一建《法规及相关知识》试题库资料练习含【参考答案】卷5

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《法规及相关知识》

一、单选题。

1.单选题

工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报

告。

A.5

B.7

C.10

D.14

2.单选题

某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承

包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，

则该工程的竣工日期应为

A.2012年U月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

3.单选题

某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定,王某的工作就是

仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责

任。对此，下列说法正确的是()。

A.干某违约，应当承担违约责仟

B.王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责

C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任

D.该合同内容违法，因此合同无效

4.单选题

受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运

行(竣工验收)等朝羟过程或若干阶段的承包的，属于()。

A.投资总承包

B施工总承包

C.分项总承包

D.工程总承包

5.单选题

张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，

后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情

的李某签订了T分商品买卖合同，该买卖合同的效力是()。

A.不成立

B有效

C.无效

D.效力待定

6.单选题

保险合同中,负有支付保险费义务的人是0

A保险人

B.受益人

C.被保险人

D.投保人

7.单选题

根据《招标投标法实施条例》的规定，以下属于投标人相互串通投标的情形是（）。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

8.单选题

下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件

9.单选题

经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却

没有支付，由承包商请求强制执行的期限截止于()。

A.2007年5月5日

B.2007年7月5日

C.2007年10月5日

D.2009年4月5日

10.单选题

在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的情形是()。

A.施工现场的塔式起重机倒塌砸伤行人

B.供应商向施工单位交付建筑材料

C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商账号

D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资

11.单选题

《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管

理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担()

A.主要责任

B.次要责任

C.不承担责任

D.连带责任

12.单选题

甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付

购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了

过户登记手续。则下列说法中错误的是()。

A.若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B.甲必须收回房屋并向乙方交付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

13.单选题

关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

14.单选题

特别重大事故发生后，负责事故调查的人民政府应当及时作出批复，但在特殊情况下才比复时

间可以适当延长,延长的最长时间可是()。

A.15日

B30S

C.45H

D.60日

15.单选题

甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为

仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。

A.向上级仲裁委员会申诉B.向人民法院起诉.

C.请求法院撤销仲裁裁辨D.向市人大常委会申诉

16.单选题

招标人在发出中标通知书由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的

情况有（）o

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人因不可抗力不能履行合同

17.单选题

某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申

请复议，该复议应向（）提出。

A.市质量监督站

B.区质量监督站

C.市建委

D.区建委

18.单选题

在建设工程领域，易引发行政纠纷的具体行政行为中，（）即行政机关根据公民、法人或者

其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为。

A彳亍政裁决

B彳亍政处罚

C.行政奖励

D彳亍政许可

19.单选题

关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定

20.单选题

关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

21.单选题

（）应当与安装单位签订起重机械安装、拆卸协议书。

A.施工总承包单位

B.建设单位

C.使用单位

D.出租单位

22.单选题

某工程项目进行施工招标，下列属于招标人与投标人相互串通的情形是()。

A.招标人在开标后向某投豕人详细介绍了招标投标情况

B.招标人向投标人泄露评审委员会成员信息

C.投标人之间竞相低价投标

D.投标人提供虚假财务状况和业绩

23.单选题

和解与调解相匕啜，其主要区别为()。

A.是否能够经济、及时地解决纠纷

B.纠纷的解决有无第三方介入

C.是否利于维护双方的合作关系

D.达成的协议是否具有强制执行的效力

24.单选题

根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较

大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总

监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（）。

A.土方开挖工程

B.模板工程

C.脚手架工程

D.高空作业工程

25.单选题

甲公司与乙公司（建筑企业）于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30

日由甲向乙提供建筑用水泥同年月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将

100to5

灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲

公司发货,同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响

工程进度,被发包方扪罚工程款1万元.有关该案的正诲表达是（）

A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任

B.甲公司因不可抗力而延迟交货,只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任

C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任

D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责

任

26.单选题

建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意夕M穷害险手续后，应将投保有关信息以()的方

式告诉被保险人。

A.书面

B.口头

C.通知

D.布告形式张贴于施工现场

27.单选题

某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专

项方案应由()来组织专家论证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

28.单选题

根据我国《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不得解除劳动合同。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑三年

B.王某在单位工作3年

C.史某在工作期间严重失职,给单位造成重大损失

D.职工姚某在本单位患职业病

29.单选题

工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。

A.总经理

B.部门经理

C.项目经理

D.安全经理

30.单选题

建设项目超过()未能开工，建设单位应负责对建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或遮

盖，否则由县级以上建设行政主管部门进行处罚。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

31.单选题

某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万

元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

32.单选题

以下不属于专利权的客体的是()。

A.外观设计

B.发明

C.产品设计图纸

D.实用新型

33.单选题

某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水

出现渗漏，则()。

A.施工单位不再承担保修责任

B.建设单位自己负责维修

C.施工单位仍须承担保修责任

D.防水材料厂家承担维修责任

34.单选题

中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律

为主干，由()等多个层次的法律规范构成

A.宪法、法律、部门规章

B.刑法、民法、经济法

c.法律、行政;撒、地方性;椒

D.宪法、刑法、民法

35.单选题

甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院，乙人民法院经查明应当归

丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当()。

A.移送丙人民法院

B.退回给甲人民法院由其移送给丙人民法院

C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院

D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖

36.单选题

根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，对建筑工程安全防护、文

明施工措施费用的使用负总责的单位是()。2017

A、监理单位

B、建设单位

C、总承包单位

D、分包单位

37.单选题

关于建设工程质量保证金的返还，错误的是（）。

A.缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定责任的，到期后，承包人可以向发包人申请返

还保证金

B.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进

行核实

C.对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承

包人，逾期未返还的，依法承担违约责任

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复,经催告后14天内仍不予答

复，视同认可承包人的返还保证金申请

38.单选题

某工程项目验收合格后投入使用，1年后给排水管道出现破裂，经查是由于设计问题造成

的质量缺陷。关于该质量责任的说法，正确的是（）O

A.建设单位负责返修并承理费用

B.施工单位负责返修并承担费用

C.施工单位负责维修，费用通过建设单位向设计单位索赔

D.施工单位负责维修，由建设单位承担费用

39.单选题

关于人身保险合同的说法，错误的是（）。

A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C.人身保险合同的投保人可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

40.单选题

下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。

A.福利待遇

B.劳动条件

C.试用期

D.补充保险

41.单选题

甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容

无效，则（）。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销

B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效

42.单选题

甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方

隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲

方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）

之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

43.单选题

关于招标文件的说法，正确的是（）。

A、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B、潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C、招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算

起

D、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，

通知所有获取招标文件的潜在招标人

44.单选题

某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行

定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉

至法院。银行3个月定期存款利息为1.2%,同期贷款利率为4%,则法院对垫资利息的处

理正确的是（）。

A.不予支持

B.按照1.2%支付利息

C.按照2.4%支付利息

D.按照4%支付利息

45.单选题

关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()。

A.告可单位不得对能源消费实行包费制

B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证

C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师取后签字确认制

D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

46.单选题

根据《大气污染防治法》,我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。(2014)

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

47.单选题

安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过

程监(2013)

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员

48.单选题

在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此

发生质量问题所产生费用由（）承担。（2013）

A.施工单位B.建设单位

C.监理单位D.建设主管部门

49.单选题

（2019年考题）关于建造师不予注册的说法，正确的是（）

A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满

五年的

B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的

C.年龄超过60周岁的

D.申请在两个或者两个以上单位注册的

50.单选题

某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，

工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（），（2014）

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

51.单选题

下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

c.《中华人民共和国反垄断法》

D.《仝国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

52.单选题

下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。

A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.招标人组织全部潜在投标人踏勘现场

C.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

D.招标人未按照招标文件规定的时间、地点开标

53.单选题

某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商应于合同签订后7日内将3000吨钢筋

运至某工地，向施工单位覆行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则

（）。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

54.单选题

甲施工总承包企业承包某工程项目将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程

的劳务作业分包给丙企业工程完工后，上述专业工程质出现向题，经调查，是由于丙企业施工

作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业乙企业和丙企业对建设单位共同承责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

55.单选题

建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照

中国人民银行发布的同期司类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫

资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。

A.法院对垫资应当按照工程欠款处理

B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

56.单选题

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（

（2015考题）

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

57.单选题

限制民事行为能力人订立的合同在以下（）种情况下是无效的。

A.可以不经过法定代理人追认

B.纯获利益的合同，如赠与合同

C.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同

D.经法定代理人追认

58.单选题

王某所签订的下列合同中,不属于我国《民法典》调整范围的是（）。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

59.单选题

对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，下列说法不正确的是（）。

A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工从事高处、低温劳动

C.应当对未成年工定期进行健康检杳

D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

60.单选题

在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（）。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

61.单选题

某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于

（）o

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

62.单选题

下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况

C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉

D.投标人少于5个的，不得开标，应重新招标

63.单选题

（2019年考题）关于仲裁调解的说法，正确的是（）

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前，当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力

64.单选题

根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项

目，关于确定中标人的说法，正确的是()。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

65.单选题

下列行为中，不属于转包的是()。

A.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、

技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对

该工程的施工活动进行组织管理的

8.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用，主要建

筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的

C.施工总承包单位将除主体工程以外的所有专业工程,如设备安装和装修，均分包出云的

D.劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程,劳务分包

单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位"管理费”之外的全部工程价款的

66.单选题

某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为

()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

67.单选题

按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定的企业负责人带班

检查制度,建筑施工企业负责人要定期带班检直,每月检查时间不得少于其工作日的

（）,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。

A.10%,70%

B.15%,70%

C.20%,80%

D.25%,80%

68.单选题

关于质量责任的说法，正确的有（）。

A.五方责任主体项目负责人是业主、勘察、设计、施工单位项目负责人及监理单位总监理

工程师

B.总承包单位与分包单位对建设工程的质量承担连带责任

C.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责

D.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位或向设计单

位提出意见和建议

69.单选题

关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）（2013）

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对各类能源消耗实行分类计量?口统计

D.对能源消费应实行包费制

70.单选题

关于评标的说法，正确的是（）。2016

A、评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B、招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条］牛

C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D、投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、

说明

二、多选题。

71.多选题

施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。

A.明确法定代表人对本企业的安全主要责任

B.设置安全处室对安全负责

C.对内部职工进行安全培训，持证上岗

D.落实各岗位人员的安全生产责任

E.制定企业内部安全生产绩效考核标准

72.多选题

下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书的有()。

A.调解和好的离婚案件

B.调解维持收养关系的案件

C.能够即时履行的案件

D.给付财产的调解书

E.分期给付的调解书

73.多选题

关于建筑意外伤害保险的说法正确的有()。

A.建筑意外伤害保险是一种社会保险

B.保险费由施工企业支付

C.保险费由职工分摊

D.保险费应当列入建筑安装工程费用

E提前竣工的保险责任自行终止

74.多选题

根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括()0

A.不得安排未成年工从事夜班的劳动

B.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

C.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查

E.未成年工指的是年满16周岁的劳动者

75.多选题

建设工程代理行为的终止情形主要包括()。

A.代理人丧失民事行为能力

B.代理期限届满或者代理事务完成

C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托

D被代理人恢复民事行为能力

E.作为被代理人或者代理人的法人终止

76.多选题

下列行为中，属于代理行为的有()o

A.甲公司的法人代表接受公司委托为公司签订合同

B.乙公司委托某专家代为签订合同

C.乙公司委托某律师代为民事诉讼

D.丙公司委托某统计公司统计市场占有率

E.丁公司委托某快递公司代为送达投标书

77.多选题

关于我国建设工程企业资质等级管理的说法，正确的有()。

A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列

B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建

设行政主管部门

C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务

D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务

E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业

78.多选题

个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有(),

A.取得应纳税所得，没有扣缴义务人的

B.中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的

C.个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得

D.所得12万元以上的

E.从中国境外取得所得的

79.多选题

仲裁协议中必不可少的内容有（）。

A.仲裁事项

B.仲裁委员会名称

C.服从仲裁的意思表示

D.请求仲裁的意思表示

E.自觉履行仲裁裁决的意思表示

80.多选题

企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。

A、向企业调解委员会申请调解

B、向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁

C、向约定的仲裁委员会申请仲裁

D、直接向人民法院起诉

E、直接向人民法院申请支付令

81.多选题

关于买卖合同的说法，正确的有（）。

A、标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有

B、试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C、买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物

D、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

E、标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

82.多选题

严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将

水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公

司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管

辖，说法正确的有（）。

A.A区法院对该案有管辖权

B.严某有权向B区法院起浜C.B区法院的移送管辖是错误的

D.A、B区法院均无管辖权

E.A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的

83.多选题

关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。

A、检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署

B、检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C、检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门

D、检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E、检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

84.多选题

注册建造师有（）情形之一的，其注册证书和执业印章失效。

A.聘用单位破产的

B.聘用单位被吊销营业执照的

C.患有疾病的

D.已与聘用单位解除聘用合同关系的

E.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的

85.多选题

根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有

（）。

A.本人应征服兵役的

B.已经进行失业登记，并有求职要求的

C.非因本人意愿中断就业的

D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

E.本人已经缴纳个人所得税的

86.多选题

（2019年考题）根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内

容的有（）

A.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准的规定

B.工程项目的规划，勘察，设计，施工，验收等是否符合强制性标准的规定

C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定

D.有关行政部门处理重大事故是否符合强制性标准的规定

E.工程项目中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

87.多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。

A.意穷害保险为非强制保险

B.被保险人为从事危险作业人员

C.受益人可以不是被保险人

D.保险费由分包单位支付

E.保险期限由施工企业根据实际自行确定

88.多选题

继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（）。

A.必须有违约行为存在

B.必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求

C.继续实际履行须在事实上可能

D.继续实际履行仅限于价款和报酬的给付

E.必须依据法律和合同的性质能够履行

89.多选题

安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心，安

全责任制度的主要内容包括（）。

A.从事建筑活动主体的负责人的责任制

B.岗位人员的安全生产责任制

C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制

D.安全生产教育培训制

E.安全生产检查制

90.多选题

以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

91.多选题

下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。

A.确认建筑构件为发明专利

B.确认卫生洁具为实用新型专利技术

C.确认设计方案的著作权

D.对北京市政府作出处理决定不服

E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服

92.多选题

《注册建造师管理规定》中规定，申请人有（）情形，不予注册。

A.年龄超过60周岁的

B.申请在两个或者两个以上单位注册的

C.未达到注册建造师继续教育要求的

D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年的

E.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满10年的

93.多选题

劳动合同的条款一般分为必备条款和选择条款，其中选择条款主要包括（）。

A.试用期条款

B.保守商业秘密条款

C.劳动报酬

D.工作时间

E.社会保险

94.多选题

下列竣工验收及结算的说法中，正确的有()。

A.建设单位应当在竣工验收后8个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料

B.一般的建筑物设计年限都在50~70年之间，重要的建筑物达百年以上

C.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定,向工程所在地的

县级以上地方人民政府建设主管部门备案

D.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人

后30天内审查完成

E.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收,并出具消防验

收意见

95.多选题

根据《劳动合同法》的规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

A.非因工负伤，在规定的医疗期内的

B.在本单位连续工作10年,且距法定退休年龄不足5年的

C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要扶养的家属的

D.女职工在产期的

E.因工负伤被确认丧失劳动能力的

96.多选题

吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某

签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。下列哪些情形有助于甲公

司否定吴某的行为构成表见代理（）。

A.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期

B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某

C.吴某出示的甲公司授权委托书载明甲公司仅授权吴某参加投标活动

D.温某订立合同三个月后后发现吴某已经从甲公司离职

E.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对

97.多选题

对于保修义务的承担和维修的费用承担，下列说法中正确的是（）。

A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责

返修并承担费用

B.由于设计问题造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，维修费用由施工单位向设计单位

索赔

C.因建设单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其费用由建设单位承

担

D.因使用不当造成的损坏问题，由使用单位负责维修，其费用由使用单位自行负责

E.因地震等自然灾害或者其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建

设参与各方再根据国家具体政策分担费用

98.多选题

有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。（2014）

A.选定的仲裁委员会

B.仲裁事项

C.仲裁地点

D.选定的仲裁员

E.请求仲裁的意思表示

99.多选题

（2020年考题）关于所有权的说法，正确的有（）.

A.所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利

B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产可个人不能取得所有权

C.收益权是所有权内容的核心

D.所有权的行使，不得损害他人合法权益

E.所有权人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权

100.多选题

某工程项目已超过合理使用年限，歆继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴

定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。

A.设计单位B.建设单位C.施工单位

D.勘察单位E.监理单位

【参考答案】

一、单选题。

1.A

解析:2021版教材P328/2020版教材P326/2019版教材P325

本题考察的是竣工验收备案文件的处理。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5

日内，向备案机关提交工程质量监督报告。

2.C

解析:2021、2020版则P132/2019版教材P131

2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的

解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣

工验收报告，发包人拖延脸收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工

程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

3.D

解析：2021、2020版教材P139/2019版教材P138

此题考核是无效合同。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规

定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。无效合同的特征

是：(1)具有违法性；(2)具有不可履行性；(3)自订立之时就不具有法律效力。在题

干中，仿制专利产品属于违法行为，所以属于无效合同，至始至终都没有无效。

4.D

解析:2021、2020版教材Pill/2019版教材P110

工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，

对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的

承包。

5.B

解析：2021/2020版教材P15

《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行

为，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

6.D

解析：2021/2020版教材P39

投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。

7.C

解析：有下列情形之一的.属于投标人相互串通投标:（1）投标人之间协商投标报价等投标

文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或

者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）

投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

8.D

解析：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明

不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，

给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本

单位的工作任务造成严重影响的，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合

同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同失效的；（6）被依法追究刑事责任

的。

9.D

解析：2021、2020版教材P353/2019版教材P351

（-）当事人申请执行申请强制执行，还须遵守执行期限。申请执行期间为2年。申请执

行时效的中止,中断适用法律有关诉讼时效的规定。这里的期间，从法律文书规定履行期

间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计

算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

10.B

解析:2021/2020版教材P22

建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。建设工程债的产生，最主要的

也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债；材料设备买卖合同的

订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。

11.A

解析:2021/2020版教材P233/2019版教材P232

本题考察的知识点是分包单位应当承担的法定安全生产责任。建设工程安全生产管理条

例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导

致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

12.B

解析:2021、2020版教材P137/2019版教材P136

1.因为丙已经办理了该房屋的过户手续，所以丙拥有了该房屋的所有权；2.甲没有履行其

与乙签订的买卖合同规定的义务，应承担违约责任；3.《民法典》规定，约定的违约金过

分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

13.A

解析：2021版教材P303/2020版教材P302/2019版教材P301

《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者

竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工

单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

14.B

解析：2021版教材P275/2020版教材P274/2019版教材P273

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故、较大事故、一般事故，负责事故

调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日

内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。

15.C

解析：根据《仲裁法》的规定，当事人有证据证明裁决有下列情况之一的，可以向仲裁委

员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决：①没有仲裁协议；②裁决的事项不属于仲

裁t办议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁程序违法的；④裁决

所依据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲

裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的等。

16.A

解析：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影

响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方

法审查确认。

17.C

解析:2021、2020版飒P377/2019版教材P375

《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如对县级以上地方各级人民政府工作

部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复

议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

18.D

解析:2021版教材P332/2020版教材P331/2019版教材P330

本题考核的是行政许可。行政许可即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依

法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为。

19.B

解析：A错误，书证应当，是交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，

可以提交复制品、照片、副本、节录本。注意优先级。

B正确，《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有

关单位的负责人应当支持证人作证。

C错误，对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，根据《民事诉讼证据规

定》，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如

窃听）取得的，仍可以作为认定案件事实的依据。

D错误,对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决

的，不予重新鉴定。

20.A

21.A

解析：本题考查的机械设备等单位相关的责任。施工总承包单位应当与安装

单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程协议书。

22.B

解析：2021、2020版教材P100/2019版教材P99

本题考察的是：禁止招标人与投标人串通投标。《招标投标法实施条例》进一步规定，禁

止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标：（1）

招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间

接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者

抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗

示投标人为特定投标人中标提供方便（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取

的其他串通行为。本题中，A选项是开标之后的行为，不属于招标人与投标人串通投标；

而C和D选项不涉及与招标人之间的串通行为。

23.B

解析：2021、2020版教材P367~368

本题采用对比的方法考核和解与调解的特点。和解的特点为：（1）简便易行，能经济、及时地

解决问题;（2）纠纷的解决没有第三方介人，依靠当事人的妥协和让步;（3）有利于维护合同双

方的友好合作关系，使合同能够更好地得到履行;（4）和解协议不具有强制执行的效力,其执行

依靠当事人的自觉履行。调解的特点为:（1）能够较经济、较及时地解决纠纷;（2）纠纷的解

决有第三方作为调解人介入，调解人的身份没有限制，但最好为双方所信任;（3）利于消除合同

当事人的对立情绪,维护双方的长期合作关系;（4）调解协议不具有强制执行的效力，其执行依

靠当事人的自觉履行。两相比较，它们最大的不同之处为纠纷的解决有无第三方介入,最大的

相同之处为协议的执行保障。

24.D

解析:2021/2020版教材P243/2019版教材P242

对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结

果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现

场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装

工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关

部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、

高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审杳。

25.D

解析:2021、2020版财P147/2019版教材P146

此题考核是违约责任的免除。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对

方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。在题干中，发生不可

抗力未能及时通知乙公司，应承担赔偿损失的责任。。

26.D

解析:2021版教材P264/2020版教材P263

投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人。

27.B

解析:2021/2020版教材P243/2019版教材P242

实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

28.D

解析：2021、2020版教材P155/2019版教材P153

《劳动法》的规定，劳动者有下列情形时，用人单位不得随时解除劳动合同：1.从事接触

职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医

学观察期间的；2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力

的；3.患病或者因工负伤，在规定的医疗期内的.在本单位连续工作满15年，且距法定退

休年龄不足5年的;4.女职工在孕期、产期、哺孚闾的；5.在本单位连续工作满15年，且

距法定退休年龄不足5年的；6.法律、行政法规规定的其他情形。

29.C

解析：2021/2020版教材P232/2019版教材P231

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项

目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

30.B

解析：2021、2020版教材P198/2019版教材P197

本题考察的是施工现场大气污染的防治。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露

地面进行覆盖;超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

31.B

解析：2021版教材P265/2020版教材P264/2019版教材P263

施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程

安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚

款；造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元

罚款/

32.C

解析：2021/2020版教材P25

专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国《专利法》保护的是发明

创造专利权，并规定发明创造的是指发明、实用新型和外观设计。

33.C

解析:2021版教材P330/2020版教材P328/2019版教材P327

本题考察的是：建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，在正

常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏的最低保修期

限为5年，建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的，其保修期限可以高于法

定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否则视作无效。施工单位仍应按照法定最

低的5年期限承担保修责任。

34.C

解析：以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由法律、

行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会主义法律体系已经形成

35.D

解析：2021版教材P339/2020版教材P338/2019版教材P337

指定管辖是指有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权，以及人民法院之间因管辖权

发生争议不能协商解决，申请或共同报请上级人民法院指定案件管辖法院。

36.C

解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。工程总承包单位对建筑工

程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

37.B

解析：B错误，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同

约定的内容进行核实。

38.C

解析：对于保修义务的承担和维修的费用承担应当按下属原则处理：由于设计问题造成的

质量缺陷，先有施工单位负责维修，其费用按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。

39.D

解析：投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分

期支付保险费。

40.B

解析：劳动合同应当具备以下条款：①用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责

人；②劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；③劳动合同期限；

④工作内容和工作地点；⑤工作时间和休息休假；⑥劳动报酬；⑦社会保险；⑧劳动保

护、劳动条件和职业危害防护；⑨法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合

同除以上规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训I、保守秘密、补充

保险和福利待遇等其他事项。

41.D

解析：要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到

达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受

要约人。

42.D

解析：D正确，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当

向人民法院或仲裁机构申清。

43.C

解析：教材P91

【知识点】招标基本不呈序。选项A,正确的说法应为招标人设有最高投标限价的，应当在

招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限

价。选项B,正确的说法应为潜在投标人或者其他^害关系人对招标文件有异议的，应当

在投标截止时间10日前提出。选项C的说法是正确的,投标有效期从提交投标文件的截

止之日起算。选项D,正确的说法应为招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少

3日前，或者投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标

文件的潜在投标人。

44.C

解析：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应

予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分

除外,当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同

中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持,选C选项。

45.C

解析：A选项正确。用能单位应当加强能源计量管理，任何单位不得对能源消费实行包费

制。B选项正确。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设

计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主

管部门不得颁发施工许可证。D选项正确。建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否

符合民用建