2021年建筑工程施工合同二篇

2021年建筑工程施工合同二篇篇一甲方（建设单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]一、合同双方信息1.甲方（建设单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]2.乙方（施工单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程具体内容，包括建筑结构、面积、层数等]4.工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、投资额等]5.工程总投资：[工程总投资金额]6.工程建设工期：[工程建设工期，包括开工日期和竣工日期]三、合同标的及范围1.乙方应按照甲方要求，完成合同约定的工程建设项目。2.合同范围包括但不限于：设计变更、材料供应、施工、安装、调试、验收等。四、合同价款及支付方式1.合同价款：[合同总价款]2.支付方式：（1）开工前支付合同总价款的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到设计变更和材料供应要求的，支付相应金额；（3）工程完工并验收合格后，支付合同总价款的[百分比]；（4）质保期满后，支付剩余合同价款。五、工程质量及验收1.工程质量标准：[国家或行业标准]2.验收标准：（1）分部分项工程验收合格后，进行隐蔽工程验收；（2）隐蔽工程验收合格后，进行分部工程验收；（3）分部工程验收合格后，进行单位工程验收；（4）单位工程验收合格后，进行竣工验收。六、工期延误及违约责任1.工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的[百分比]作为违约金；（2）因不可抗力导致工期延误，双方协商解决。2.违约责任：（1）乙方未按合同约定完成工程建设的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任；（2）甲方未按合同约定支付款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。七、材料供应及价格1.材料供应：乙方负责工程所需的全部材料供应。2.材料价格：材料价格按合同约定执行，如市场价格变动，双方协商调整。八、保险1.乙方应购买建筑工程一切险，并承担相应的保险费用。2.甲方应购买第三方责任险，并承担相应的保险费用。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________备注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。篇二甲方（建设单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程具体内容，包括建筑结构、面积、层数等]4.工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、投资额等]5.工程总投资：[工程总投资金额]6.工程建设工期：[工程建设工期，包括开工日期和竣工日期]二、合同标的及范围1.乙方应按照甲方要求，完成合同约定的工程建设项目。2.合同范围包括但不限于：设计变更、材料供应、施工、安装、调试、验收等。三、合同价款及支付方式1.合同价款：[合同总价款]2.支付方式：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到设计变更和材料供应要求的，按实际完成量支付相应款项；（3）工程完工并经验收合格后，甲方支付合同总价款的[百分比]；（4）质保期满后，甲方支付剩余合同价款。四、工程质量及验收1.工程质量标准：[国家或行业标准]2.验收标准：（1）分部分项工程验收合格后，进行隐蔽工程验收；（2）隐蔽工程验收合格后，进行分部工程验收；（3）分部工程验收合格后，进行单位工程验收；（4）单位工程验收合格后，进行竣工验收。五、工期延误及违约责任1.工期延误：（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的[百分比]作为违约金；（2）因不可抗力导致工期延误，双方协商解决。2.违约责任：（1）乙方未按合同约定完成工程建设的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任；（2）甲方未按合同约定支付款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。六、材料供应及价格1.材料供应：乙方负责工程所需的全部材料供应。2.材料价格：材料价格按合同约定执行，如市场价格变动，双方协商调整。七、保险1.乙方应购买建筑工程一切险，并承担相应的保险费用。2.甲方应购买第三方责任险，并承担相应的保险费用。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订