电网改造EPC工程合同协议合同三篇

电网改造EPC工程合同协议合同三篇篇一合同当事人发包人（以下简称“甲方”）：名称：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]承包人（以下简称“乙方”）：名称：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]鉴于甲方拟对[项目具体地点]的电网进行改造，以提升电网供电能力、安全性和智能化水平；乙方具备承担本合同项下工程的设计、采购、施工、试运行直至交付使用的总承包能力。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本电网改造EPC工程事宜，达成如下协议：项目概况与范围第一条项目名称电网改造EPC工程第二条项目地点[项目具体地理范围或区域]第三条工程内容本工程包括但不限于：[详细列出工程包含的具体工作范围，例如：对XX区域10kV线路进行升级改造，包括线路架设、杆塔更换、新增/更换配电变压器、安装配电自动化终端及通信设备、进行相关配套电气设备更新等]。乙方负责根据本合同约定，完成上述工程范围内的全部设计、设备材料采购、工程施工、设备安装、调试、试运行及交付使用前的相关工作。第四条工程规模与主要技术指标[列出工程的主要规模和技术参数，例如：改造线路长度约XX公里；新增/更换S11系列变压器XX台，容量XXMVA；采用10kV电压等级；新建/改造配电自动化系统覆盖XX节点等]。第五条合同范围本合同范围包括但不限于本合同附件一《工程范围明细表》中列明的设计、采购、施工、试运行直至交付使用的全过程总承包服务。合同范围除外的工作由双方另行协商。设计第六条设计依据本工程设计依据下列文件和标准：[列明设计所依据的国家、行业及地方标准、规范、政策文件，例如：《电力工程电缆设计标准》（GB50217）、《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T5092）等；以及甲方提供的现场条件资料、项目前期批准文件等]。第七条设计要求甲方对工程设计提出如下主要要求：[列出甲方对设计在功能性、安全性、可靠性、经济性、环保性、智能化等方面的具体要求]。第八条设计责任乙方保证按照合同要求和国家及行业相关标准完成设计工作，并对设计质量负责。因乙方设计错误造成的任何损失，由乙方承担全部责任。第九条设计文件乙方应向甲方提交满足合同要求的设计文件，包括但不限于：工程设计图纸（各专业）、设计说明书、计算书、主要设备材料清单、施工图审查所需文件等，共计[XX]套。设计文件应在[具体日期]前提交甲方审核。第十条设计修改任何一方提出设计变更，应向对方发出书面变更通知。设计变更应经对方书面确认后生效。因甲方提出的需求变更导致的设计修改，相关费用由甲方承担；因乙方优化设计或错误导致的变更，相关费用由乙方承担或双方协商确定。采购第十一条采购范围乙方负责采购本合同工程范围内所有必需的设备、材料及工程设备，具体清单详见附件一《工程范围明细表》。设备材料的技术规格、质量标准应符合国家或行业规定，或按甲方指定品牌型号执行。第十二条采购标准乙方采购的设备材料必须符合合同约定的技术规格和质量标准，并提供设备材料的出厂合格证、检测报告等相关证明文件。第十三条供应商选择除甲方指定供应商外，乙方有权自主选择设备材料供应商，并应将主要设备材料供应商的名称、资质、业绩等信息书面告知甲方备案。第十四条质量保证乙方保证所采购设备材料的质量符合合同要求，并承担设备材料运抵现场后的保管责任及后续质保责任。第十五条到货与验收设备材料应按照合同约定的时间、地点运抵现场。乙方应负责办理设备材料的卸货、清点、开箱验收。验收合格后，乙方应签署设备材料到货验收单。甲方有权对设备材料进行抽查检验，检验结果作为验收依据。施工与安装第十六条施工组织乙方应在合同签订后[XX]日内，向甲方提交详细的施工组织设计或施工方案，报送甲方审核。第十七条施工准备乙方负责办理本工程所需的施工许可（如需），并完成施工现场的临时设施搭建、施工人员及设备进场等准备工作。第十八条施工过程管理乙方应建立完善的施工管理体系，严格按照设计图纸、技术规范及施工组织设计组织施工，确保安全文明施工，遵守国家及地方有关法律法规。第十九条质量保证乙方应建立质量保证体系，严格按照国家、行业及合同约定的标准和规范施工，接受甲方及监理（如有）的监督检查，确保工程质量。第二十条进度控制本工程总工期为[XX]天，自合同生效之日起计算。乙方应编制详细的工程进度计划，并接受甲方监督。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。第二十一条安全生产乙方应全面负责施工现场的安全生产管理，制定安全措施，确保施工安全，并对施工人员进行安全教育和培训。甲方应提供必要的现场安全条件，并协助乙方处理外部安全事务。试运行与验收第二十二条试运行乙方负责组织本工程设备的试运行工作。试运行的范围、标准、程序和持续时间应符合国家及行业相关规定。乙方应确保试运行达到验收标准，并负责处理试运行过程中出现的问题。第二十三条竣工验收本工程竣工验收应按照国家及行业关于电网工程竣工验收的标准和规定进行。乙方应在工程具备验收条件时，向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后[XX]日内组织相关单位进行验收。合同价款与支付第二十四条合同价款本合同采用[固定总价/可调价格]方式。合同总价款为人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。合同价款包含设计、采购、施工、试运行、竣工资料交付等全部费用及乙方合理的利润。如采用可调价格，价格调整的具体方法和触发条件按附件一约定执行。第二十五条支付方式工程款按以下方式支付：1.预付款：合同签订后[XX]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[XX]%，即人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。2.进度款：乙方完成合同约定的工作量，并经甲方确认后，可按月（或按节点）向甲方申请支付进度款，每次支付金额不超过合同总价款的[XX]%。甲方应在收到乙方申请及相关证明材料后[XX]日内支付。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后[XX]日内，甲方向乙方支付至结算总价的[XX]%，即人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。4.质保金：结算总价的[XX]%作为工程质量保证金，于工程竣工验收合格后[XX]日内支付[XX]%，剩余[XX]%在质保期满且无质量问题后[XX]日内支付。5.支付账户：甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第二十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件等]。工程质量与检验第二十七条质量标准本工程质量必须符合国家、行业及合同约定的标准和规范，达到合格标准。第二十八条检验程序乙方应按国家及行业规定进行材料进场检验、工序检验、隐蔽工程验收，并通知甲方或监理（如有）参加。工程竣工验收应按相关规定执行。第二十九条质量保证期/保修期本工程的设计文件保修期为[XX]年，自工程竣工验收合格之日起计算；设备质量保修期按设备厂家承诺执行，乙方负责协调；土建工程保修期为[XX]年，自工程竣工验收合格之日起计算。乙方在保修期内承担相应的保修责任。安全文明施工与环境保护第三十条安全责任甲乙双方应各自承担相应的安全生产责任。乙方应遵守安全生产法律法规，制定并实施安全生产措施，确保施工安全。甲方应提供必要的现场安全条件，并协助乙方处理外部安全事务。第三十一条文明施工乙方应遵守文明施工相关规定，保持施工现场整洁，做到工完场清。第三十二条环境保护乙方应采取措施，遵守环境保护法律法规，减少施工对环境的影响，做好施工废弃物处理。违约责任第三十三条承包人违约1.乙方未按合同约定的工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[XX]%（不超过[XX]%）的违约金。逾期超过[XX]日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。2.工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工，并承担由此产生的全部费用。若修复或返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3.乙方未按合同约定履行采购义务，或采购的设备材料不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换或退货，由此造成的损失由乙方承担。4.乙方违反安全施工规定，造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任。5.乙方违反保密条款，应赔偿甲方因此遭受的损失。第三十四条发包人违约1.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付未付款项[XX]%（不超过[XX]%）的违约金。逾期超过[XX]日的，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。2.甲方无正当理由拒绝或拖延办理相关审批手续，导致工期延误，工期应予以顺延，乙方不承担违约责任。第三十五条不可抗力因地震、洪水、战争等不可抗力事件，导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[XX]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同或延期履行。争议解决第三十六条争议类型双方在履行本合同过程中发生的任何争议。第三十七条解决方式双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均有权向[XX]仲裁委员会申请仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。或向[XX]人民法院提起诉讼。保密条款第三十八条保密内容双方在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、工程数据、财务信息等一切未公开信息。第三十九条保密义务甲乙双方及其参与本项目的所有人员均应对本合同项下的保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得以任何方式泄露给任何第三方。保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[XX]年。合同生效、变更与终止第四十条合同生效本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同生效需满足[XX]条件（如需）。第四十一条变更本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第四十二条终止本合同在以下情况下终止：1.工程按合同约定完成，并经竣工验收合格，甲方支付完全部工程款，乙方接收质保金后，本合同终止。2.双方协商一致同意终止本合同。3.一方严重违反本合同，导致合同目的无法实现，守约方有权书面通知违约方解除合同。4.因不可抗力导致合同无法履行。通知与送达第四十三条通知方式双方在本合同中指定的通讯地址、电话、传真、电子邮件为有效联系方式。任何正式通知均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件等）按上述地址送达。第四十四条送达效力任何书面通知按上述地址首次送达即视为有效送达。如一方变更联系方式，应提前[XX]日书面通知对方。不可转让性第四十五条不可转让性任何一方不得将其在本合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方，除非获得对方的书面同意。法律适用第四十六条法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。其他第四十七条合同附件本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单包括：[列明所有附件名称，例如：附件一《工程范围明细表》；附件二《主要设备材料清单》；附件三《价格调整公式》等]。第四十八条合同份数本合同正本[XX]份，甲方执[XX]份，乙方执[XX]份，具有同等法律效力。第四十九条联系信息甲方主要联系人：[姓名]，职务：[职务]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]。乙方主要联系人：[姓名]，职务：[职务]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]。（以下无正文）篇二合同当事人发包人（以下简称“甲方”）：名称：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]承包人（以下简称“乙方”）：名称：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]鉴于甲方拟对[项目具体地点]的电网进行改造，以提升电网供电能力、安全性和智能化水平；乙方具备承担本合同项下工程的设计、采购、施工、试运行直至交付使用的总承包能力。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本电网改造EPC工程事宜，达成如下协议：项目概况与范围第一条项目名称电网改造EPC工程第二条项目地点[项目具体地理范围或区域]第三条工程内容本工程包括但不限于：[详细列出工程包含的具体工作范围，例如：对XX区域10kV线路进行升级改造，包括线路架设、杆塔更换、新增/更换配电变压器、安装配电自动化终端及通信设备、进行相关配套电气设备更新等]。乙方负责根据本合同约定，完成上述工程范围内的全部设计、设备材料采购、工程施工、设备安装、调试、试运行及交付使用前的相关工作。第四条工程规模与主要技术指标[列出工程的主要规模和技术参数，例如：改造线路长度约XX公里；新增/更换S11系列变压器XX台，容量XXMVA；采用10kV电压等级；新建/改造配电自动化系统覆盖XX节点等]。第五条合同范围本合同范围包括但不限于本合同附件一《工程范围明细表》中列明的设计、采购、施工、试运行直至交付使用的全过程总承包服务。合同范围除外的工作由双方另行协商。设计第六条设计依据本工程设计依据下列文件和标准：[列明设计所依据的国家、行业及地方标准、规范、政策文件，例如：《电力工程电缆设计标准》（GB50217）、《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T5092）等；以及甲方提供的现场条件资料、项目前期批准文件等]。第七条设计要求甲方对工程设计提出如下主要要求：[列出甲方对设计在功能性、安全性、可靠性、经济性、环保性、智能化等方面的具体要求]。第八条设计责任乙方保证按照合同要求和国家及行业相关标准完成设计工作，并对设计质量负责。因乙方设计错误造成的任何损失，由乙方承担全部责任。第九条设计文件乙方应向甲方提交满足合同要求的设计文件，包括但不限于：工程设计图纸（各专业）、设计说明书、计算书、主要设备材料清单、施工图审查所需文件等，共计[XX]套。设计文件应在[具体日期]前提交甲方审核。第十条设计修改任何一方提出设计变更，应向对方发出书面变更通知。设计变更应经对方书面确认后生效。因甲方提出的需求变更导致的设计修改，相关费用由甲方承担；因乙方优化设计或错误导致的变更，相关费用由乙方承担或双方协商确定。采购第十一条采购范围乙方负责采购本合同工程范围内所有必需的设备、材料及工程设备，具体清单详见附件一《工程范围明细表》。设备材料的技术规格、质量标准应符合国家或行业规定，或按甲方指定品牌型号执行。第十二条采购标准乙方采购的设备材料必须符合合同约定的技术规格和质量标准，并提供设备材料的出厂合格证、检测报告等相关证明文件。第十三条供应商选择除甲方指定供应商外，乙方有权自主选择设备材料供应商，并应将主要设备材料供应商的名称、资质、业绩等信息书面告知甲方备案。第十四条质量保证乙方保证所采购设备材料的质量符合合同要求，并承担设备材料运抵现场后的保管责任及后续质保责任。第十五条到货与验收设备材料应按照合同约定的时间、地点运抵现场。乙方应负责办理设备材料的卸货、清点、开箱验收。验收合格后，乙方应签署设备材料到货验收单。甲方有权对设备材料进行抽查检验，检验结果作为验收依据。施工与安装第十六条施工组织乙方应在合同签订后[XX]日内，向甲方提交详细的施工组织设计或施工方案，报送甲方审核。第十七条施工准备乙方负责办理本工程所需的施工许可（如需），并完成施工现场的临时设施搭建、施工人员及设备进场等准备工作。第十八条施工过程管理乙方应建立完善的施工管理体系，严格按照设计图纸、技术规范及施工组织设计组织施工，确保安全文明施工，遵守国家及地方有关法律法规。第十九条质量保证乙方应按国家及行业规定进行材料进场检验、工序检验、隐蔽工程验收，并通知甲方或监理（如有）参加。工程竣工验收应按相关规定执行。第二十条进度控制本工程总工期为[XX]天，自合同生效之日起计算。乙方应编制详细的工程进度计划，并接受甲方监督。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。第二十一条安全生产乙方应全面负责施工现场的安全生产管理，制定安全措施，确保施工安全，并对施工人员进行安全教育和培训。甲方应提供必要的现场安全条件，并协助乙方处理外部安全事务。试运行与验收第二十二条试运行乙方负责组织本工程设备的试运行工作。试运行的范围、标准、程序和持续时间应符合国家及行业相关规定。乙方应确保试运行达到验收标准，并负责处理试运行过程中出现的问题。第二十三条竣工验收本工程竣工验收应按照国家及行业关于电网工程竣工验收的标准和规定进行。乙方应在工程具备验收条件时，向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后[XX]日内组织相关单位进行验收。合同价款与支付第二十四条合同价款本合同采用[固定总价/可调价格]方式。合同总价款为人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。合同价款包含设计、采购、施工、试运行、竣工资料交付等全部费用及乙方合理的利润。如采用可调价格，价格调整的具体方法和触发条件按附件一约定执行。第二十五条支付方式工程款按以下方式支付：1.预付款：合同签订后[XX]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[XX]%，即人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。2.进度款：乙方完成合同约定的工作量，并经甲方确认后，可按月（或按节点）向甲方申请支付进度款，每次支付金额不超过合同总价款的[XX]%。甲方应在收到乙方申请及相关证明材料后[XX]日内支付。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后[XX]日内，甲方向乙方支付至结算总价的[XX]%，即人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。4.质保金：结算总价的[XX]%作为工程质量保证金，于工程竣工验收合格后[XX]%支付[XX]%，剩余[XX]%在质保期满且无质量问题后[XX]日内支付。5.支付账户：甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第二十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件等]。工程质量与检验第二十七条质量标准本工程质量必须符合国家、行业及合同约定的标准和规范，达到合格标准。第二十八条检验程序乙方应按国家及行业规定进行材料进场检验、工序检验、隐蔽工程验收，并通知甲方或监理（如有）参加。工程竣工验收应按相关规定执行。第二十九条质量保证期/保修期本工程的设计文件保修期为[XX]年，自工程竣工验收合格之日起计算；设备质量保修期按设备厂家承诺执行，乙方负责协调；土建工程保修期为[XX]年，自工程竣工验收合格之日起计算。乙方在保修期内承担相应的保修责任。安全文明施工与环境保护第三十条安全责任甲乙双方应各自承担相应的安全生产责任。乙方应遵守安全生产法律法规，制定并实施安全生产措施，确保施工安全，并对施工人员进行安全教育和培训。甲方应提供必要的现场安全条件，并协助乙方处理外部安全事务。第三十一条文明施工乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁，做到工完场清。第三十二条环境保护乙方应采取措施，遵守环境保护法律法规，减少施工对环境的影响，做好施工废弃物处理。违约责任第三十三条承包人违约1.乙方未按合同约定的工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[XX]%（不超过[XX]%）的违约金。逾期超过[XX]日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。2.工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工，并承担由此产生的全部费用。若修复或返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3.乙方未按合同约定履行采购义务，或采购的设备材料不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换或退货，由此造成的损失由乙方承担。4.乙方违反安全施工规定，造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任。5.乙方违反保密条款，应赔偿甲方因此遭受的损失。第三十四条发包人违约1.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付未付款项[XX]%（不超过[XX]%）的违约金。逾期超过[XX]日的，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。2.甲方无正当理由拒绝或拖延办理相关审批手续，导致工期延误，工期应予以顺延，乙方不承担违约责任。第三十五条不可抗力因地震、洪水、战争等不可抗力事件，导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[XX]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同或延期履行。争议解决第三十六条争议类型双方在履行本合同过程中发生的任何争议。第三十七条解决方式双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均有权向[XX]仲裁委员会申请仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。或向[XX]人民法院提起诉讼。保密条款第三十八条保密内容双方在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、工程数据、财务信息等一切未公开信息。第三十九条保密义务甲乙双方及其参与本项目的所有人员均应对本合同项下的保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得以任何方式泄露给任何第三方。保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[XX]年。合同生效、变更与终止第四十条合同生效本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同生效需满足[XX]条件（如需）。第四十一条变更本合同的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第四十二条终止本合同在以下情况下终止：1.工程按合同约定完成，并经竣工验收合格，甲方支付完全部工程款，乙方接收质保金后，本合同终止。2.双方协商一致同意终止本合同。3.一方严重违反本合同，导致合同目的无法实现，守约方有权书面通知违约方解除合同。4.因不可抗力导致合同无法履行。通知与送达第四十三条通知方式双方在本合同中指定的通讯地址、电话、传真、电子邮件为有效联系方式。任何正式通知均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件等）按上述地址首次送达即视为有效送达。如一方变更联系方式，应提前[XX]日书面通知对方。不可转让性第四十四条不可转让性任何一方不得将其在本合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方，除非获得对方的书面同意。法律适用第四十五条法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。其他第四十六条合同附件本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单包括：[列明所有附件名称，例如：附件一《工程范围明细表》；附件二《主要设备材料清单》；附件三《价格调整公式》等]。第四十七条合同份数本合同正本[XX]份，甲方执[XX]份，乙方执[XX]份，具有同等法律效力。第四十八条联系信息甲方主要联系人：[姓名]，职务：[职务]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]。乙方主要联系人：[姓名]，职务：[职务]，电话：【联系方式】。（以下无正文）篇三合同当事人发包人（以下简称“甲方”）：名称：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]营业执照号码：[甲方营业执照号码]授权代表：[授权代表姓名]联系方式：[联系方式]承包人（以下简称“乙方”）：名称：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]营业执照号码：[乙方营业执照号码]授权代表：[授权代表姓名]联系方式：[联系方式]鉴于甲方拟对[项目具体地点]的电网进行改造，以提升电网供电能力、安全性和智能化水平；乙方具备承担本合同项下工程的设计、采购、施工、试运行直至交付使用的总承包能力。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本电网改造EPC工程事宜，达成如下协议。项目概况与范围第一条项目名称电网改造EPC工程第二条项目地点[项目具体地理范围或区域]第三条工程内容本工程包括但不限于：[详细列出工程包含的具体工作范围，例如：对XX区域10kV线路进行升级改造，包括线路架设、杆塔更换、新增/更换配电变压器、安装配电自动化终端及通信设备、进行相关配套电气设备更新等]乙方负责根据本合同约定，完成上述工程范围内的全部设计、设备材料采购、工程施工、设备安装、调试、试运行及交付使用前的相关工作。第四条工程规模与主要技术指标[列出工程的主要规模和技术参数，例如：改造线路长度约XX公里；新增/更换S11系列变压器XX台，容量XXMVA；采用10kV电压等级；新建/改造配电自动化系统覆盖XX节点等]乙方负责根据本合同约定，完成上述工程范围内的全部设计、设备材料采购、工程施工、设备安装、调试、试运行及交付使用前的相关工作。第五条合同范围本合同范围包括但不限于本合同附件一《工程范围明细表》中列明的设计、采购、施工、试运行直至交付使用的全过程总承包服务。合同范围除外的工作由双方另行协商。第六条设计依据本工程设计依据下列文件和标准：[列明设计所依据的国家、行业及地方标准规范、政策文件，例如：《电力工程电缆设计标准》（GB50217）、《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T5092）等；以及甲方提供的现场条件资料、项目前期批准文件等]乙方负责根据本合同约定，完成上述工程范围内的全部设计、设备材料采购、工程施工、设备安装、调试、试运行及交付使用前的相关工作。第七条设计要求甲方对工程设计提出如下主要要求：[列出甲方对设计在功能性、安全性、可靠性、经济性、环保性、智能化等方面的具体要求]。乙方负责根据本合同约定，完成上述工程范围内的全部设计、设备材料采购、工程施工、设备安装、调试、试运行及交付使用前的相关工作。第八条设计责任乙方保证按照合同要求的工程设计文件，并对设计质量负责。因乙方设计错误造成的任何损失，由乙方承担全部责任。第九条设计文件乙方应向甲方提交满足合同要求的设计文件，包括但不限于：工程设计图纸（各专业）、设计说明书、计算书、主要设备材料清单、施工图审查所需文件等，共计[XX]套。设计文件应在[具体日期]前提交甲方审核。第十条设计修改任何一方提出设计变更，应向对方发出书面变更通知。设计变更应经对方书面确认后生效。因甲方提出的需求变更导致的设计修改，相关费用由甲方承担；因乙方优化设计或错误导致的变更，相关费用由乙方承担或双方协商确定。第十一条采购范围乙方负责采购本合同工程范围内所有必需的设备、材料及工程设备，具体清单详见附件一《工程范围明细表》。设备材料的技术规格、质量标准应符合国家或行业规定，或按甲方指定品牌型号执行。第十二条采购标准乙方采购的设备材料必须符合合同约定的技术规格和质量标准，并提供设备材料的出厂合格证、检测报告等相关证明文件。第十三条供应商选择除甲方指定供应商外，乙方有权自主选择设备材料供应商，并应将主要设备材料供应商的名称、资质、业绩等信息书面告知甲方备案。第十四条质量保证乙方保证所采购设备材料的质量符合合同要求，并承担设备材料运抵现场后的保管责任及后续质保责任。第十五条到货与验收设备材料应按照合同约定的时间、地点运抵现场。乙方应负责办理设备材料的卸货、清点、开箱验收。验收合格后，乙方应签署设备材料到货验收单。甲方有权对设备材料进行抽查检验，检验结果作为验收依据。第十六条施工组织乙方应在合同签订后[XX]日内，向甲方提交详细的施工组织设计或施工方案，报送甲方审核。第十七条施工准备乙方负责办理本工程所需的施工许可（如需），并完成施工现场的临时设施搭建、施工人员及设备进场等准备工作。第十八条施工过程管理乙方应建立完善的施工管理体系，严格按照设计图纸、技术规范及施工组织设计组织施工，确保安全文明施工，遵守国家及地方有关法律法规。第十九条质量保证乙方应按国家及行业规定进行材料进场检验、工序检验、隐蔽工程验收，并通知甲方或监理（如有）参加。工程竣工验收应按相关规定执行。第二十条进度控制本工程总工期为[XX]天，自合同生效之日起计算。乙方应编制详细的工程进度计划，并接受甲方监督。如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[XX]%（不超过[XX]%）的违约金。逾期超过[XX]日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。第二十一条安全生产乙方应全面负责施工现场的安全生产管理，制定安全措施，确保施工安全，并对施工人员进行安全教育和培训。甲方应提供必要的现场安全条件，并协助乙方处理外部安全事务。第二十二条质量保证乙方应遵守安全生产法律法规，制定并实施安全生产措施，确保施工安全，并对施工人员进行安全教育和培训。甲方应提供必要的现场安全条件，并协助乙方处理外部安全事务。第二十三条文明施工乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁，做到工完场清。第二十四条环境保护乙方应采取措施，遵守环境保护法律法规，减少施工对环境的影响，做好施工废弃物处理。第二十五条违约责任1.乙方未按合同约定的工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[XX]%（不超过[XX]%）的违约金。逾期超过[XX]日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。2.工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工，并承担由此产生的全部费用。若修复或返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3.乙方未按合同约定履行采购义务，或采购的设备材料不符合合同要求，甲方有权要求乙方更换或退货，由此造成的损失由乙方承担。4.乙方违反安全施工规定，造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部责任。5.乙方违反保密条款，应赔偿甲方因此遭受的损失。第二十六条合同价款本合同采用[固定总价/可调价格]方式。合同总价款为人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。合同价款包含设计、采购、施工、试运行、竣工资料交付等全部费用及乙方合理的利润。如采用可调价格，价格调整的具体方法和触发条件按附件一约定执行。第二十七条支付方式工程款按以下方式支付：1.预付款：合同签订后[XX]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[XX]%，即人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。2.进度款：乙方完成合同约定的工作量，并经甲方确认后，可按月（或按节点）向甲方申请支付进度款，每次支付金额不超过合同总价款的[XX]%。甲方应在收到乙方申请及相关证明材料后[XX]日内支付。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后[XX]日内，甲方向乙方支付至结算总价的[XX]%，即人民币[XX]元（大写：[XX]元整）。4.质保金：结算总价的[XX]%作为工程质量保证金，于工程竣工验收合格后[XX]%支付[XX]%，剩余[XX]%在质保期满且无质量问题后[XX]日内支付。5.支付账户：甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第二十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第二十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第三十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第三十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第三十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第三十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第三十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第三十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第三十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第三十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第三十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第三十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第四十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第四十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第四十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第四十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第四十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第四十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第四十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第四十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第四十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第四十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第五十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第五十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第五十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第五十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第五十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第五十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第五十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第五十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第五十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第五十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第六十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第六十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第六十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第六十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第六十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第六十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第六十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第六十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第六十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第六十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第七十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第七十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第七十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第七十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第七十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第七十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第七十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第七十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第七十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第七十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第八十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第八十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第八十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第八十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第八十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第八十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第八十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第八十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第八十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第八十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第九十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第九十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第九十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第九十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第九十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第九十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第九十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第九十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第九十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第九十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百零一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百零二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百零三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百零四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百五十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百五十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百五十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百五十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百五十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百五十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百五十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百五十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百五十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百六十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百六十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百六十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百六十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百六十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百六十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百六十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百六十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百六十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百六十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百七十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百七十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百七十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百七十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百七十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百七十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百七十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百七十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百七十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百七十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百八十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百八十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百八十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百八十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百八十四条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百八十五条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百八十六条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百八十七条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百八十八条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百八十九条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百九十条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百九十一条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方账号]第一百九十二条价格调整[如采用可调价格，详细列明价格调整的计算方法、调整周期、触发条件（如材料价格波动、政策变化等）]。第一百九十三条支付账户甲方指定以下账户支付工程款：开户行