2025中建丝路建设投资有限公司招聘24人笔试历年常考点试题专练附带答案详解

2025中建丝路建设投资有限公司招聘24人笔试历年常考点试题专练附带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案（共50题）1、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作：A．最早开始时间的最大值

B．最迟开始时间的最小值

C．最迟开始时间的最大值

D．最早开始时间的最小值2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致的施工现场清理费用，应由：A．承包人承担

B．发包人承担

C．监理人承担

D．承包人和发包人共同承担3、在建设工程施工项目管理中，下列哪项属于施工组织设计的核心内容？A.施工安全应急预案B.施工进度计划与资源配置C.工程质量验收标准D.项目财务审计流程4、根据我国《建筑法》规定，下列关于施工许可证的说法正确的是？A.抢险救灾工程必须取得施工许可证方可施工B.工程投资额在30万元以下的可以不申请施工许可证C.所有建设工程开工前均须取得施工许可证D.农民自建低层住宅无需办理施工许可证5、在工程项目管理中，下列哪项不属于施工组织设计的基本内容？A.施工方案与施工方法B.施工进度计划C.项目财务审计制度D.施工平面图设计6、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并经谁签字后方可实施？A.项目经理和监理员B.项目技术负责人和总监理工程师C.企业法定代表人和建设单位负责人D.安全员和施工员7、在建设工程施工合同履行过程中，若因不可抗力导致工期延误，下列处理方式中正确的是：A.承包人应自行承担工期延误责任B.发包人有权要求承包人支付工期违约金C.工期相应顺延，承包人应及时通知发包人并提供证明D.损失由承包人单方面承担8、在项目管理中，下列哪项属于施工组织设计的核心内容？A.项目财务审计流程B.施工方案与施工进度计划C.员工年度绩效考核办法D.公司品牌宣传策略9、在项目管理中，下列哪项属于施工组织设计的核心内容？A.工程预算编制B.施工方案与进度计划C.材料采购合同管理D.项目融资模式设计10、下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是？A.施工单位对施工现场的安全生产负总责B.建设单位负责编制安全专项施工方案C.监理单位承担主要安全施工责任D.项目经理是安全生产的第一责任人11、在项目管理中，下列哪项属于施工组织设计的核心内容？A.工程预算编制B.施工进度计划C.招标文件拟定D.合同条款审查12、下列关于建筑施工企业安全生产责任制的说法，正确的是？A.项目经理是项目安全生产第一责任人B.安全员负责项目的全部技术决策C.企业法人无需承担安全生产责任D.作业班组可自行决定安全防护措施13、在工程项目施工过程中，下列哪项措施最有助于提升施工现场的安全管理水平？A.增加施工人员数量以加快工程进度B.定期开展安全教育培训与应急演练C.使用价格较低的建筑材料以节约成本D.减少监理人员以提高管理效率14、在招投标过程中，下列哪种行为符合《招标投标法》的规定？A.招标人向特定投标人泄露标底以确保其中标B.不同投标人委托同一单位编制投标文件C.投标人以低于成本的价格竞标以增强竞争力D.招标人依法公开招标信息并平等对待所有投标人15、在建设工程施工合同的履行过程中，若因不可抗力导致工期延误和财产损失，下列说法正确的是：A.工期可以顺延，但承包人自行承担全部经济损失B.工期不可顺延，发包人承担全部经济损失C.工期应当顺延，损失由双方按合同约定或法律规定分担D.工期和损失均由承包人承担，不可抗力不构成免责事由16、某项目施工现场发生一起造成3人死亡的安全事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于：A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故17、在项目管理中，下列哪项属于关键路径法（CPM）的核心特点？A.仅用于资源有限情况下的进度调整B.强调所有活动的最短持续时间C.通过确定最长路径来控制项目总工期D.忽略活动之间的依赖关系18、下列关于施工组织设计的说法，正确的是？A.施工组织设计仅由项目经理单独编制B.一旦批准，不得进行任何调整C.应包括施工方案、进度计划和资源配置等内容D.仅适用于工程竣工阶段19、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）的最小值。A．最早开始时间

B．最迟开始时间

C．最迟完成时间

D．自由时差20、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致的施工现场清理费用，应由（）承担。A．承包人

B．发包人

C．承包人和发包人共同

D．监理人21、在建设工程施工合同管理中，下列关于索赔程序的说法正确的是：

A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内提交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔报告后42天内完成审查并报送发包人

C.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内正式提交索赔报告

D.发包人应在监理人收到索赔报告后28天内予以答复22、在项目进度控制中，下列哪项属于关键路径法（CPM）的核心特点？

A.只适用于含有大量不确定工作的科研项目

B.活动持续时间具有随机性，采用三点估算法

C.假设活动时间确定，重点分析活动间的逻辑关系与总工期

D.以资源优化为主要目标，忽略时间约束23、在项目管理中，下列哪项属于施工进度控制的主要措施？A．优化施工组织设计、编制进度计划、动态监控调整

B．提高工人福利待遇、增加奖金激励

C．扩大项目融资渠道、增加资金投入

D．更换品牌建材、提升材料档次24、下列关于建设工程安全生产责任制的说法，正确的是？A．项目经理是项目安全生产第一责任人

B．安全员负责项目的全部施工决策

C．作业人员无权拒绝违章指挥

D．安全生产仅由安全部门负责25、在工程项目管理中，下列哪项属于施工组织设计的核心内容？A．施工进度计划与资源配置

B．项目融资方案

C．市场开发策略

D．企业品牌推广26、下列关于建设工程安全生产责任制的说法，正确的是？A．项目经理是项目安全生产第一责任人

B．安全员负责项目的全部技术决策

C．监理单位承担施工安全的主体责任

D．作业人员无权拒绝违章指挥27、在项目管理中，下列哪项属于施工组织设计的核心内容？A.工程预算编制B.施工进度计划C.建筑材料采购清单D.企业品牌宣传方案28、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪类人员必须经建设行政主管部门考核合格后方可任职？A.项目经理、专职安全员、特种作业人员B.施工员、资料员、材料员C.质检员、预算员、机械管理员D.劳务员、试验员、测量员29、在项目管理中，下列哪项属于施工成本控制的核心环节？A.编制施工图预算B.进行安全技术交底C.定期进行成本核算与分析D.组织竣工验收会议30、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪类人员必须经建设行政主管部门考核合格后方可任职？A.项目经理、技术负责人、质量员B.施工员、材料员、资料员C.专职安全生产管理人员、项目负责人、企业主要负责人D.机械员、劳务员、标准员31、在工程项目管理中，下列哪项属于施工组织设计的核心内容？A.工程预算编制B.施工进度计划安排C.建筑材料采购合同D.项目后期运维方案32、下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是？A.施工单位对施工现场安全生产负总责B.建设单位可压缩合同约定工期以加快进度C.监理单位负责具体施工安全操作D.作业人员有权拒绝违章指挥33、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作：A．最早开始时间的最大值

B．最迟开始时间的最小值

C．最早完成时间的最小值

D．最迟完成时间的最大值34、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力导致的施工现场清理费用应由：A．承包人承担

B．发包人承担

C．监理人承担

D．承包人和发包人共同承担35、在建设工程施工过程中，下列哪项措施最有助于实现绿色施工的目标？A.大量使用一次性模板以加快施工进度B.现场搅拌混凝土以降低运输成本C.对建筑垃圾分类回收并资源化利用D.夜间集中进行高噪声作业以减少白天影响36、项目管理中，下列关于关键路径的说法正确的是？A.关键路径是项目中工作持续时间最短的路径B.关键路径上的工作具有最大的时差C.关键路径的延长不会影响项目总工期D.关键路径是从起点到终点持续时间最长的路径37、在项目管理中，以下哪项属于施工成本控制的核心环节？A.编制施工图预算B.定期进行成本偏差分析C.签订工程承包合同D.组织竣工验收38、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并经谁签字后方可实施？A.项目经理和监理员B.技术负责人和总监理工程师C.建设单位负责人和项目经理D.安全员和施工员39、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作：A．最早开始时间的最大值

B．最迟开始时间的最小值

C．最早完成时间的最小值

D．最迟完成时间的最大值40、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险费用应由：A．作业人员自行承担

B．建设单位支付

C．施工单位支付

D．监理单位承担41、在项目管理中，下列哪项不属于建设工程施工组织设计的基本内容？A.施工方案的制定B.施工进度计划的编制C.工程结算方式的确定D.施工平面图的设计42、下列关于建设工程安全生产责任制的说法，正确的是：A.项目经理是项目安全生产的第一责任人B.安全员负责项目的全面生产管理C.施工员无需承担安全生产责任D.安全生产责任仅由安全部门负责43、在项目管理中，下列哪项不属于建设工程施工组织设计的基本内容？A．施工进度计划；B．施工现场平面布置；C．工程价款结算方式；D．施工方案44、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并经谁签字后方可实施？A．项目经理；B．项目技术负责人；C．施工单位技术负责人和总监理工程师；D．建设单位负责人45、在工程网络计划中，某工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。若某工作有3天自由时差，则以下说法正确的是：A.该工作延迟3天不会影响总工期B.该工作延迟3天不会影响紧后工作最早开始C.该工作必须提前3天完成D.该工作的总时差也为3天46、某施工项目采用公开招标方式，根据《招标投标法》规定，以下情形中应当依法重新招标的是：A.招标文件发出后有三家单位购买B.投标截止时共有两名投标人递交投标文件C.评标委员会成员为五人，其中技术专家两名D.中标候选人之一主动放弃中标资格47、在进行桥梁桩基施工时，若遇到地下水位较高、易发生塌孔的土层，最适宜采用的成孔工艺是：A．人工挖孔

B．旋挖钻机成孔

C．冲击钻成孔

D．回转钻机湿法成孔48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当发包人未按约定支付工程进度款，承包人有权采取的合理措施是：A．立即停工并解除合同

B．暂停施工，并书面通知发包人要求付款

C．自行决定延长工期而不通知

D．直接向法院提起诉讼49、在项目管理中，下列哪项属于关键路径法（CPM）的核心特征？A.仅用于资源最优化分配B.强调所有活动的最短持续时间C.识别项目中最长的任务序列以确定工期D.忽略活动之间的依赖关系50、下列关于建设工程施工合同类型的描述，正确的是哪一项？A.总价合同适用于工程范围不明确的项目B.成本加酬金合同有利于业主控制投资C.单价合同适用于工程量难以准确估算的项目D.固定总价合同风险主要由承包方承担

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】在双代号网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响整个项目工期的前提下，该工作最迟必须完成的时间。它等于其所有紧后工作的最迟开始时间的最小值。这是由逆推法计算决定的：从终点节点开始，逆向逐项计算，每项工作的最迟完成时间受限于其紧后工作的最迟开始时间，取其中最小值以确保所有后续工作均能按时开始。因此，选项B正确。2.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第17.3款规定，因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，双方按约定承担。其中，运至施工现场的材料和工程设备的损害、第三方人员伤亡和财产损失、施工现场清理费用等，均由发包人承担。承包人自有设备损坏、人员伤亡由承包人自行承担。因此，施工现场清理费用属于发包人责任范围，选项B正确。3.【参考答案】B【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、资源配置（人力、材料、机械）和施工现场平面布置等。B项“施工进度计划与资源配置”直接关系到施工效率与工期控制，是组织设计的关键组成部分。A项属于安全管理范畴，C项属于质量控制依据，D项属于财务管理，均非施工组织设计的核心内容。4.【参考答案】D【解析】根据《建筑法》及《建筑工程施工许可管理办法》，工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可不申请施工许可证，故B表述不严谨；抢险工程属于可以不申领的特殊情况，A错误；C项“所有”过于绝对，存在例外情形。D项符合法律规定，农民自建低层住宅（一般指两层及以下）不强制要求办理施工许可证，因此正确。5.【参考答案】C【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、资源计划、施工平面图等。而项目财务审计制度属于企业财务管理范畴，与施工组织设计无直接关联，故C项不属于其基本内容。6.【参考答案】B【解析】根据条例规定，危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案，由施工单位技术负责人审核，再经总监理工程师签字后方可实施。这体现了技术把关与监理监督的双重控制机制，确保施工安全。7.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致工期延误的，工期应相应顺延。承包人应在不可抗力事件发生后及时通知发包人，并提供相关证明材料。双方各自承担自身的损失，发包人不得因此追究承包人违约责任。故C项正确。8.【参考答案】B【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面布置、资源配置计划等。其中施工方案决定施工方法与工艺流程，施工进度计划控制工期节点，是组织施工的关键依据。其他选项不属于施工组织设计范畴，故B项正确。9.【参考答案】B【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面图布置及资源配置等。其中，施工方案决定施工方法和技术措施，进度计划明确工期安排，二者是组织施工的关键依据。A、C、D虽与工程相关，但分别属于造价、采购和融资范畴，不属于施工组织设计的核心内容。10.【参考答案】D【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人（即项目经理）对本项目的安全生产全面负责，是安全生产的第一责任人。施工单位对施工现场安全负主体责任，而非“总责”表述不够准确；安全专项施工方案由施工单位编制，监理单位审查；建设单位不直接参与方案编制。因此D项最符合法规规定。11.【参考答案】B【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面图等。其中，施工进度计划是组织施工活动、协调资源调配的关键依据，直接影响工期与效率。工程预算、招标文件和合同审查虽重要，但分别属于成本管理与合同管理范畴，不属于施工组织设计的核心内容。12.【参考答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，项目经理是工程项目安全生产的第一责任人，全面负责项目安全管理工作。企业法人对本单位安全生产负全面责任。安全员职责是监督与检查，不负责技术决策。作业班组必须严格执行既定安全措施，不得擅自变更。因此，只有A项符合法规要求。13.【参考答案】B【解析】安全管理的核心在于预防事故，而定期开展安全教育培训能增强作业人员的安全意识，应急演练则提升突发事件应对能力。其他选项如增加人员可能引发管理混乱，低价材料可能影响工程质量，减少监理削弱监督力度，均不利于安全。因此，B项是最科学有效的措施。14.【参考答案】D【解析】《招标投标法》强调公开、公平、公正原则。D项体现信息公开和平等对待，符合法律规定。A项属于泄密行为，B项可能构成串标，C项低价抢标扰乱市场秩序，均被法律禁止。因此，D为唯一合法合规选项。15.【参考答案】C【解析】根据《民法典》第590条及建设工程合同通用条款，因不可抗力导致合同履行受阻的，当事人可部分或全部免除责任。工期应合理顺延，而损失分担需依据合同约定或公平原则处理，通常发包人承担永久工程及材料损失，承包人承担施工设备和人员窝工损失。故C项正确。16.【参考答案】B【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条，较大事故指造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。本题死亡3人，符合较大事故标准，故B项正确。17.【参考答案】C【解析】关键路径法是通过分析项目中各活动的先后顺序和持续时间，找出决定项目总工期的最长路径，即关键路径。该路径上任何活动的延误都会导致整个项目延期。C项正确描述了CPM的核心功能；A项混淆了CPM与资源平衡技术；B项表述片面；D项明显错误，因CPM正依赖于活动间的逻辑关系。18.【参考答案】C【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，应包含施工方案、进度计划、资源配置、平面布置等核心内容。C项符合规范要求；A项错误，因其需多部门协同完成；B项错误，因现场条件变化时可动态调整；D项错误，施工组织设计贯穿施工准备至竣工全过程。19.【参考答案】B【解析】在双代号网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响整个工期的前提下，该工作最迟必须完成的时间。它等于其所有紧后工作的最迟开始时间的最小值。这是由“逆序计算法”决定的：从终点节点开始反向推算，每个节点的最迟时间受其后续工作的约束。因此，正确答案为B。20.【参考答案】B【解析】依据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及工期延误，双方按约定分担。其中，运至施工现场的材料和设备损失、第三方损失、工期延误及**施工现场的清理与修复费用**，均由发包人承担。承包人负责其人员伤亡和自有设备损失。因此，施工现场清理费用由发包人承担，答案为B。21.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并在发出意向书后28天内正式提交索赔报告。选项A中“14天”错误；选项B中“42天”无明确依据；选项D中答复主体和时限不准确。故正确答案为C。22.【参考答案】C【解析】关键路径法（CPM）适用于活动时间已知且确定的项目，通过分析任务间的先后逻辑关系，确定关键路径及项目最短工期。选项A和B描述的是计划评审技术（PERT）的特点，强调不确定性与概率估算；选项D错误，因CPM核心是时间控制而非资源优化。故正确答案为C。23.【参考答案】A【解析】施工进度控制的核心是通过科学的计划与动态管理确保工程按期完成。优化施工组织设计可提升资源配置效率，编制进度计划明确时间节点，动态监控与调整则能及时应对实际施工中的偏差，三者构成进度控制的关键措施。B、C、D项虽对项目有影响，但分别属于人力资源、资金管理和质量范畴，不直接作用于进度控制。24.【参考答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，项目经理作为项目执行的总负责人，对安全生产负全面领导责任，是安全生产第一责任人。B项错误，安全员职责是监督安全措施落实，不参与施工决策；C项错误，作业人员有权拒绝违章指挥；D项错误，安全生产实行全员责任制，需各部门协同落实。25.【参考答案】A【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、资源配置（人力、材料、机械）及施工现场平面布置等。A项中的施工进度计划与资源配置是确保工程按期保质完成的关键环节。B、C、D三项属于企业经营或投资决策范畴，与施工组织设计无直接关联，故正确答案为A。26.【参考答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，项目经理是项目安全生产的第一责任人，全面负责施工现场的安全管理。B项错误，技术决策由项目技术负责人主导；C项错误，施工单位是安全生产的主体责任单位；D项错误，作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。故正确答案为A。27.【参考答案】B【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面图等。其中，施工进度计划直接关系到工期控制、资源调配和施工效率，是组织施工的关键依据。A项属于造价管理范畴，C项为物资管理内容，D项与施工技术无关，故正确答案为B。28.【参考答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第二十三条规定，施工单位的主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）须经建设行政主管部门考核合格后方可任职。其中项目经理属于项目负责人，专职安全员属于专职安全生产管理人员，特种作业人员需持证上岗。B、C、D选项中人员虽需专业培训，但不属法定安全考核任职范围，故选A。29.【参考答案】C【解析】施工成本控制的核心在于动态管理，通过定期成本核算与偏差分析，及时发现并纠正实际成本与计划成本的差异。编制预算是前期工作，安全交底和竣工验收不属于成本控制直接环节，故正确答案为C。30.【参考答案】C【解析】条例明确规定，企业主要负责人、项目负责人和专职安全管理人员（即“三类人员”）须通过安全生产考核，持证上岗。其他选项中的岗位虽重要，但不在此强制考核范围内，故正确答案为C。31.【参考答案】B【解析】施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、施工平面图、资源需求计划等。其中，施工进度计划是组织施工活动、控制工期的关键，直接影响项目的时间管理与资源配置。A项属于造价管理范畴，C项属于采购管理，D项属于运营阶段内容，均不属于施工组织设计的核心。因此，B项正确。32.【参考答案】D【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对施工现场安全负责，但“负总责”的是总承包单位，A表述不准确；建设单位不得随意压缩工期，B错误；监理单位职责是监督安全措施落实，而非直接负责操作，C错误；D项符合《安全生产法》规定，从业人员有权拒绝强令冒险作业或违章指挥，是合法权利。因此，D为正确答案。33.【参考答案】B【解析】在双代号网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响整个项目工期的前提下，该工作最迟必须完成的时间。它等于其所有紧后工作的最迟开始时间的最小值。这是因为当前工作必须在其所有后续工作最迟启动之前完成，否则将延误整个工程进度。因此，选项B正确。34.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规定，因不可抗力事件导致的费用及工期延误，双方按约定分担。其中，运至施工现场的材料和设备损失、工程本身损害、第三方损失以及施工现场的清理费用均由发包人承担；承包人的人员伤亡和机械损失由承包人承担。因此，施工现场清理费用应由发包人承担，选项B正确。35.【参考答案】C【解析】绿色施工强调节能、节材、节水、节地和环境保护。对建筑垃圾分类回收并资源化利用，符合资源循环利用原则，减少废弃物排放，降低环境负荷。A项浪费材料，B项易造成粉尘和噪音污染，且质量难控，D项违反噪声控制规定，均不符合绿色施工要求。C项是可持续施工的重要实践。36.【参考答案】D【解析】关键路径法（CPM）中，关键路径是决定项目最短工期的最长路径。其上的工作总时差为零或最小，任何延误都会导致项目延期。A项错误，最短路径非关键路径；B项错误，关键工作无自由时差；C项错误，关键路径直接影响总工期。D项准确描述了关键路径的本质，是项目进度控制的核心依据。37.【参考答案】B【解析】施工成本控制的核心在于动态监控实际成本与计划成本的差异。定期进行成本偏差分析能及时发现超支问题并采取纠偏措施，是实现成本目标的关键手段。其他选项虽属项目流程环节，但不属于成本控制的核心过程。38.【参考答案】B【解析】依据相关规定，危险性较大的分部分项工程专项施工方案须由施工单位技术负责人审核签字，再经总监理工程师审查签字后方可实施，确保技术可行与监理监管到位。其他选项中的人员组合不符合法定程序要求。39.【参考答案】B【解析】在双代号网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响整个项目工期的前提下，该工作最迟必须完成的时间。它等于其所有紧后工作的最迟开始时间的最小值。这是因为当前工作必须在所有后续工作开始前完成，且不能迟于后续工作中最早的那个最迟开始时间，否则将影响整体进度。因此，选项B正确。40.【参考答案】C【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。该规定旨在保障施工一线人员的合法权益，强化企业安全责任。因此，保险费用依法由施工单位承担，选项C符合法律规定。41.【参考答案】C【解析】施工组织设计是指导施工全过程的重要技术文件，其核心内容包括施工方案、施工进度计划、资源计划、施工平面图和主要技术组织措施等。而工程结算方式属于合同管理或工程经济范畴，通常在合同签订阶段确定，不列入施工组织设计内容，故正确答案为C。42.【参考答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例