2026年建设工程合同标准版2026年股权转让协议二篇

2026年建设工程合同标准版2026年股权转让协议二篇篇一甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就建设工程承包事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况本合同项下工程名称为：[工程全称]，位于：[工程详细地址]，工程性质为：[例如：住宅、商业、公共设施等]，建筑面积约为：[]平方米，结构类型为：[例如：框架、剪力墙等]，层数为：[]层。具体工程范围及内容以双方另行签署的《工程量清单》和图纸为准。第二条合同文件及解释顺序组成本合同文件及解释顺序如下：（一）本合同协议书；（二）中标通知书（如适用）；（三）投标书及其附件（如适用）；（四）《工程量清单》；（五）技术规范；（六）设计图纸；（七）标准、规范及有关技术文件；（八）招标文件及投标文件中的承诺；（九）双方协商一致的其他文件。上述文件互相补充，互为说明。除合同另有约定外，应按上述顺序解释。若文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决；协商不成时，按第一条约定处理。第三条合同工期合同工期总日历天数为：[]天，自[]年[]月[]日起至[]年[]月[]日止。开工日期：[]年[]月[]日（或按监理人批准的开工日期）；竣工日期：[]年[]月[]日。如遇下列情况，经甲乙双方确认，工期相应顺延：（一）经甲方同意的工程变更及工程量增加；（二）不可抗力事件；（三）甲方未能按合同约定提供所需条件或资料；（四）甲方指令错误或延误；（五）设计变更和工程量增加；（六）非承包人原因造成的停工；（七）双方约定的其他情况。因承包人原因造成工期延误，承包人应承担违约责任。第四条合同价款本合同采用[例如：固定总价、固定单价、可调价]方式计价。合同总价款（含税）为人民币（大写）：[]元整（¥：[]元）。合同价款包含承包人为完成本合同项下全部工程内容所需的一切成本、费用和利润，以及税金。若采用固定单价合同，最终结算价款按实际完成的工程量乘以合同约定单价计算；若采用可调价合同，调价因素及方式约定如下：[具体调价公式或条件]。第五条预付款甲方按合同总价款的[]%向承包人支付预付款，即人民币（大写）：[]元整（¥：[]元）。预付款应于本合同签订后[]日内支付，承包人收到预付款后应向甲方提供等额的履约保函。预付款应从承包人应得的工程进度款中逐次扣除，扣除比例不超过预付款总额的[]%。第六条工程进度款承包人应按月（或按形象进度）向甲方提交工程进度款支付申请及相应支撑资料，甲方应在收到申请后[]日内审核完毕并支付相应款项。甲方支付至合同总价款的[]%（含预付款）时，暂停支付工程进度款，直至工程竣工验收合格并完成结算审计后[]日内支付至结算总价款的[]%（扣除已支付款项后的余额）。后续款项按[具体支付节点和比例]支付。第七条竣工结算工程竣工验收合格后，承包人应在[]日内提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方应在收到后[]日内组织审核，并应在收到完整资料后[]日内完成审核确认或提出修改意见。双方应就结算金额达成一致。若在[]日内无法达成一致，可委托双方认可的工程造价咨询机构进行复核，复核结论为最终结算依据。结算审定后，承包人应根据审定金额开具等额发票，甲方凭发票在[]日内支付相应款项。第八条质量标准与验收本工程质量标准为：[例如：合格、优良]。甲方委托[名称]为监理单位，监理合同另行签订。监理单位依据合同约定对工程质量进行监理。隐蔽工程验收：承包人自检合格后通知甲方或监理人验收，验收合格后方可进行下道工序。验收不合格，承包人应整改直至合格，费用由承包人承担。分部分项工程验收：按[具体约定或规范]进行。竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包人应向甲方或监理人提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后[]日内组织竣工验收。验收合格的，向有关部门备案。因承包人原因造成工程质量不符合约定的，承包人应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的损失。第九条安全文明施工承包人应严格遵守国家及地方有关安全生产和文明施工的法律法规，建立健全安全管理制度，配备必要的安全设施，确保施工安全。因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担全部责任及由此产生的费用。承包人应承担因其施工活动造成对第三方财产或人身损害的全部责任及费用，除非该损害是由于甲方原因造成的。第十条材料设备[选择一项或结合使用]：（一）主要材料、设备由甲方供应，具体名称、规格、数量、供应时间及地点约定如下：[列表]。甲方供应材料设备的质量应满足设计要求和国家标准，甲方应承担其供应材料设备的风险及费用。（二）主要材料、设备由承包人采购，具体名称、规格、数量、供应时间及地点约定如下：[列表]。承包人应保证所采购材料设备的质量符合设计要求和国家标准，并承担采购、运输、保管等全部责任及费用。承包人应在使用前将材料设备样品提交甲方或监理人确认。第十一条工程变更任何一方提出工程变更，应提前[]日以书面形式通知对方。变更内容应明确具体。因变更导致合同价款增减及工期影响的，双方应协商确定，并签订书面变更协议。变更协议作为合同附件。第十二条索赔与反索赔因甲方原因造成承包人损失或工期延误的，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后[]日内，向甲方发出索赔通知，并提交相关证据。甲方应在收到索赔通知后[]日内进行核实，并作出答复或提出反索赔。索赔事件持续发生的，承包人应定期（最长不超过[]日）提交中间索赔报告，并在索赔事件结束后[]日内提交最终索赔报告。承包人未能按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，甲方有权向承包人提出反索赔，并从应付给承包人的款项中直接扣除。第十三条不可抗力不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争等。发生不可抗力事件后，双方应在事件发生后[]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十四条违约责任（一）甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款金额的[]‰作为违约金。逾期付款超过[]日的，承包人有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。（二）承包人未能按合同约定工期竣工（除甲方原因或不可抗力外），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[]‰作为违约金。逾期超过[]日，甲方有权解除合同，承包人应赔偿由此给甲方造成的损失。（三）承包人竣工工程质量不符合合同约定，承包人应承担无偿修理或返工责任，并赔偿由此造成的损失。若返工仍不合格，甲方有权解除合同，承包人承担全部责任。（四）任何一方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。第十五条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择：甲方所在地/乙方所在地/工程所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。第十六条通知与送达双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[]日视为送达）、发送电子邮件或传真（以发出时视为送达）即视为有效送达。一方变更地址、联系人或联系方式，应提前[]日书面通知对方。第十七条合同生效与终止本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本合同在以下条件满足时终止：（一）工程竣工验收合格，甲方支付完毕全部工程款项；（二）双方同意解除合同；（三）法律规定或双方约定的其他终止条件。第十八条其他（一）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（二）本合同项下任何文件的签署均需双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）。（三）本合同一式[]份，甲方执[]份，乙方执[]份，[其他单位执X份，如报送备案]，具有同等法律效力。甲方：[全称]（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日乙方：[全称]（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日篇二甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就建设工程承包事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况本合同项下工程名称为：[工程全称]，位于：[工程详细地址]，工程性质为：[例如：住宅、商业、公共设施等]，建筑面积约为：[]平方米，结构类型为：[例如：框架、剪力墙等]，层数为：[]层。具体工程范围及内容以双方另行签署的《工程量清单》和图纸为准。第二条合同文件及解释顺序组成本合同文件及解释顺序如下：（一）本合同协议书；（二）中标通知书（如适用）；（三）投标书及其附件（如适用）；（四）《工程量清单》；（五）技术规范；（六）设计图纸；（七）标准、规范及有关技术文件；（八）招标文件及投标文件中的承诺；（九）双方协商一致的其他文件。上述文件互相补充，互为说明。除合同另有约定外，应按上述顺序解释。若文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决；协商不成时，按第一条约定处理。第三条合同工期合同工期总日历天数为：[]天，自[]年[]月[]日起至[]年[]月[]日止。开工日期：[]年[]月[]日（或按监理人批准的开工日期）；竣工日期：[]年[]月[]日。如遇下列情况，经甲乙双方确认，工期相应顺延：（一）经甲方同意的工程变更及工程量增加；（二）不可抗力事件；（三）甲方未能按合同约定提供所需条件或资料；（四）甲方指令错误或延误；（五）设计变更和工程量增加；（六）非承包人原因造成的停工；（七）双方约定的其他情况。因承包人原因造成工期延误，承包人应承担违约责任。第四条合同价款本合同采用[例如：固定总价、固定单价、可调价]方式计价。合同总价款（含税）为人民币（大写）：[]元整（¥：[]元）。合同价款包含承包人为完成本合同项下全部工程内容所需的一切成本、费用和利润，以及税金。若采用固定单价合同，最终结算价款按实际完成的工程量乘以合同约定单价计算；若采用可调价合同，调价因素及方式约定如下：[具体调价公式或条件]。第五条预付款甲方按合同总价款的[]%向承包人支付预付款，即人民币（大写）：[]元整（¥：[]元）。预付款应于本合同签订后[]日内支付，承包人收到预付款后应向甲方提供等额的履约保函。预付款应从承包人应得的工程进度款中逐次扣除，扣除比例不超过预付款总额的[]%。第六条工程进度款承包人应按月（或按形象进度）向甲方提交工程进度款支付申请及相应支撑资料，甲方应在收到申请后[]日内审核完毕并支付相应款项。甲方支付至合同总价款的[]%（含预付款）时，暂停支付工程进度款，直至工程竣工验收合格并完成结算审计后[]日内支付至结算总价款的[]%（扣除已支付款项后的余额）。后续款项按[具体支付节点和比例]支付。第七条竣工结算工程竣工验收合格后，承包人应在[]日内提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方应在收到后[]日内组织审核，并应在收到完整资料后[]日内完成审核确认或提出修改意见。双方应就结算金额达成一致。若在[]日内无法达成一致，可委托双方认可的工程造价咨询机构进行复核，复核结论为最终结算依据。结算审定后，承包人应根据审定金额开具等额发票，甲方凭发票在[]日内支付相应款项。第八条质量标准与验收本工程质量标准为：[例如：合格、优良]。甲方委托[名称]为监理单位，监理合同另行签订。监理单位依据合同约定对工程质量进行监理。隐蔽工程验收：承包人自检合格后通知甲方或监理人验收，验收合格后方可进行下道工序。验收不合格，承包人应整改直至合格，费用由承包人承担。分部分项工程验收：按[具体约定或规范]进行。竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包人应向甲方或监理人提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后[]日内组织竣工验收。验收合格的，向有关部门备案。因承包人原因造成工程质量不符合约定的，承包人应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的损失。若返工仍不合格，甲方有权解除合同，承包人承担全部责任。第九条安全文明施工承包人应严格遵守国家及地方有关安全生产和文明施工的法律法规，建立健全安全管理制度，配备必要的安全设施，确保施工安全。因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担全部责任及由此产生的费用。承包人应承担因其施工活动造成对第三方财产或人身损害的全部责任及费用，除非该损害是由于甲方原因造成的。第十条材料设备[选择一项或结合使用]：（一）主要材料、设备由甲方供应，具体名称、规格、数量、供应时间及地点约定如下：[列表]。甲方供应材料设备的质量应满足设计要求和国家标准，甲方应承担其供应材料设备的风险及费用。（二）主要材料、设备由承包人采购，具体名称、规格、数量、供应时间及地点约定如下：[列表]。承包人应保证所采购材料设备的质量符合设计要求和国家标准，并承担采购、运输、保管等全部责任及费用。承包人应在使用前将材料设备样品提交甲方或监理人确认。第十一条工程变更任何一方提出工程变更，应提前[]日以书面形式通知对方。变更内容应明确具体。因变更导致合同价款增减及工期影响的，双方应协商确定，并签订书面变更协议。变更协议作为合同附件。第十二条索赔与反索赔因甲方原因造成承包人损失或工期延误的，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后[]日内，向甲方发出索赔通知，并提交相关证据。甲方应在收到索赔通知后[]日内进行核实，并作出答复或提出反索赔。索赔事件持续发生的，承包人应定期（最长不超过[]日）提交中间索赔报告，并在索赔事件结束后[]日内提交最终索赔报告。承包人未能按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，甲方有权向承包人提出反索赔，并从应付给承包人的款项中直接扣除。第十三条不可抗力不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争等。发生不可抗力事件后，双方应在事件发生后[]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十四条违约责任（一）甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付逾期付款金额的[]‰作为违约金。逾期付款超过[]日的，承包人有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。（二）承包人未能按合同约定工期竣工（除甲方原因或不可抗力外），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[]‰作为违约金。逾期超过[]