2025广东惠州市博罗县第三建筑工程有限公司招聘拟聘用笔试历年典型考点题库附带答案详解

2025广东惠州市博罗县第三建筑工程有限公司招聘拟聘用笔试历年典型考点题库附带答案详解一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付几倍的工资？

A.一倍

B.二倍

C.三倍

D.四倍2、在建筑工程安全管理中，“三级安全教育”是指哪三个层级的教育？

A.公司、项目、班组

B.国家、省、市

C.总包、分包、劳务

D.入职、在岗、转岗3、下列哪项不属于建设工程施工合同的主要组成部分？

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及其附录

D.员工个人简历4、博罗县位于广东省哪个地级市管辖范围内？

A.广州市

B.深圳市

C.惠州市

D.东莞市5、根据《建设工程质量管理条例》，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为？

A.2年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限6、建筑工程施工中，高处作业是指凡在坠落高度基准面多少米及以上有可能坠落的高处进行的作业？

A.1米

B.2米

C.3米

D.5米7、下列哪种水泥适用于早期强度要求较高的混凝土工程？

A.矿渣硅酸盐水泥

B.粉煤灰硅酸盐水泥

C.普通硅酸盐水泥

D.火山灰质硅酸盐水泥8、在招投标过程中，投标保证金不得超过招标项目估算价的百分之几？

A.1%

B.2%

C.5%

D.10%9、建筑施工特种作业人员操作资格证书有效期为几年？

A.2年

B.3年

C.4年

D.6年10、下列哪项是衡量混凝土拌合物和易性的主要指标？

A.强度等级

B.坍落度

C.抗渗等级

D.耐久性11、建筑施工企业安全生产许可证有效期为几年？

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年12、下列哪项不属于“三宝”防护用品？

A.安全帽

B.安全带

C.安全网

D.绝缘鞋13、混凝土浇筑后，养护时间一般不得少于多少天？

A.3天

B.7天

C.14天

D.28天14、招标人自行招标的，应具备编制招标文件和什么能力？

A.资金筹措

B.组织评标

C.现场管理

D.材料采购15、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在多少kW及以上者，应编制用电组织设计？

A.30

B.40

C.50

D.6016、下列哪种情形属于无效劳动合同？

A.约定试用期

B.违反法律强制性规定

C.未约定违约金

D.双方协商一致17、工程质量事故中，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤的事故属于？

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故18、项目经理在项目管理体系中，对项目的什么负全面责任？

A.技术质量

B.成本控制

C.进度安排

D.目标实现19、砌筑砂浆试块标准养护条件为温度20±2℃，相对湿度多少以上？

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%20、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应：

A.不予支持

B.予以支持

C.酌情支持

D.驳回起诉21、在建筑施工中，下列关于安全生产许可证有效期延期的说法，正确的是：

A.有效期3年，期满前3个月办理延期

B.有效期5年，期满前6个月办理延期

C.有效期3年，期满前6个月办理延期

D.有效期5年，期满前3个月办理延期22、某建筑工程项目采用固定总价合同，施工过程中发现工程量清单漏项，该部分费用应由谁承担？

A.发包人

B.承包人

C.双方协商分担

D.设计单位23、根据《建筑法》，建筑工程开工前建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取：

A.规划许可证

B.施工许可证

C.安全生产许可证

D.用地批准书24、在混凝土结构工程中，普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不得少于：

A.7天

B.14天

C.21天

D.28天25、下列哪项不属于建筑施工企业“三类人员”安全生产考核合格证书的范围？

A.企业主要负责人（A证）

B.项目负责人（B证）

C.专职安全生产管理人员（C证）

D.特种作业人员操作证26、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于：

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日27、在施工成本控制中，通过比较施工成本计划值与实际值，发现偏差并分析原因采取措施的方法属于：

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施28、关于建筑工程竣工验收备案，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起多少日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案？

A.7日

B.15日

C.30日

D.60日29、在双代号网络图中，虚箭线表示：

A.一项实际工作

B.工作的持续时间

C.工作之间的逻辑关系

D.关键路径30、在建筑施工中，混凝土浇筑完毕后，应在多少小时内加以覆盖并保湿养护？（）

A.6小时

B.12小时

C.24小时

D.48小时二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。

A.已办理用地批准手续

B.已取得规划许可证

C.拆迁进度符合施工要求

D.已确定建筑施工企业

E.建设资金全部到位32、关于建设工程安全生产管理，下列说法正确的有（）。

A.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责

B.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查

C.特种作业人员必须经过专门培训并取得特种作业操作资格证书

D.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总包单位承担全部责任

E.施工单位应当在施工现场入口处设置明显的安全警示标志33、下列情形中，属于无效劳动合同的有（）。

A.以欺诈手段使对方在违背真实意思情况下订立的

B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

C.违反法律、行政法规强制性规定的

D.劳动报酬约定低于当地最低工资标准的

E.未约定试用期的34、关于工程质量保修制度，下列说法正确的有（）。

A.基础设施工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程最低保修期限为5年

C.供热与供冷系统最低保修期限为2个采暖期、供冷期

D.电气管线最低保修期限为2年

E.装修工程最低保修期限为1年35、建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括（）。

A.建立、健全安全生产责任制

B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

C.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经考核合格

E.为从业人员缴纳意外伤害保险36、关于招标投标活动，下列行为中属于投标人相互串通投标的有（）。

A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

E.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人37、关于建设工程施工合同价款调整，下列说法正确的有（）。

A.法律法规变化影响合同价款的，应予以调整

B.工程变更引起工程量变化的，应予以调整

C.物价波动超过合同约定幅度的，应予以调整

D.承包人原因导致工期延误期间物价上涨的，不予调整

E.发包人原因导致工期延误期间物价下跌的，不予调整38、下列关于建筑节能的说法，正确的有（）。

A.设计单位应当按照建筑节能强制性标准进行设计

B.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料进行查验

C.监理单位发现施工单位不按照节能强制性标准施工的，应当要求改正

D.建设单位不得明示或暗示设计、施工单位违反节能强制性标准

E.不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设39、关于劳务派遣用工，下列说法正确的有（）。

A.劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施

B.用工单位应当履行支付加班费、绩效奖金的义务

C.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同

D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

E.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利40、下列文件中，属于建设工程施工投标文件组成部分的有（）。

A.投标函及投标函附录

B.法定代表人身份证明或授权委托书

C.联合体协议书（如有）

D.投标保证金

E.施工组织设计41、根据《劳动合同法》，建筑施工企业与劳动者签订劳动合同时，必须包含以下哪些条款？

A.劳动报酬

B.社会保险

C.劳动保护

D.试用期期限42、在建筑工程安全管理中，下列哪些情况属于“三级安全教育”的内容？

A.公司级教育

B.项目部级教育

C.班组级教育

D.特种作业专项教育43、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对建筑材料进行检验时，应当遵循哪些原则？

A.按照工程设计要求

B.按照施工技术标准

C.按照合同约定

D.仅凭供应商合格证44、下列哪些行为属于建筑施工中的“违章指挥”？

A.强令工人冒险作业

B.在不具备安全条件下安排施工

C.擅自改变安全技术措施

D.正常下达生产计划45、关于建筑施工临时用电，下列说法正确的有？

A.采用TN-S接零保护系统

B.实行“三级配电、两级保护”

C.一机一闸一漏一箱

D.电缆可沿地面明敷三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、在建筑工程招投标中，采用工程量清单计价时，综合单价应包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。（对/错）A.对B.错47、施工单位在项目开工前，必须编制施工组织设计，并经项目技术负责人审批签字后方可实施。（对/错）A.对B.错48、混凝土浇筑过程中，若发现模板变形或漏浆，应立即停止浇筑并进行加固处理，待处理合格后方可继续施工。（对/错）A.对B.错49、高处作业是指凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业。（对/错）A.对B.错50、建筑材料进场时，只需检查产品合格证，无需进行见证取样复验，即可直接用于工程实体。（对/错）A.对B.错51、在网络计划技术中，关键线路上的工作总时差和自由时差均为零。（对/错）A.对B.错52、施工现场临时用电必须采用TN-S接零保护系统，实行“三级配电、两级保护”。（对/错）A.对B.错53、工程竣工验收合格后，建设单位应在15日内向当地建设行政主管部门备案。（对/错）A.对B.错54、劳动合同中约定“工伤自理”条款，因双方签字确认，故具有法律效力。（对/错）A.对B.错55、施工日志应由专职资料员每日记录，项目经理无需审核。（对/错）A.对B.错

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。这是为了督促用人单位依法及时与劳动者签订书面合同，保障劳动者权益。若满一年仍未签订，则视为已订立无固定期限劳动合同。因此，正确选项为B。2.【参考答案】A【解析】建筑施工企业安全生产管理规范明确规定，新进场工人必须进行公司级、项目级和班组级三级安全教育。公司级教育侧重法律法规和公司制度；项目级教育侧重现场环境和危险源；班组级教育侧重岗位操作规程和自救互救知识。未经三级安全教育或考核不合格者，不得上岗作业。故正确答案为A。3.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文件主要包括：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等。员工个人简历属于企业内部人事档案资料，不构成施工合同的法律组成部分。因此，D项符合题意。4.【参考答案】C【解析】博罗县隶属于广东省惠州市，位于珠江三角洲东北端，东江中下游北岸。它是惠州下辖的一个县，并非广州、深圳或东莞管辖。了解行政区划对于建筑企业参与当地招投标、办理施工许可证及税务登记等地域性行政事务至关重要。故正确答案为C。5.【参考答案】D【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。屋面防水、卫生间防渗漏为5年；供热供冷系统为2个采暖期、供冷期；电气管线等为2年。故选D。6.【参考答案】B【解析】根据国家标准《高处作业分级》（GB/T3608），高处作业定义为：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。这是建筑行业安全管理的红线标准，必须佩戴安全带、设置防护网等措施。低于2米通常不认定为法定高处作业，但仍需注意防滑防摔。故正确答案为B。7.【参考答案】C【解析】普通硅酸盐水泥（P.O）早期强度高，水化热较大，抗冻性好，适用于早期强度要求高、冬季施工或严寒地区遭受反复冻融的工程。而矿渣、粉煤灰、火山灰水泥早期强度较低，水化热低，适用于大体积混凝土或耐热工程。因此，针对早期强度要求，应选C。8.【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。这一规定旨在减轻企业负担，同时约束投标行为，防止恶意弃标。故正确答案为B。9.【参考答案】D【解析】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员操作资格证书有效期为6年。有效期满需要延期的，应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期6年。注意区分其他行业证件有效期，此处选D。10.【参考答案】B【解析】和易性是指混凝土拌合物易于施工操作（搅拌、运输、浇筑、捣实）并能获得质量均匀、成型密实的性能。坍落度是衡量混凝土流动性和塑性的主要指标，直接反映其和易性。强度等级反映力学性能，抗渗和耐久反映长期性能。因此，衡量和易性主要看坍落度，选B。11.【参考答案】C【解析】根据《安全生产许可证条例第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故选C。12.【参考答案】D【解析】建筑施工中的“三宝”是指安全帽、安全带和安全网，是防止高处坠落和物体打击事故的基本防护用品。绝缘鞋属于特种劳动防护用品，但不属于“三宝”范畴。故选D。13.【参考答案】B【解析】根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，浇水养护时间不得少于7天；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天。一般情况选7天。故选B。14.【参考答案】B【解析】《招标投标法》第十二条规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。故选B。15.【参考答案】C【解析】根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。故选C。16.【参考答案】B【解析】《劳动合同法》第二十六条规定，违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同无效或者部分无效。约定试用期、未约定违约金及协商一致均为合法或常见情形，不直接导致合同无效。故选B。17.【参考答案】A【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。故选A。18.【参考答案】D【解析】项目经理是工程项目管理的核心，受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责，主要职责是确保项目质量、安全、进度、成本等目标的实现。故选D。19.【参考答案】C【解析】根据《砌体结构工程施工质量验收规范》，砌筑砂浆试块应在温度20±2℃、相对湿度90%以上的标准养护条件下养护28天，然后进行抗压强度试验。故选C。20.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院应予支持。这是基于公平原则和不当得利返还原理，确保实际施工人的合法权益，同时避免发包人因合同无效而获得额外利益。因此，只要工程质量合格，即便合同无效，仍可参照约定结算工程款。21.【参考答案】A【解析】根据《安全生产许可证条例a>第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。若企业在有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年。故选项A正确。22.【参考答案】B【解析】固定总价合同（LumpSumContract）的特点是在合同约定的风险范围内，总价固定不变。除非合同另有约定或发生不可抗力、重大设计变更等情况，否则工程量变化的风险通常由承包人承担。在招投标阶段，承包人有义务复核工程量清单，若因自身疏忽导致漏项或未报价，视为已包含在总价中。因此，常规情况下的工程量清单漏项风险由承包人自行承担，故选B。23.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国建筑法》第七条明确规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。规划许可证属于规划部门核发，安全生产许可证是施工单位具备的条件，用地批准书是土地部门事项。只有取得施工许可证后方可合法开工，故选B。24.【参考答案】A【解析】根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）规定，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，浇水养护的时间不得少于7天；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天。题目中未提及特殊外加剂或抗渗要求，仅指普通硅酸盐水泥，因此标准养护时间为不少于7天。充足的水分和适宜的温度是保证水泥水化反应充分进行的关键。25.【参考答案】D【解析】建筑施工企业“三类人员”是指：企业主要负责人（持有A证）、项目负责人（持有B证）和专职安全生产管理人员（持有C证）。这三类人员必须经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格后方可任职。而特种作业人员（如电工、架子工等）持有的是《特种作业操作证》，由应急管理部门或建设主管部门颁发，不属于“三类人员”考核范畴。因此，D选项符合题意。26.【参考答案】C【解析】《中华人民共和国招标投标法》第二十四条规定：招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。这一规定旨在保障投标人有足够的时间研究招标文件、进行现场踏勘和编制高质量的投标文件，确保竞争的公平性。故正确答案为C。27.【参考答案】C【解析】施工成本管理的措施包括组织、技术、经济和合同措施。其中，经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。它主要包括：编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标；对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策；通过各种方式及时记录、收集、整理和分析实际成本数据，与计划值比较，发现偏差并采取纠偏措施。题干描述的正是通过数值比较和分析来控制成本，属于典型的经济措施。28.【参考答案】B【解析】根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条规定：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。逾期未备案的，备案机关可责令限期改正，并可能面临罚款行政处罚。因此，法定期限为15日，选B。29.【参考答案】C【解析】在双代号网络图（Activity-on-ArrowNetworkDiagram）中，实箭线表示一项实际工作，既消耗时间又消耗资源；而虚箭线表示虚工作（DummyActivity），它不消耗时间也不消耗资源，主要作用是正确表达工作之间的逻辑关系（如平行、先后、制约关系），避免逻辑错误或多义性。关键路径是由总持续时间最长的线路决定的，可能包含实工作和虚工作，但虚箭线本身不代表关键路径。因此，虚箭线核心功能是表达逻辑关系，选C。30.【参考答案】B【解析】根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，混凝土浇筑完毕后，应在12小时内加以覆盖并保湿养护。这是为了防止混凝土表面水分过快蒸发，产生塑性收缩裂缝，保证混凝土强度正常发展。时间过短操作困难，过长则可能导致早期失水开裂。故选B。31.【参考答案】ABCD【解析】《建筑法》规定，申请施工许可证需具备：用地批准手续、规划许可证、拆迁进度符合要求、已确定施工企业、有满足施工需要的图纸及技术资料、有保证工程质量和安全的具体措施、建设资金落实等。选项E错误，法律要求是“建设资金已经落实”，而非“全部到位”，通常需提供资金证明或承诺。故本题选ABCD。32.【参考答案】ABCE【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责；专职安全员负责现场监督检查；特种作业人员须持证上岗；施工单位应在危险部位设置安全警示标志。选项D错误，分包单位不服从管理导致事故的，由分包单位承担主要责任，总包单位承担连带责任，而非总包承担全部责任。故本题选ABCE。33.【参考答案】ABC【解析】《劳动合同法》第二十六条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：（一）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（二）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（三）违反法律、行政法规强制性规定的。选项D属于条款违法，可能部分无效或需补足，但通常归类为违法条款而非整体合同无效的典型列举；选项E未约定试用期不影响合同效力，视为无试用期。故最典型的无效情形为ABC。34.【参考答案】ABCD【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。选项E错误，装修工程应为2年。故本题选ABCD。35.【参考答案】ABCD【解析】《安全生产许可证条例》第六条规定，企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产条件所需资金的投入；设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格等。选项E，虽然法律规定鼓励或特定情况下要求缴纳意外险，但《安全生产许可证条例》原文强调的是“依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费”，意外伤害险并非取得安许证的法定前置硬性条件（工伤险才是）。故本题选ABCD。36.【参考答案】ABC【解析】《招标投标法实施条例》第三十九条规定，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（二）投标人之间约定中标人；（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。选项D、E属于“视为”投标人相互串通投标的情形（第四十条），但在分类上，ABC是明确的“属于”串通行为，DE是“视为”。若题目问“属于或视为”，则全选。通常考试中区分“属于”和“视为”，ABC为典型的主观串通。若按广义串通理解，ABCDE均涉及串通。但严格依据法条分类，ABC为“属于”，DE为“视为”。鉴于多选题通常考察对法条的精准记忆，ABC更为准确。注：部分题库将DE也归入串通投标的大类。此处依据法条原文分类，选ABC更严谨。若题目未区分“属于”和“视为”，则ABCDE均可选。考虑到博罗县考题可能侧重实务，通常将视为也归为串通行为的一种表现形式，但严格法律定性不同。此处推荐选ABC，或根据具体教材定义。*修正：多数建工类考试将“视为”也作为串通投标的表现形式进行考查，若题目问“哪些情形认定为串通投标”，则ABCDE均正确。此处题干为“属于”，严格来说选ABC。但为防止歧义，若按广义理解，DE也是串通。建议参考当地教材。此处按严格法条分类选ABC。*(注：若标准答案包含DE，则题干应理解为“哪些情形按串通投标处理”)。为确保科学性，依据《实施条例》39条和40条，ABC是39条，DE是40条。通常多选题会将两者混同考查。此处给出最稳妥的ABC，若需涵盖视为情形则为ABCDE。鉴于常见考题习惯，往往将“视为”也纳入选择范围，故**建议参考答案调整为ABCDE**，因为它们在法律后果上均按串通投标处理。

【参考答案】ABCDE

【解析】《招标投标法实施条例》第三十九条规定了属于串通投标的情形（ABC），第四十条规定了视为串通投标的情形（DE）。在法律责任和实际认定中，这五种情形均按串通投标处理。因此，ABCDE均符合题意。37.【参考答案】ABCD【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》及合同示范文本：法律法规变化、工程变更、物价波动（超出约定风险幅度）均属于价款调整因素。对于工期延误期间的物价波动：因承包人原因导致工期延误的，延误期间物价上涨不予调整，下跌则予以调整（就低原则）；因发包人原因导致工期延误的，延误期间物价上涨予以调整，下跌不予调整（就高原则）。选项E错误，发包人原因导致延误，物价下跌时应执行原价格（即不予调低，保护承包人），或者说如果下跌，应按不利于发包人的原则？不，规范规定：发包人原因延误，价格上涨调增，价格下跌不调减（即维持原价，对承包人有利）。等等，规范原文是：因发包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。即：涨用高价，跌用高价（原价）。所以E说“不予调整”（即不调低）是正确的吗？“不予调整”通常指不改变原合同价。如果物价下跌，按较高者（原价），确实是不调低。所以E也是对的？

重新审视E：发包人原因延误，物价下跌。按“就高”原则，取原价（高）和现价（低）中的高者，即原价。所以合同价不变，即“不予调整（调低）”。所以E描述“不予调整”在结果上是正确的。

但是，通常表述为“应予调整”或“不予调整”是针对变动方向。

让我们看D：承包人原因延误，物价上涨。按“就低”原则，取原价（低）和现价（高）中的低者，即原价。所以不予调增。D正确。

E：发包人原因延误，物价下跌。按“就高”原则，取原价（高）和现价（低）中的高者，即原价。所以不予调减。E正确。

因此，ABCDE似乎都正确？

再仔细检查C：物价波动超过合同约定幅度，应调整。正确。

A、B显然正确。

难道全选？

让我们确认一下E的表述。“不予调整”是否意味着完全不动？是的，结果是执行原价。

所以，**参考答案：ABCDE**。

【解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》，法律法规变化、工程变更、物价波动超幅均应调整价款。因承包人原因延误，物价上涨不调增（D对），下跌调减；因发包人原因延误，物价上涨调增，下跌不调减（即维持原价，E对）。故ABCDE均正确。38.【参考答案】ACDE【解析】《民用建筑节能条例》规定：设计单位应按强制性标准设计（A对）；建设单位不得明示或暗示违反标准（D对）；不符合标准的，主管部门不得颁发施工许可证（E对）；监理单位发现违规应要求改正（C对）。选项B错误，施工单位**应当**对进入施工现场的墙体材料等进行查验，并有书面记录，而非“可以”，这是法定义务。故本题选ACDE。39.【参考答案】ABCE【解析】《劳动合同法》规定：劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性岗位实施（A对）；用工单位应支付加班费、绩效奖金，提供福利待遇（B对）；劳务派遣单位应与劳动者订立2年以上固定期限合同（C对）；被派遣劳动者享有同工同酬权利（E对）。选项D错误，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。故本题选ABCE。40.【参考答案】ABCE【解析】根据《标准施工招标文件》，投标文件通常包括：投标函及投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书、联合体协议书（如有）、投标保证金（注意：投标保证金是随投标文件递交的凭证或单据，但在某些分类中，它被视为投标文件的附件或独立部分，而在《标准文件》的“投标文件格式”中，包含了投标保证金递交凭证。然而，严格来说，投标保证金本身是一种担保行为/资金，其“凭证”是文件部分。但在多数考试语境下，ABCE是核心的文本文件组成部分。让我们看选项D，“投标保证金”是否属于“文件”？通常指“投标保证金凭证”。如果选项是“投标保证金缴纳凭证”，则选。如果仅写“投标保证金”，有时会被排除，因为它不是“文书”。但查看《工程建设项目施工招标投标办法》，投标文件应当包括投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表等。

参照《标准施工招标文件》第四章“投标文件格式”，包含：1.投标函及附录；2.法定代表人身份证明；3.授权委托书；4.联合体协议书；5.投标保证金（此处指格式或凭证）；6.已标价工程量清单；7.施工组织设计等。

因此，在广义的投标文件组成中，ABCE肯定是。D项“投标保证金”若指代其证明文件，也是组成部分。但在多选题中，若需区分“实体资金”与“文件”，D可能有争议。不过，通常考题中“投标保证金”作为投标有效性的重要条件，其递交凭证是投标文件的一部分。

对比常见真题，通常选ABCE，或者ABCDE。

若依据《招标投标法实施条例》，投标文件应当包括投标报价、施工组织设计等。

让我们保守选择核心文书部分：ABCE。

*再次确认*：很多题库将“投标保证金”列为投标文件的组成内容之一（指其相关单据）。如果必须选，ABCDE可能性大。但考虑到“保证金”本身是钱，不是“文件”，严谨的题目会写“投标保证金凭证”。若题目未写“凭证”，D可能不选。

此处推荐**ABCE**，因为它们是纯粹的文档内容。

【参考答案】ABCE

【解析】投标文件主要包括投标函及附录、法定代表人身份证明、授权委托书、联合体协议书、施工组织设计、已标价工程量清单等。投标保证金是投标的必要条件，其“凭证”通常附在投标文件中，但“保证金”本身指资金。在严格的文件组成分类中，ABCE为标准的文本组成部分。故本题选ABCE。（注：若当地教材明确将保证金凭证列为文件组成且选项表述宽松，可选D，但ABCE最为稳妥）。41.【参考答案】ABC【解析】根据《劳动合同法》第十七条，劳动合同必备条款包括：用人单位信息、劳动者信息、合同期限、工作内容和地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等。试用期属于约定条款，非必备项，且不得单独设立试用期合同。因此，A、B、C为法定必备内容，D项虽常见但非强制必备，若未约定则视为无试用期。本题考察对法定必备条款的准确记忆，区分必备与约定条款是重点。42.【参考答案】ABC【解析】“三级安全教育”是指新进场工人必须接受的公司（企业）级、项目部（车间）级和班组级三个层次的安全教育。这是建筑施工现场最基本的安全管理制度。D项特种作业专项教育是针对特定工种（如电工、焊工）的额外培训要求，不属于通用的三级安全教育范畴。掌握三级教育的层级结构对于落实安全生产责任制至关重要。43.【参考答案】ABC【解析】《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。未经检验或者检验不合格的，不得使用。D项错误，供应商合格证不能替代施工单位的进场复验，必须按规定进行抽样检测。44.【参考答案】ABC【解析】违章指挥是指管理人员违反安全生产法律法规、规章制度或操作规程，强令工人从事危险作业的行为。A项强令冒险、B项在不安全条件下施工、C项擅自变更安全措施均严重违背安全规范，属于典型违章指挥。D项