建设项目工程款支付协议

建设项目工程款支付协议甲方（发包人）：[全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]乙方（承包人）：[全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]资质证书编号：[资质证书编号]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，甲乙双方就位于[项目地点]的[建设项目名称]（项目范围依据[施工合同名称]或[招标文件名称]确定）的工程款支付事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条协议依据本协议依据[施工合同名称]（合同编号：[合同编号]）、[中标通知书名称]（编号：[中标通知书编号]）以及[招标文件名称]、[投标文件名称]等相关文件签订。第二条项目概况本项目名称：[建设项目名称]项目地点：[项目地点]工程范围：[简述工程范围，可引用主合同相关条款]第三条工程款支付原则甲乙双方确认，工程款支付将遵循按工程实际进度支付、按合同约定支付比例支付、支付不因工程变更、索赔等事项而预先扣减（除非另有书面约定）等原则。第四条支付范围与计算基础本协议项下的工程款支付范围为基础合同约定的[合同总价或部分工程价值]。支付金额将依据[施工合同]中约定的工程量计算规则、已批准的工程变更、现场签证、进度款申报及审定结算等进行计算。第五条支付方式甲方应将应支付的工程款通过银行转账方式支付至乙方在以下指定账户：银行名称：[乙方开户银行名称]账户名称：[乙方账户全称]账号：[乙方银行账号]乙方变更收款账户应提前[天数]书面通知甲方，否则由此产生的延误或错误付款由乙方自行承担责任。第六条支付节点与支付比例甲乙双方根据基础合同约定的工程进度计划，约定以下工程款支付节点及比例（具体金额以基础合同及相关调整协议为准）：（一）预付款：本协议签订后[天数]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]），该预付款在后续工程进度款支付中逐次扣除。（二）进度款：1.乙方完成基础工程并经甲方（或监理人）验收合格后[天数]内，甲方向乙方支付至已完成工程量对应合同价的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。2.乙方完成主体结构工程[层数或高度描述]并经甲方（或监理人）验收合格后[天数]内，甲方向乙方支付至已完成工程量对应合同价的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。3.乙方完成装饰装修工程[具体描述]并经甲方（或监理人）验收合格后[天数]内，甲方向乙方支付至已完成工程量对应合同价的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。4.乙方提交竣工验收申请，并通过甲方组织的竣工验收合格后[天数]内，甲方向乙方支付至审定结算总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。（三）结算款：上述进度款支付完毕后，待双方完成最终结算审核确认后[天数]内，甲方根据审定结算总价款支付剩余[百分比]%工程款，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。（四）资金支付上限：甲方在本协议有效期内累计支付工程款总额不超过基础合同审定结算总价款的[百分比]%。第七条支付前提条件甲方支付工程款以前，乙方应确保满足以下条件：（一）提交符合基础合同及相关约定格式和内容的工程款支付申请，并附上经甲方（或监理人）审核确认的工程量计量单、工程质量验收记录、进度计划报告等资料。（二）提交符合税务规定、内容齐全且有效的增值税发票。（三）已按照基础合同约定提交履约保函（如有）或提供其他甲方认可的支付担保。（四）不存在因乙方原因导致的工程重大质量事故、严重安全隐患或工期严重延误（且未按合同约定采取有效补救措施）等情况。（五）已按约定抵扣预付款（如适用）。第八条支付程序（一）乙方应在约定支付节点前[天数]向甲方提交书面付款申请及本第七条约定的全部资料。（二）甲方收到乙方申请及资料后应在[天数]内进行审核，审核无误并确认支付金额后，应在[天数]内向乙方发出付款通知，并指示银行进行支付。（三）甲方付款通知送达乙方或乙方指定接收人后即视为通知到达。第九条发票与结算乙方应按照国家税务法规及甲方要求开具合法有效的[增值税专用/普通]发票。工程进度款支付不视为最终结算的确认，最终工程结算以双方签字盖章的竣工结算报告为准。第十条资金支付保障甲方承诺将按照本协议约定按时足额支付工程款，并确保支付资金来源可靠，如有必要，甲方可为保障乙方顺利收款提供[具体保障方式，如履约保证保险等]。第十一条违约责任（一）甲方违约责任：如甲方未按照本协议第六条约定的支付节点、比例或本第七条约定的前提条件支付工程款，每逾期一日，甲方应按当期应付未付工程款金额的[百分比，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[天数]的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应违约责任，甲方应在[天数]内付清全部工程款及违约金，否则乙方有权解除合同并要求赔偿损失。（二）乙方违约责任：如乙方未满足本第七条约定的支付前提条件，甲方有权拒绝支付相应工程款，直至乙方满足条件为止。因乙方原因导致甲方无法按时支付或支付出现错误的，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。第十二条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院或仲裁委员会名称，需明确]提起诉讼或申请仲裁。第十三条协议生效与份数本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。第十四条其他约定（一）本协议的任何变更或补充，均须经双方书面协商一致并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。（二）本协议未尽事宜，按照基础合同及相关法律法规执行。（三）本协议所称“以上”、“以内”、“以前”均含本数，“超过”、“以外”不含本数。（四）不可抗力：任何一方因不可抗力事件不能履行本协议义务时