格调整金额系数（）。A.0.04B.0.2C.0.24D.0.4二、多项选择题1.工程造价审计的主要目标包括（）。A.审查工程造价的真实性B.审查工程造价的合法性C.审查工程造价的合理性D.审查工程造价的时效性E.评价项目投资效益2.下列属于工程造价审计中常见的虚增工程量手段的有（）。A.重复计算B.变更减少部分不扣除C.提高材料损耗率D.虚构设计变更E.将定额中已包含的工作内容单独列项计算3.根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号），工程竣工结算审查时限，对于5000万元以上的项目，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。A.20B.30C.45D.60E.904.在固定总价合同模式下，通常可以调整合同价款的情形包括（）。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理机构发布的价格调整C.经批准的设计变更D.发包人更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时5.对设计变更进行审计时，应重点审查的内容有（）。A.变更的必要性和合理性B.变更程序的合规性（是否经设计、监理、发包人批准）C.变更价款的计价原则是否符合合同约定D.变更引起的工程量增减计算是否准确E.变更是否已全部实施6.关于暂估价，下列说法正确的有（）。A.暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额B.依法必须招标的暂估价项目，应由发包人和承包人共同招标确定供应商或分包人C.暂估价材料、设备由承包人提供时，其价格变化风险由承包人承担D.暂估价专业工程依法招标后，中标价与暂估价的差额及相应税金应计入合同价款E.不属于依法必须招标的暂估价项目，可以由承包人直接采购7.工程造价审计中，对索赔费用的审查要点包括（）。A.索赔事件是否真实、有效B.索赔程序是否符合合同约定C.索赔证据是否充分、有效D.索赔费用的计算方法和依据是否合理E.索赔时效是否在合同约定的期限内8.建设项目竣工财务决算报表主要包括（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工工程概况表C.竣工财务决算表D.交付使用资产总表及明细表E.待摊投资明细表9.审查建筑安装工程投资支出时，应关注其是否（）。A.与概算内容相符B.与合同金额相符C.与实际完成的工程量相符D.符合财务制度关于成本列支的规定E.取得了合规的发票等支付凭证10.工程造价鉴定中，鉴定人应遵循的原则包括（）。A.合法性原则B.独立性原则C.公正性原则D.从约原则（尊重合同约定）E.取舍原则（对争议部分出具多种意见供委托人判断）三、判断题1.工程造价审计就是审核工程量计算是否正确，套用定额是否准确。（）2.根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以招标文件为准。（）3.工程预付款的扣回，一般是在工程进度款中按合同约定比例逐次抵扣。（）4.审计人员对工程结算进行审计时，必须对施工现场进行实地勘察。（）5.发包人供应的材料设备，其单价在结算时应按招标文件列出的单价计入相应项目的综合单价中，不另计取采购保管费。（）6.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（）7.竣工图是反映工程最终实际情况的图纸，是工程结算审计的重要依据，必须由施工单位负责绘制。（）8.工程造价咨询人接受委托进行竣工结算审核，其审核结论经发包人、承包人确认后，即对双方具有最终约束力。（）9.在审计过程中，若发现施工单位存在高估冒算行为，审计人员有权直接核减工程价款。（）10.建设项目竣工财务决算未经审计，不得办理竣工验收手续。（）四、简答题1.简述工程造价审计中，对材料价格审核的主要方法和注意事项。2.在固定单价合同结算审计中，对于工程量偏差（超过15%）部分的价格应如何调整？请简述其调整原则。3.简述工程索赔费用主要由哪些部分构成。4.工程造价审计与工程造价鉴定的主要区别是什么？五、案例分析题（一）背景资料：某办公楼装饰工程采用工程量清单计价方式招标，中标合同价为300万元，固定单价合同。施工过程中发生如下事件：事件1：原设计图纸中会议室墙面为乳胶漆，后变更为墙纸。发包人签发了设计变更通知单。承包人报价：乳胶漆墙面综合单价为85元/㎡（原清单量500㎡），墙纸墙面报价为180元/㎡。监理工程师核定变更后墙纸墙面工程量为520㎡。事件2：施工期间，因发包人提供的施工图纸错误，导致部分已完工隔墙拆除重做。承包人提出索赔，计算费用如下：拆除人工费5000元，拆除材料残值回收2000元，重做隔墙费用12000元，停工窝工损失8000元（按合同约定计取管理费和利润），工期延误5天。事件3：结算时，承包人报送结算总价为328万元。其中，规费按人工费的21%计取，结算书中人工费总额为80万元。问题：1.针对事件1，请计算此项设计变更的价款调整金额。并说明理由。2.针对事件2，请审核承包人提出的索赔费用是否合理，逐项说明理由，并计算核准的索赔费用总额。3.针对事件3，已知该工程所在地规费费率（以人工费为基数）为18%，请指出承包人规费计算存在的问题，并计算规费差额。（二）背景资料：审计组对某市政道路工程进行结算审计。该工程合同价2000万元，结算送审价2500万元。审计中发现以下疑点：1.土方工程：送审资料显示外运土方量为50000m³，运距15km。审计人员查阅施工组织设计、土方平衡图和监理日志，发现本工程可利用挖方进行部分回填，实际需外运土方量应为30000m³。合同约定土方外运综合单价为25元/m³。2.沥青混凝土面层：设计厚度为5cm，送审工程量按图纸面积乘以厚度计算。审计人员通过钻芯取样检测报告发现，部分路段实测平均厚度为4.8cm，该部分面积为20000㎡。合同约定沥青混凝土面层综合单价为120元/㎡（厚度5cm），并约定厚度每增减0.5cm，单价增减12元/㎡。3.新增检查井：送审结算中列有新增检查井10座，综合单价8000元/座。审计人员核查所有设计变更通知单、工程签证单，均未发现与此项新增工作相关的书面指令或确认文件。施工方解释为应建设单位现场代表口头要求增加。问题：1.针对土方工程疑点，请计算应核减的金额。2.针对沥青混凝土面层疑点，请分析单价应如何调整，并计算因厚度不足应核减的金额。3.针对新增检查井疑点，作为审计人员，你应如何处理？依据是什么？六、计算题1.某工程项目合同约定采用造价信息调整价格差额法调整主要材料价格。施工期间，钢筋价格发生波动。已知：投标报价中钢筋基准价格为4000元/吨，数量为500吨。施工期间，发包人确认的钢筋用量为520吨。价格调整周期内，工程所在地工程造价管理机构发布的钢筋信息价为4200元/吨，同期承包人钢筋采购发票加权平均价为4150元/吨。合同约定：价格变化风险幅度为±5%，超过部分予以调整。请计算钢筋材料价差调整金额。（要求写出计算过程）2.某分部分项工程招标工程量清单工程量为1500m³，招标控制价综合单价为300元/m³，投标报价综合单价为285元/m³。施工过程中，该项工作实际完成工程量为1800m³。合同约定：当工程量偏差超过15%时，综合单价可进行调整。调整原则为：工程量增加15%以上时，增加部分的工程量综合单价调低系数为0.9；工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量综合单价调高系数为1.1。请计算该分部分项工程的结算价款。（要求写出计算过程）答案与解析一、单项选择题1.A。解析：招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制，但招标人对工程量清单的准确性和完整性负责。2.C。解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》，竣工结算时若对工程质量有争议，应委托具有相应资质的检测机构进行检测，根据检测结果确定解决方案。3.B。解析：固定单价合同，工程量按实结算。对于工程量偏差，合同有约定按约定，无约定时，超过15%以外的部分，其单价应予调低（或调高）。本题中500m³属于工程量增加超过一定比例的部分，应调整单价。4.B。解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第14.2条，发包人应在签发竣工付款证书后14天内，完成支付。5.C。解析：隐蔽工程验收记录是工程验收的法定文件，影像资料能直观反映隐蔽部分状况，是核查其真实性的最直接有效证据。6.D。解析：因发包人原因导致工程范围重大变化，属于合同基础条件变化，双方可签订补充协议。结算价为原合同价7600万加新增500万，共8100万。但根据招投标法规定，合同实质性内容变更需履行相关手续。7.C。解析：生产职工培训费属于生产准备费，应计入未来企业的生产经营成本，不属于项目建设成本。8.C。解析：安全文明施工费、规费和税金应按国家或省级规定计算，不得作为竞争性费用。9.B。解析：审计应遵循证据原则。信息价是参考，采购发票是重要证据但需核实。当两者差异较大时，应要求提供采购合同、付款凭证、物流单据等构成完整证据链的资料，以判断采购价格的真实性。10.A。解析：价格调整金额系数=权重×(结算期价格指数/基准期价格指数1)=0.2×(120/1001)=0.2×0.2=0.04。二、多项选择题1.ABC。解析：工程造价审计主要目标是真实性、合法性、合理性。时效性不是核心目标，评价投资效益属于绩效审计范畴。2.ABDE。解析：提高材料损耗率可能虚增材料用量，但更常见于定额套用或材料核价环节。ABDE是直接虚增工程量的典型手段。3.D。解析：财建〔2004〕369号文规定，5000万元以上的项目，竣工结算审查时限为60天。4.ACD。解析：固定总价合同的风险主要由承包人承担，但法律变化、发包人提出的设计变更、发包人原因导致的施工条件变化等属于发包人承担的风险，可以调整合同价。B选项，价格调整通常不适用于固定总价合同（除非合同另有约定）。E选项，停水停电等造成的停工损失可以索赔工期和费用，但不一定是调整合同总价，通常是单独计算索赔额。5.ABCDE。解析：对设计变更的审计应是全面的，包括变更原因、程序、计价、工程量计算及实施情况。6.ABD。解析：C错误，暂估价材料设备由承包人提供时，其价格风险在确定暂估价时已包含，但后续招标或认价的风险分担按合同约定。E错误，不属于依法必须招标的项目，可以由承包人采购，也可以由发包人和承包人共同组织采购，具体按合同约定。7.ABCDE。解析：索赔费用审查需全面关注事件真实性、程序合规性、证据有效性、计算合理性和时效性。8.BCDE。解析：竣工财务决算报表包括封面、目录、竣工财务决算说明书、全套决算报表（B、C、D、E均属于报表）。A项说明书是文字部分，与报表并列。9.ACDE。解析：建筑安装工程投资支出应与概算、实际完成工作量、财务制度相符并有合规凭证。合同金额是签约价，结算审计是审验实际发生的、应支付的价款，可能与合同金额不同。10.ABCD。解析：E选项“取舍原则”是鉴定中的一种具体操作方式，并非基本原则。基本原则是A、B、C、D。三、判断题1.×。解析：工程造价审计范围广泛，包括对计价依据、程序、合同履行、变更签证、材料设备价格、费用计取等多方面的审查，不仅仅是工程量和定额。2.×。解析：应以投标文件为准。投标文件是对招标文件的实质性响应，中标后其承诺成为合同组成部分。3.√。解析：工程预付款通常按合同约定在进度款支付到一定比例后，开始等比例或等额扣回。4.×。解析：并非“必须”，但现场踏勘是重要的审计方法，有助于核实工程实际情况，特别是对于隐蔽工程、变更工程等。5.×。解析：发包人供应的材料设备，其单价应计入相应项目的综合单价，但承包人仍可计取总承包服务费或采购保管费（具体费率按合同约定）。6.√。解析：符合工程量清单计价规范的规定。7.×。解析：竣工图由施工单位负责绘制，但涉及重大变更的，应由设计单位负责或审核确认。8.×。解析：工程造价咨询人的审核结论需经发包人和承包人共同确认后才具有约束力。若一方有异议，可能需通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。9.×。解析：审计人员提出核减意见，但最终核减需得到建设单位（发包人）的确认，或通过一定的争议解决程序确定。审计机构（如政府审计）在法定职权内作出的审计决定具有强制性。10.√。解析：根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等规定，竣工财务决算是竣工验收的重要组成部分，需经审计。四、简答题1.答案要点：方法：①信息价对比法：与工程造价管理机构发布的信息价对比。②市场询价法：通过市场调查、询价获取价格。③采购凭证核实法：审查采购合同、发票、付款凭证、运输单、入库单等。④成本分析法：对大型非标设备进行成本构成分析。注意事项：①关注价格时效性，与施工期匹配。②区分材料品牌、规格、型号、等级。③核实采购数量与实际用量的合理性。④对于价格波动大的材料，关注风险分担条款。⑤对特殊、进口材料，需审查采购程序的合规性及价格的公允性。2.答案要点：根据《建设工程工程量清单计价规范》，对于任一招标工程量清单项目，工程量偏差超过15%时，可进行调整。调整原则：①当工程量增加15%以上时，增加部分的综合单价应予调低。②当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的综合单价应予调高。③具体调低或调高的幅度和方法应在合同中约定。如合同无约定，可提出参照以下原则：由承包人对新的综合单价提出，经发包人确认后调整；或参照类似项目的单价；或按合理的成本加利润原则确定。3.答案要点：工程索赔费用主要由以下几部分构成：①人工费：包括额外用工、窝工、效率降低损失。②材料费：包括材料用量增加、价格异常上涨、材料保管费增加等。③施工机具使用费：包括机械闲置费、台班费增加、效率降低损失。④分包费：分包商提出的索赔费用。⑤现场管理费：由于索赔事件延长工期而增加的现场管理开支。⑥总部管理费：由于工程延期导致的公司总部管理费分摊增加。⑦利润：对于工程范围变更等索赔，可包括合理利润。⑧利息：发包人延期支付工程款、索赔款的利息。⑨保险费、保函费等财务费用增加。4.答案要点：工程造价审计：是一种经济监督活动，由审计机关或内部审计机构、社会审计组织依据法律法规和审计准则，对建设项目工程造价的真实性、合法性、效益性进行独立审查和评价。其目的是监督资金使用，维护财经法纪，评价投资效益。审计结论对建设单位有约束力（政府审计决定具有强制性）。工程造价鉴定：是一种法律服务活动，由具备资质的工程造价咨询机构接受人民法院、仲裁机构或当事人的委托，运用专业知识对诉讼、仲裁等争议中涉及的工程造价问题进行鉴别和判断，并提供鉴定意见。其目的是为解决合同纠纷等法律争议提供专业证据。鉴定意见是证据的一种，需经法庭质证后由裁判机构决定是否采纳。五、案例分析题（一）1.答案：变更价款调整金额=520×180500×85=9360042500=51100元（即增加51100元）。理由：固定单价合同，设计变更引起工程量变化。原乳胶漆墙面工程量取消，按变更后的墙纸墙面工程量执行新的单价。变更工程量520㎡超过原清单量500㎡，但未提及超出15%需调价，故按报批单价计算。2.答案：拆除人工费5000元：合理，属发包人图纸错误导致的必要拆除工作。拆除人工费5000元：合理，属发包人图纸错误导致的必要拆除工作。拆除材料残值回收2000元：合理，应从索赔费用中扣除，减少发包人损失。拆除材料残值回收2000元：合理，应从索赔费用中扣除，减少发包人损失。重做隔墙费用12000元：合理，恢复工程达到原设计要求所需的费用。重做隔墙费用12000元：合理，恢复工程达到原设计要求所需的费用。停工窝工损失8000元（含管理费和利润）：需审查。窝工损失通常只计取人工、机械的停滞费及现场管理费，不计利润。应核实窝工人员、机械数量及停滞时间是否属实，管理费计取是否符合合同约定。若合同约定窝工可计取管理费，则合理；若无约定，通常只计取直接成本。停工窝工损失8000元（含管理费和利润）：需审查。窝工损失通常只计取人工、机械的停滞费及现场管理费，不计利润。应核实窝工人员、机械数量及停滞时间是否属实，管理费计取是否符合合同约定。若合同约定窝工可计取管理费，则合理；若无约定，通常只计取直接成本。核准索赔费用总额（假设窝工费经审核合理）：50002000+12000+8000=23000元。3.答案：问题：承包人规费计算费率（21%）高于工程所在地规定的费率（18%）。问题：承包人规费计算费率（21%）高于工程所在地规定的费率（18%）。规费差额计算：按合同约定，规费应按法定标准计取。多计规费=80万元×(21%18%)=80万×3%=2.4万元。规费差额计算：按合同约定，规费应按法定标准计取。多计规费=80万元×(21%18%)=80万×3%=2.4万元。应核减2.4万元。（二）1.答案：应核减土方外运量：5000030000=20000m³。应核减金额：20000m³×25元/m³=500,000元。2.答案：单价调整：设计厚度5cm，实测厚度4.8cm，偏差-0.2cm。合同约定厚度每增减0.5cm单价增减12元/㎡。偏差未达到0.5cm的调整单位。但厚度不足属于质量问题还是计量问题？若合同约