2026年监理工程师之合同管理模拟题库含答案详解【黄金题型】

2026年监理工程师之合同管理模拟题库含答案详解【黄金题型】1.（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理【答案】：D2.下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】：B3.关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。

A.设计招标文件无法提出技术经济指标

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】：D4.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.20

B.40

C.50

D.100【答案】：C5.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】：C6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书【答案】：A7.工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】：A8.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】：C9.投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点【答案】：B10.建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）

A.1/2

B.2/3

C.1/4

D.2/5【答案】：B11.钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()

A.屈服强度

B.冲击韧性

C.耐腐蚀性

D.焊接能力【答案】：A12.根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天【答案】：C13.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】：B14.招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期【答案】：B15.由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。

A.为买方进行考核的机会不超过两次

B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函

C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务

D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】：B16.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】：B17.（）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】：A18.采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计方案符合城乡规划、城市设计

C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求

D.项目解读、设计构思【答案】：D19.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】：C20.设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】：B21.下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.投标竞争不激烈【答案】：D22.甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.待定【答案】：A23.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B24.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。

A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包

B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施【答案】：C25.根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数【答案】：B26.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】：C27.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72【答案】：B28.根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日【答案】：C29.保险决策主要表现在是否投保和()两个方面。

A.选择保险人

B.选择保险期限

C.选择保险种类

D.选择保险方式【答案】：A30.关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。

A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包

B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位

C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位

D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】：B31.担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【答案】：B32.某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13【答案】：D33.()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程【答案】：B34.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任【答案】：B35.下列关于资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.资格预审分为初步审查和详细审查

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工【答案】：B36.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前【答案】：B37.关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示

C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】：B38.对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11【答案】：C39.下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。

A.发电机

B.发动机

C.塔式起重机

D.钢【答案】：D40.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。

A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明

C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准【答案】：D41.根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质【答案】：D42.根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度【答案】：A43.通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额【答案】：C44.（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算【答案】：B45.根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。

A.合同内约定的工期和合同工期

B.缺陷责任期和质保期

C.施工期和合同内约定的工期

D.施工期与合同工期【答案】：D46.(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持

B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润

C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算【答案】：B47.（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同【答案】：A48.(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】：D49.根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】：A50.某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。

A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任

D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】：B51.保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。

A.合理性、可行性评审

B.合法性、合规性评审

C.合同风险评估

D.合同严密性、完整性评审【答案】：A52.（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】：A53.营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。

A.动物实验

B.随机对照

C.临床试验

D.类实验

E.人体试验【答案】：B54.特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年【答案】：D55.检验水泥碱量的质量检验方法是（）

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验法

D.经验判别法【答案】：A56.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.8

B.12

C.16

D.24【答案】：D57.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单【答案】：B58.如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。

A.工期+费用+利润

B.工期+费用

C.工期+利润

D.费用+利润【答案】：B59.材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：A60.关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】：C61.按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】：D62.FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】：D63.（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效【答案】：A64.银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为（）。

A.一般保证

B.连带责任保证

C.保证合同无效

D.由债务人确定【答案】：A65.健康档案的内容中问题描述是将每一个问题依序号顺序逐一以“S—O—A—P”的形式进行描述，其中字母A代表（）。

A.主观资料

B.评估

C.客观资料

D.计划【答案】：B66.材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（）。

A.由买方进行检验

B.由卖方进行检验

C.有资质的第三方进行检验

D.专用合同约定的其他检验方式【答案】：B67.招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.开标时间至少5日前

B.开标至少15日前

C.资格评审工作开始前5天

D.资格评审工作开始前15天【答案】：B68.投标保证金的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出【答案】：C69.根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表【答案】：A70.下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】：D71.（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】：B72.建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场【答案】：B73.在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A.工程维修

B.清理施工现场

C.报送竣工报表

D.财务结算【答案】：D74.按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A75.对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书

B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书【答案】：B76.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】：D77.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应民事行为

D.一般民事行为【答案】：C78.监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】：A79.某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月20日【答案】：C80.采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)．然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】：D81.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】：B82.所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】：B83.建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（）制度。

A.许可

B.评估

C.登记

D.备案【答案】：B84.资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格预审申请文件

D.资格预审文件澄清【答案】：A85.根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.突发地震

D.气温转变【答案】：C86.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增值服务【答案】：C87.根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本【答案】：A88.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金【答案】：A89.委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案【答案】：B90.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】：C91.在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是()。

A.合同协议书

B.发包人要求

C.承包人建议书

D.价格清单【答案】：D92.施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道【答案】：B93.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】：A94.通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。

A.固定单价合同

B.成本加酬金合同

C.固定总价合同

D.可变单价合同【答案】：B95.工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。

A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表

B.近年完成的类似施工项目情况表

C.近年完成的类似工程设计项目

D.勘察设计文件【答案】：D96.某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】：D97.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.不可预见的物质条件

C.监理人的指示错误

D.发包人提供的材料提前交货【答案】：C98.幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是()

A.防结构变形

B.防雨水渗漏

C.防热胀冷缩

D.防电化腐蚀【答案】：B99.由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商【答案】：C100.按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A101.FIDIC标准合同文本中的（），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】：B102.某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日【答案】：A103.（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】：B104.（）是施工合同的基础和框架。

A.核心条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基础条款【答案】：A105.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】：C106.履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。

A.提交履约保证

B.签订合同之日

C.中标之日

D.投标有效期【答案】：A107.材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】：C108.诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有【答案】：D109.关于承诺的说法，正确的是()

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销【答案】：D110.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】：A111.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）

A.涉及国家安全、国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目【答案】：B112.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理【答案】：B113.根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】：D114.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延【答案】：B115.根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构【答案】：A116.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和【答案】：B117.关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】：B118.应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构【答案】：C119.（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】：A120.初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1【答案】：A121.膳食调查分析报告的格式不包括（）。

A.题目

B.前言

C.数据库

D.结语【答案】：C122.维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。

A.5

B.4

C.3

D.2【答案】：B123.由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】：C124.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。

A.价格清单

B.工程量清单

C.合同协议书

D.承包人建议书【答案】：A125.根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次【答案】：C126.履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。

A.竣工验收之日

B.提交竣工验收报告之日

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日【答案】：C127.根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值【答案】：D128.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案【答案】：A129.某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失【答案】：A130.由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（）。

A.合同条款

B.合同内容

C.合同附件

D.合同协议【答案】：C131.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议【答案】：B132.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：C133.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人

B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系

C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议

D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】：D134.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】：D135.(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】：C136.（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书【答案】：D137.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】：D138.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约【答案】：A139.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】：A140.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】：A141.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人，并应支付折旧费

D.归还委托人，并应支付租赁费【答案】：B142.投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】：D143.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】：B144.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德【答案】：B145.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告【答案】：C146.依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12【答案】：C147.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】：C148.下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

C.中标人根据规定未能提交履约保证金

D.投标人按照正常的程序获得中标【答案】：D149.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表【答案】：C150.社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是【答案】：D151.关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】：D152.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】：C153.某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理【答案】：C154.某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月15日

C.4月20日

D.4月25日【答案】：A155.根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天【答案】：C156.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】：D157.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】：B158.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()

A.综合评价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.最低评标价法【答案】：D159.标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请【答案】：D160.关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】：A161.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】：D162.组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】：A163.采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】：A164.（2017年真题）大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】：D165.根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C166.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。

A.启运7日前，启运24小时前

B.启运7日前，启运24小时内

C.启运24小时前，启动24小时内

D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】：B167.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定【答案】：C168.维生素B1的主要来源有（）。

A.挂面

B.动物的肝脏

C.豆类

D.肉类

E.全麦面包【答案】：B169.美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件【答案】：B170.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期

D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【答案】：A171.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务

D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任【答案】：B172.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】：D173.FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》【答案】：A174.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。

A.10

B.25

C.20

D.35【答案】：D175.资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（）

A.提供资料的有效性

B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件

C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料

D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求【答案】：D176.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地【答案】：C177.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖【答案】：B178.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】：B179.经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。

A.PDCAAS=AAS×n%

B.PDCAAS=AAS×真消化率

C.PDCAAS=AAS×表观消化率

D.PDCAAS=AAS×氮吸收量【答案】：B180.我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%【答案】：A181.某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日【答案】：A182.（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提