软件开发外包合同协议2026年版本二篇

软件开发外包合同协议2026年版本二篇篇一合同编号：[合同编号]签订日期：[年]年[月]月[日]签订地点：[签订地点]甲方（委托方）：公司名称：[客户公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[客户公司注册地址]联系地址：[客户公司联系地址]联系人：[客户方主要联系人姓名]联系电话：[客户方联系人电话]电子邮箱：[客户方联系人邮箱]乙方（服务方）：公司名称：[开发商公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[开发商公司注册地址]联系地址：[开发商公司联系地址]联系人：[开发商方主要联系人姓名]联系电话：[开发商方联系人电话]电子邮箱：[开发商方联系人邮箱]鉴于甲方希望委托乙方进行特定软件系统的开发，乙方同意接受甲方的委托，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致的原则，达成如下协议：第一条项目名称与目标1.1项目名称：[项目具体名称]1.2项目目标：甲方委托乙方开发一套能够实现[详细描述软件需实现的核心业务功能、目标用户、预期解决的业务问题等]的软件系统（以下简称“软件”），以满足甲方在[具体业务领域]的需求。第二条项目范围与需求2.1软件功能需求：软件应具备以下主要功能模块及功能点：[详细列出主要功能模块，例如：用户管理模块、权限管理模块、数据管理模块、业务流程处理模块、报表统计模块等][对每个功能模块的关键功能点进行简要描述，例如：用户注册登录、角色权限分配、数据增删改查、审批流程配置与执行、自定义报表生成等][其他需要说明的功能需求]2.2非范围内容：以下工作内容不属于本项目范围：[明确列出不属于项目范围的工作，例如：硬件设备采购与部署、网络环境搭建、最终用户培训（超出初步演示范围的部分）、软件运行所需持续的技术支持与维护服务（除非另行签订协议）、与甲方现有其他系统的深度集成（除非明确约定）等]2.3技术要求：软件的技术架构应满足[例如：高可用性、高并发处理能力、可扩展性、安全性等]要求，开发语言采用[例如：Java、Python、C#等]，数据库采用[例如：MySQL、Oracle、PostgreSQL等]，部署环境要求[例如：Linux操作系统、WindowsServer等]。2.4需求变更：任何对项目范围或需求的变更，需经双方书面确认。变更请求应通过[指定沟通渠道或流程]提交，乙方应在收到变更请求后[指定时间，例如：5个工作日]内评估变更对项目进度、成本的影响，并书面回复甲方。双方协商一致后，签署书面变更协议。第三条知识产权3.1所有权：在本协议项下，乙方为履行本协议而专门为甲方开发的软件及其相关文档（包括但不限于源代码、目标代码、设计文档、用户手册、测试报告等）的知识产权，在项目最终交付并经甲方验收合格后，均归甲方所有。甲方有权对该软件进行复制、修改、开发衍生产品、出租、出借、转让（包括但不限于出售、赠与、许可给第三方使用）等，但甲方不得侵犯乙方或第三方就该项目所拥有的知识产权。3.2乙方保留权：乙方有权将项目成果（在去除所有客户特定信息并作匿名化处理的前提下）作为案例研究用于市场宣传，但需事先征得甲方书面同意。乙方有权在自身产品或服务中合理使用在本项目中开发的技术方案、方法论和经验，以改进自身能力，无需向甲方支付额外费用。3.3限制：甲方仅获得软件的知识产权，不包括为运行该软件所需的操作系统、数据库或其他第三方软件的知识产权。甲方在使用该软件时，应遵守相关软件的许可协议。第四条项目管理与方法4.1项目管理：本项目的开发将采用[例如：敏捷开发（Scrum）或瀑布模型]方法进行。乙方将指派[姓名]作为本项目的项目经理，负责项目的整体进度、质量、沟通协调等工作。4.2沟通机制：双方指定以下人员作为主要联系人：甲方联系人：[姓名]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]乙方联系人：[姓名]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]双方将通过邮件、即时通讯工具、定期视频/会议等方式进行沟通。项目周报/月报将通过[指定方式]提交给甲方指定联系人。4.3里程碑与交付：本项目计划分[阶段数]个阶段完成，各阶段的主要交付物和预计完成时间如下：[阶段一：需求分析与设计，交付物：需求规格说明书、系统设计文档，预计完成时间：XX年XX月XX日][阶段二：核心功能开发与单元测试，交付物：核心模块代码、单元测试报告，预计完成时间：XX年XX月XX日][阶段三：集成测试与初步用户验收测试，交付物：集成测试报告、UAT测试环境、初步UAT手册，预计完成时间：XX年XX月XX日][阶段四：全面用户验收测试与部署准备，交付物：最终软件包、完整用户手册、部署指南，预计完成时间：XX年XX月XX日][阶段五：项目最终验收与交付，交付物：最终验收确认书，预计完成时间：XX年XX月XX日][详细列出每个阶段的起止时间、主要工作内容、关键交付物及验收标准]4.4测试：软件测试包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试（UAT）。单元测试和集成测试由乙方负责完成并达到约定的质量标准。UAT由甲方在乙方提供的测试环境中进行，甲方需指派测试人员参与UAT并出具书面测试报告。乙方应根据甲方在UAT中提出的合理意见进行缺陷修复，直至满足约定的验收标准。第五条验收与交付5.1验收标准：软件的验收标准应符合本协议第二条所述需求，并达到双方约定的功能、性能、稳定性要求。最终验收以甲方出具的书面《项目验收报告》为准。5.2验收流程：乙方完成各阶段交付物后，应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[例如：10个工作日]内安排验收。如需进行UAT，乙方应配合甲方在约定的测试环境中完成部署。UAT完成后，甲方应在[例如：5个工作日]内出具UAT测试报告及验收意见。5.3最终验收：项目所有阶段工作完成后，双方进行最终验收。甲方应在收到乙方最终交付的所有材料后[例如：15个工作日]内完成最终验收。如甲方在上述期限内未提出书面异议或提出合理缺陷修复意见后[例如：5个工作日]内未完成修复，视为甲方通过最终验收。5.4交付物：最终验收通过后，乙方应向甲方交付以下最终交付物：[列出最终交付物清单，例如：包含所有源代码（根据约定）、目标程序安装包、数据库脚本、完整版用户手册、操作指南、测试报告、最终验收报告等]交付方式为[例如：电子版传输至甲方指定邮箱/服务器，或现场交付安装介质]。第六条费用、支付与发票6.1定价模式：本项目采用[例如：固定总价]模式。项目总金额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。6.2支付计划：[阶段一验收合格后支付合同总金额的XX%，即人民币XX元][阶段三验收合格后支付合同总金额的XX%，即人民币XX元][阶段四最终验收合格后支付合同总金额的XX%，即人民币XX元][如有尾款：剩余XX%作为质保金，在项目最终验收合格后XX个月内无质量问题支付]6.3支付方式：甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方以下账户：开户行：[乙方开户行名称]账户名称：[乙方账户名称]账号：[乙方账号]6.4发票：乙方应在收到甲方每期付款后[例如：10个工作日]内，向甲方开具等额、合法的增值税[例如：专用/普通]发票。6.5付款延迟：若甲方未能按时支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[例如：万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[例如：30]日，乙方有权暂停项目工作，直至甲方付清款项及违约金，且甲方仍需支付已完成工作的相应费用。第七条服务水平协议（SLA）（如适用，若不适用则删除本条或写明“无”）7.1[根据实际情况约定SLA内容，例如：]软件核心功能可用性承诺达到99.9%。工作日正常业务时间的故障响应时间不超过[例如：15分钟]，解决时间不超过[例如：4小时]。非工作时间的紧急故障响应时间不超过[例如：1小时]，解决时间不超过[例如：8小时]。7.2[SLA未达标的后果，例如：]若乙方连续[例如：2]个自然月未达到约定的SLA标准，甲方有权根据实际情况要求乙方支付服务费总额的[例如：X%]作为惩罚，并有权要求乙方在[例如：15]个工作日内整改达标。第八条保密义务8.1保密信息：甲乙双方应对在本协议履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、客户信息、财务信息等一切非公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。8.2保密措施：双方应采取不低于保护自身同类保密信息的谨慎程度，以书面、口头或其他形式存在的保密信息仅用于本协议约定的目的，并防止任何第三方获取。任何一方不得为自身利益或向任何第三方泄露、使用保密信息，但法律法规另有规定或获得对方书面同意的除外。8.3保密期限：本保密义务自双方接触保密信息之日起生效，并在本协议终止后持续有效[例如：五]年。8.4例外：前款所述保密义务不适用于以下信息：(a)泄露前已为公众所知的信息；(b)从非保密渠道合法获得的信息；(c)接收方能证明在收到保密信息前已知晓且无保密义务的信息；(d)接收方根据法律法规或有权机关的要求必须披露的信息，但接收方应在法律允许的范围内尽力提前通知对方。第九条违约责任与救济9.1违约责任：任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿因其违约行为给对方造成的直接经济损失。若因乙方原因导致项目无法按时交付或交付物不符合验收标准，乙方应[例如：分阶段退还已收款项、赔偿甲方因此遭受的直接损失、并承担相应的违约金等，具体约定需明确]。9.2赔偿限制：除本协议另有约定外，无论因何种原因，乙方对甲方的总赔偿责任不超过甲方在本协议项下累计已支付给乙方的项目费用总额。甲方对乙方的赔偿责任亦不超过双方在本协议项下累计已支付的费用总额。9.3救济措施：发生违约情况时，非违约方有权要求违约方在合理期限内纠正违约行为；若违约方在合理期限内未能纠正或纠正后仍不符合约定，非违约方有权采取以下一项或多项救济措施：(a)要求降低合同价格；(b)要求乙方承担缺陷修复责任；(c)要求乙方赔偿损失；(d)解除本协议，并要求乙方退还已支付但未提供合格产品的款项，并赔偿损失。第十条期限、终止与中止10.1合同期限：本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，至项目最终验收合格、甲方付清所有款项且本协议约定的保密、保证等义务履行完毕之日止。10.2终止：除本协议其他条款约定的终止情形外，任何一方可在提前[例如：30]日书面通知对方的情况下单方终止本协议。终止后，乙方应停止项目工作，返回甲方提供的所有资料和物品，并根据甲方要求返还尚未提供但符合合同约定的交付物，甲方应支付乙方已完成工作的相应费用（需双方协商确定）。10.3中止：若一方出现严重财务困难或破产，或未能按时支付应付款项可能严重影响协议履行，另一方有权书面通知其在[例如：10]日内纠正。在纠正期限内未纠正的，另一方有权中止履行其在本协议项下的义务，直至对方纠正。中止期间，双方应保持沟通，纠正后应及时恢复履行。第十一条不可抗力11.1定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为、法律政策变化、流行病疫情、网络攻击、大规模断电断网等。11.2通知与证明：发生不可抗力事件时，受影响方应在事件发生后[例如：5]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应积极采取措施减少损失。11.3后果：因不可抗力导致本协议无法履行或延迟履行，受影响方不承担违约责任，但应及时告知对方不可抗力影响的范围和预计持续期限。若不可抗力影响持续超过[例如：30]日，双方可协商解除本协议。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。12.2争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为[城市]，仲裁语言为中文]；或者向[甲方/乙方]所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1完整协议：本协议及其附件（如有）构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。13.2修订：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。13.3通知：双方就本协议事项进行的所有通知、请求或其他通信应以书面形式按本协议首部列明的地址、传真或电子邮件发送。以邮寄方式发送的，挂号信发出后[例如：3]日视为送达；以传真或电子邮件发送的，发送时视为送达。任何一方变更联系方式，应提前[例如：5]日书面通知对方。13.4转让：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。13.5独立缔约方：双方均为独立于彼此的法人实体，本协议的签订不构成双方之间的合资、合伙、代理或雇佣关系。13.6可分割性：若本协议任何条款被有管辖权的人民法院或仲裁机构认定为无效、非法或不可执行，该条款应被视为从本协议中删除，但不影响本协议其他条款的效力。13.7适用性：本协议的订立和履行应遵守所有适用的法律法规，包括但不限于数据保护法（如《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等）和软件许可法。13.8未履行或部分履行：若一方未能履行其在本协议项下的某项义务，并不免除其履行该义务的责任，也不影响其履行其他义务的权利。13.9附件：[如有附件，则写明“本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。”若无附件，则删除此句]（以下无正文）篇二合同编号：[合同编号]签订日期：[年]年[月]月[日]签订地点：[签订地点]甲方（委托方）：公司名称：[客户公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[客户公司注册地址]联系地址：[客户公司联系地址]联系人：[客户方主要联系人姓名]联系电话：[客户方联系人电话]电子邮箱：[客户方联系人邮箱]乙方（服务方）：公司名称：[开发商公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[开发商公司注册地址]联系地址：[开发商公司联系地址]联系人：[开发商方主要联系人姓名]联系电话：[开发商方联系人电话]电子邮箱：[开发商方联系人邮箱]鉴于甲方希望委托乙方进行特定软件系统的开发，乙方同意接受甲方的委托，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致的原则，达成如下协议：第一条项目名称与目标1.1项目名称：[项目具体名称]1.2项目目标：甲方委托乙方开发一套能够实现[详细描述软件需实现的核心业务功能、目标用户、预期解决的业务问题等]的软件系统（以下简称“软件”），以满足甲方在[具体业务领域]的需求。第二条项目范围与需求2.1软件功能需求：软件应具备以下主要功能模块及功能点：[详细列出主要功能模块，例如：用户管理模块、权限管理模块、数据管理模块、业务流程处理模块、报表统计模块等][对每个功能模块的关键功能点进行简要描述，例如：用户注册登录、角色权限分配、数据增删改查、审批流程配置与执行、自定义报表生成等][其他需要说明的功能需求]2.2非范围内容：以下工作内容不属于本项目范围：[明确列出不属于项目范围的工作，例如：硬件设备采购与部署、网络环境搭建、最终用户培训（超出初步演示范围的部分）、软件运行所需持续的技术支持与维护服务（除非另行签订协议）、与甲方现有其他系统的深度集成（除非明确约定）等]2.3技术要求：软件的技术架构应满足[例如：高可用性、高并发处理能力、可扩展性、安全性等]要求，开发语言采用[例如：Java、Python、C#等]，数据库采用[例如：MySQL、Oracle、PostgreSQL等]，部署环境要求[例如：Linux操作系统、WindowsServer等]。2.4需求变更：任何对项目范围或需求的变更，需经双方书面确认。变更请求应通过[指定沟通渠道或流程]提交，乙方应在收到变更请求后[指定时间，例如：5个工作日]内评估变更对项目进度、成本的影响，并书面回复甲方。双方协商一致后，签署书面变更协议。第三条知识产权3.1所有权：在本协议项下，乙方为履行本协议而专门为甲方开发的软件及其相关文档（包括但不限于源代码、目标代码、设计文档、用户手册、测试报告等）的知识产权，在项目最终交付并经甲方验收合格后，均归甲方所有。甲方有权对该软件进行复制、修改、开发衍生产品、出租、出借、转让（包括但不限于出售、赠与、许可给第三方使用）等，但甲方不得侵犯乙方或第三方就该项目所拥有的知识产权。3.2乙方保留权：乙方有权将项目成果（在去除所有客户特定信息并作匿名化处理的前提下）作为案例研究用于市场宣传，但需事先征得甲方书面同意。乙方有权在自身产品或服务中合理使用在本项目中开发的技术方案、方法论和经验，以改进自身能力，无需向甲方支付额外费用。3.3限制：甲方仅获得软件的知识产权，不包括为运行该软件所需的操作系统、数据库或其他第三方软件的知识产权。甲方在使用该软件时，应遵守相关软件的许可协议。第四条项目管理与方法4.1项目管理：本项目的开发将采用[例如：敏捷开发（Scrum）或瀑布模型]方法进行。乙方将指派[姓名]作为本项目的项目经理，负责项目的整体进度、质量、沟通协调等工作。4.2沟通机制：双方指定以下人员作为主要联系人：甲方联系人：[姓名]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]乙方联系人：[姓名]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]双方将通过邮件、即时通讯工具、定期视频/会议等方式进行沟通。项目周报/月报将通过[指定方式]提交给甲方指定联系人。4.3里程碑与交付：本项目计划分[阶段数]个阶段完成，各阶段的主要交付物和预计完成时间如下：[阶段一：需求分析与设计，交付物：需求规格说明书、系统设计文档，预计完成时间：XX年XX月XX日][阶段二：核心功能开发与单元测试，交付物：核心模块代码、单元测试报告，预计完成时间：XX年XX月XX日][阶段三：集成测试与初步用户验收测试，交付物：集成测试报告、UAT测试环境、初步UAT手册，预计完成时间：XX年XX月XX日][阶段四：全面用户验收测试与部署准备，交付物：最终软件包、完整用户手册、部署指南，预计完成时间：XX年XX月XX日][阶段五：项目最终验收与交付，交付物：最终验收确认书，预计完成时间：XX年XX月XX日][详细列出每个阶段的起止时间、主要工作内容、关键交付物及验收标准]4.4测试：软件测试包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试（UAT）。单元测试和集成测试由乙方负责完成并达到约定的质量标准。UAT由甲方在乙方提供的测试环境中进行，甲方需指派测试人员参与UAT并出具书面测试报告。乙方应根据甲方在UAT中提出的合理意见进行缺陷修复，直至满足约定的验收标准。第五条验收与交付5.1验收标准：软件的验收标准应符合本协议第二条所述需求，并达到双方约定的功能、性能、稳定性要求。最终验收以甲方出具的书面《项目验收报告》为准。5.2验收流程：乙方完成各阶段交付物后，应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[例如：10个工作日]内安排验收。如需进行UAT，乙方应配合甲方在约定的测试环境中完成部署。UAT完成后，甲方应在[例如：5个工作日]内出具UAT测试报告及验收意见。5.3最终验收：项目所有阶段工作完成后，双方进行最终验收。甲方应在收到乙方最终交付的所有材料后[例如：15个工作日]内完成最终验收。如甲方在上述期限内未提出书面异议或提出合理缺陷修复意见后[例如：5个工作日]内未完成修复，视为甲方通过最终验收。5.4交付物：最终验收通过后，乙方应向甲方交付以下最终交付物：[列出最终交付物清单，例如：包含所有源代码（根据约定）、目标程序安装包、数据库脚本、完整版用户手册、操作指南、测试报告、最终验收报告等]交付方式为[例如：电子版传输至甲方指定邮箱/服务器，或现场交付安装介质]。第六条费用、支付与发票6.1定价模式：本项目采用[例如：固定总价]模式。项目总金额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。6.2支付计划：[阶段一验收合格后支付合同总金额的XX%，即人民币XX元][阶段三验收合格后支付合同总金额的XX%，即人民币XX元][阶段四最终验收合格后支付合同总金额的XX%，即人民币XX元][如有尾款：剩余XX%作为质保金，在项目最终验收合格后XX个月内无质量问题支付]6.3支付方式：甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方以下账户：开户行：[乙方开户行名称]账户名称：[乙方账户名称]账号：[乙方账号]6.4发票：乙方应在收到甲方每期付款后[例如：10个工作日]内，向甲方开具等额、合法的增值税[例如：专用/普通]发票。6.5付款延迟：若甲方未能按时支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[例如：万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[例如：30]日，乙方有权暂停项目工作，直至甲方付清款项及违约金，且甲方仍需支付已完成工作的相应费用。第七条服务水平协议（SLA）（如适用，若不适用则删除本条或写明“无”）7.1[根据实际情况约定SLA内容，例如：]软件核心功能可用性承诺达到99.9%。工作日正常业务时间的故障响应时间不超过[例如：15分钟]，解决时间不超过[例如：4小时]。非工作时间的紧急故障响应时间不超过[例如：1小时]，解决时间不超过[例如：8小时]。7.2[SLA未达标的后果，例如：]若乙方连续[例如：2]个自然月未达到约定的SLA标准，甲方有权根据实际情况要求乙方支付服务费总额的[例如：X%]作为惩罚，并有权要求乙方在[例如：15]个工作日内整改达标。第八条保密义务8.1保密信息定义：甲乙双方对本协议履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、客户信息、财务信息等一切非公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。8.2保密措施：双方应采取不低于保护自身同类保密信息的谨慎程度，以书面、口头或其他形式存在的保密信息仅用于本协议约定的目的，并防止任何第三方获取。任何一方不得为自身利益或向任何第三方泄露、使用保密信息，但法律法规另有规定或获得对方书面同意的除外。8.3保密期限：本保密义务自双方接触保密信息之日起生效，并在本协议终止后持续有效[例如：五]年。8.4例外：前款所述保密义务不适用于以下信息：(a)泄露前已为公众所知的信息；(b)从非保密渠道合法获得的信息；(c)接收方能证明在收到保密信息前已知晓且无保密义务的信息；(d)接收方根据法律法规或有权机关的要求必须披露的信息，但接收方应在法律允许的范围内尽力提前通知对方。第九条违约责任与救济9.1违约责任：任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿因其违约行为给对方造成的直接经济损失。若因乙方原因导致项目无法按时交付或交付物不符合验收标准，乙方应[例如：分阶段退还已收款项、赔偿甲方因此遭受的直接损失、并承担相应的违约金等，具体约定需明确]。9.2赔偿限制：除本协议另有约定外，无论因何种原因，乙方对甲方的总赔偿责任不超过甲方在本协议项下累计已支付给乙方的项目费用总额。甲方对乙方的赔偿责任亦不超过双方在本协议项下累计已支付的费用总额。9.3救济措施：发生违约情况时，非违约方有权要求违约方在合理期限内纠正违约行为；若违约方在合理期限内未能纠正或纠正后仍不符合约定，非违约方有权采取以下一项或多项救济措施：(a)要求降低合同价格；(b)要求乙方承担缺陷修复责任；(c)要求乙方赔偿损失；(d)解除本协议，并要求乙方退还已支付但未提供合格产品的款项，并赔偿损失。第十条期限、终止与中止10.1合同期限：本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，至项目最终验收合格、甲方付清所有款项且本协议约定的保密、保证等义务履行完毕之日止。10.2终止：除本协议其他条款约定的终止情形外，任何一方可在提前[例如：30]日书面通知对方的情况下单方终止本协议。终止后，乙方应停止项目工作，返回甲方提供的所有资料和物品，并根据甲方要求返还尚未提供但符合合同约定的交付物，甲方应支付乙方已完成工作的相应费用（需双方协商确定）。10.3中止：若一方出现严重财务困难或破产，或未能按时支付应付款项可能严重影响协议履行，另一方有权书面通知其在[例如：10]日内纠正。在纠正期限