2026年二建机考题库练习题及答案

2026年二建机考题库练习题及答案某施工单位承接了一项住宅工程，合同工期180天，合同价款3000万元。施工过程中发生以下事件：事件1：施工至第30天，因建设单位提供的设计图纸存在错误，导致停工10天，施工单位提出工期索赔10天、费用索赔5万元（含窝工费3万元、机械闲置费2万元）。事件2：施工至第100天，因罕见暴雨引发基坑边坡局部坍塌，造成停工7天，施工单位提出工期索赔7天、费用索赔8万元（含修复坍塌费用5万元、窝工费3万元）。事件3：施工至第150天，因施工单位自身设备故障导致停工5天，施工单位提出工期索赔5天、费用索赔2万元（含设备维修费1万元、窝工费1万元）。问题：分别指出事件1、事件2、事件3中施工单位的索赔是否成立，并说明理由。答案：事件1索赔成立。理由：设计图纸错误属于建设单位责任（或非施工单位原因），导致的工期延误和费用损失应由建设单位承担。停工10天未超过总工期剩余时间（原工期180天，已施工30天，剩余150天，10天延误在可索赔范围内），故工期索赔10天成立；费用索赔中窝工费3万元、机械闲置费2万元属于直接损失，应予以补偿，费用索赔5万元成立。事件2工期索赔成立，费用索赔部分成立。理由：罕见暴雨属于不可抗力（或异常恶劣的气候条件），因不可抗力导致的工期延误可顺延，故工期索赔7天成立；但不可抗力造成的修复费用（坍塌修复5万元）由建设单位承担，而施工单位自身的窝工费3万元由施工单位自行承担，因此费用索赔中仅5万元修复费用成立，3万元窝工费不成立。事件3索赔不成立。理由：施工单位自身设备故障属于施工单位责任（或承包人原因），由此导致的工期延误和费用损失应由施工单位自行承担，故工期索赔5天和费用索赔2万元均不成立。关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。A.发包人未按照约定支付价款，承包人可立即与发包人协议将工程折价B.承包人将部分非主体工程分包给具备相应资质的分包人，无需经发包人同意C.建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用D.承包人超越资质等级签订的施工合同，在竣工前取得相应资质的，合同仍无效答案：C解析：A错误，发包人未按约定支付价款，承包人应先催告，催告后合理期限仍未支付的，方可协议折价或申请拍卖；B错误，承包人分包非主体工程需经发包人同意（或合同约定）；C正确，符合《建设工程质量管理条例》关于竣工验收的规定；D错误，承包人超越资质等级签订合同，但竣工前取得相应资质的，合同有效（根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》相关规定）。某工程采用预拌混凝土，强度等级C30，按规范要求需留置标准养护试件。下列试件留置方案中，正确的是（）。A.每拌制100盘且不超过100m³的同配合比混凝土，留置1组试件B.每工作班拌制不足100盘时，无需留置试件C.连续浇筑超过500m³时，每200m³留置1组试件D.标准养护试件应在混凝土终凝前进行见证取样答案：A解析：B错误，每工作班拌制不足100盘但超过100m³时，仍需留置1组试件；C错误，连续浇筑超过1000m³时，每200m³留置1组试件（原规范为超过1000m³的部分）；D错误，标准养护试件应在混凝土浇筑地点随机取样，且应在混凝土初凝前完成取样；A正确，符