钢筋工程施工合同

钢筋工程施工合同

钢筋工程施工合同1

合同双方：__________________

甲方：__________________

乙方:__________________

为确保工程质量，保证工程按期完工，经甲乙双方协商一致，

甲方同意将工程的钢筋安装工程分包给乙方完成，甲乙双方在平等、

自愿基础上签定本协议，希甲乙双方共同信守执行。

1、工程名称：__________________

2、承包内容:__________________

3、施工技术要求：符合国家建筑工程施工

验收规范要求。

4、工期要求：自年月日至年月日，共计工

期日历天。若因乙方原因出现工期滞后，乙方负责赔偿甲方元/天损

失费。

5、承包价格以以下第种方式进行：①以建

筑面积为计算单位，每平方米人工费单价为元。②以吨为计算单位,

每吨钢筋人工费单价为元。

6、工程承包方式：单项承包人工费。

7、付款方式：按照工程进度付款，每月支

付本月完成钢筋安装工程量的80%,剩余部分工程竣工验收合格后

一次性付清所有工程款，模板安装面积工程竣工后按照实有模板接

触面积结算。

8、工程质量要求及检查验收、安全责任

(1)必须严格按照国家有关建筑工程的‘强制性条文规定、国家

现行《建筑工程施工及验收规范》、技术要求以及在施工过程中甲

方提出的其他合理要求施工，保证工程质量完全符合设计要求。

(2)对不合格的钢筋安装工程(主要包括：锚

固、搭接区域、焊接工艺、绑扎间距、核心区箍筋等)，甲方有权责

令乙方返工、整修、补强，乙方必须无条件执行并承担全部费用。

不执行者予以罚款(发现一次罚款200.00元7000.00元)，以书面

形式出具罚款单，罚款金额在当月进度款中直接扣除。

(3)施工期间乙方完成某项钢筋安装后首先应严格自检，自检合

格后报甲方和监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。对不

服从验收程序和验收规范者，甲方有权对其进行500.00元-20_.00

兀罚款。

(4)工程施工中乙方发生的一切安全事故，甲方不承担任何经济

责任和连带责任，一切责任由乙方自行承担。

(5)乙方严格按照设计图纸及施工闺房进行配料、下料，不得浪

费材料，如乙方盲目、野蛮施工、不服从甲方管理将材料随意切割、

加工等，由此造成材料浪费者，发现一次罚款1000.00元，在当月

工程款中直接扣除C

(6)甲乙双方不得在中途以非正当理由违约，提前解除或终止合

约。

(7)施工期间因甲方材料供应不及时而造成乙方窝工，所造成损

失由甲方承担。

(8)钢筋运输车辆由甲方提供，装卸由乙方负责。

10、工程竣工时，乙方必须做到工完场清，达到甲方满意。

11、违约罚款：甲乙双方有一方违约，违约

方承担违约金5000.00元。

12、本合同未尽事宜，双方另行商定。

13、本合同由双方代表签字，加盖公章后生效。付清所有工程

款后合同终止。

14、本合同一式2份，合同双方各执一份。

甲方：乙方：

年月0年月日钢筋工程施工

合同2

甲方：浙江新瑞建设集团有限公司塘下镇赵宅村安置房工程项目

部

乙方：承包人身份证号码

经过甲、乙双方多次磋商，为了保质保量保工期，顺利完成主

体结构钢筋分项工程施工，现对瑞安市塘下镇赵宅村安置房工程的

钢筋分项工程施工达成如下协议：

一、承包范围：包清工、包住房、包工期、包安全、包文明标

化施工，扎丝、焊条、电弧焊、电渣压力焊、闪光对焊、气压焊等

包括在内，如需机械连接（套筒连接）按业主补给甲方价款给予补

偿，如果业主要求使用预制水泥砂浆保护层应由乙方制作，材料由

甲方供应。本工程所有钢筋分项工程（包括二次结构、防水层网片）

施工任务，以及每楼层次派工人参于分中、划线、复核等工作。每

次浇碎时乙方应有固定工人在场清理现场和旁站。

二、质量要求

1、乙方必须配备有施工经验的质量管理班组长和施工班组人员

来承担施工任务，必须严格按照规范，强制性条文要求，技术操作

规程，施工图及温州当地的施工规范要求，保证主体结构钢筋分项

工程质量达到优良标准，并达到温州市标化工程“飞云杯”标准。

合理配料，勿能长料短拼。大于50厘米的短料都要利用起来，如果

预留短钢筋过多，短钢筋以正材钢筋的价格抵给乙方当工资结算，

严禁抄错料单，如果抄错按价赔偿。在施工过程中一切服从甲方管

理人员指挥，必须保证做到文明施工，对违章操作无条件按受处罚。

多次出现以上情况时，马上清退出场，结算按合同价50%结算，同

时没收押金。

2、马丁筋要步步绑扎。

3、柱1.2m处做U型618钢筋保护层（4个方向8个）。

4、柱上口做水泥块保护层（4个方向8个）。

5、待每层水电工及木工安装完毕，要整理平板钢筋。

三、信誉保证金

质量、工期、安全，文明标化等押金伍万元。（待地下室到

±0.00退还押金3万。）

四、单价

制作、绑扎和除第一条规定由甲方提供的工具，材料以外和其

它辅助工具费以每吨元（大写：）计算，数量以实际进场数量减去

废料钢筋重量结算，但废料重量不得超过本工程钢筋总量的0.5%,

如超出部分按正材购买价赔偿。如乙方在施工中由于下料和制作安

装错误引起的已成型钢筋损失费用由乙方承担。

五、付款方式

该工程施工到±0.00以前不结算月工程进度款，甲方根据实际

情况适当预支生活费。

地下室按合同价65%结算，±0.00以上按合同价80%结算，主

体结顶后结算按总用量的合同价85%结算，待钢筋全部完成后三个

月内付清所有工资软，退清押金。进场工人，劳务、暂住计生费用

均由乙方负责。

六、工期要求

服从甲方进度计划安排，在甲方要求赶工期而增加技工、劳动

及夜间加班，雨天等特殊情况下（不影响人身安全情况下）施工时,

乙方必须无条件接受甲方安排（雨衣自理），接到甲方开工通知或

符合第一阶段施工条件后，按甲方的施工进度计划完成±0.00以下

地下室的钢筋分项任务，在地下室盖板完成后开始以每月每幢各4

个楼层的施工任务c如乙方推诿，拒绝施工时，甲方有权临时调配

施工班组及施工人员，所产生的工资直接支付，并在乙方工资中加

倍扣除。对乙方配置的施工班组，甲方认为不符合时，乙方应无条

件立即更换班组，甲方不负

责其班组损失费用，并按以上进度每拖延一个楼层罚款壹仟元

计算。

七、安全、文明施工

（1）乙方选择工人进场前必须先到项目部报到登记，由项目部

协助乙方办取暂住证和签订责任书，其费用由乙方自负；

（2）乙方必须要有施工经验的成年技工；

（3）乙方必须服从项目部管理人员的指挥，认真学习安全技术,

遵守安全守则及安全施工操作规程不违章作业，违章作业所造成的

一切后果，甲方不予负责，造成的损失费用和责任均由乙方及当事

人自负。如因甲方安全设施不符合施工规范要求，所造成的一切后

果乙方不负责任。但如果甲方已按施工规范要求，是乙方违反操作

规程、规范造成的事故，乙方应负全部责任外，还是接受责任书内

规定的罚款。乙方要遵守工地规章制度，甲方对违者所处罚的款项

由乙方负责。

（4）班组之间打群架，双方均处以1000元/次的罚款，先动手

者另加以500元/次的罚款式，双方均承担双方的医药费及医院出具

的.病假期的人工费30元/天，所有费用均有当月清工费中扣除。

（5）有盗窃行为者以其价格的十倍罚款，并送司法机关处理。

（6）乙方进场后，必须上报2名钢筋组长以及所有进场工作名

单，由甲方牵头协助乙方与每个操作工人签订用工协议责任书。发

放工资以责任书规定发放，如果乙方支付工人工资不足，造成工人

上告，一切后果责任、损失、停工等费用场由乙方承担负责。

（7）工地施工的钢材堆场应保持整洁，材料堆放整齐，各楼面

扎丝、废料应及时清理，按文明标化施工标准进行。

八、其它要求：

1、乙方必须在项目部签订之时缴齐住万元信誉押金，如果违约

将没收押金，待全部钢筋完成的三个月内结算付清工资退回全部押

金。

根据瑞安当地政府要求，施工人员应该具备的证件，乙方负责

把关，不准随带家属、小孩等，如违约造成的经济处罚，概由乙方

负责。

2、±0.00以下60天工期，如果因其他班组或甲方原因或不可

抗拒的条件因素影响拖延工期，则工期顺延。

3、施工现场甲方给乙方按排2间住房，夜间看管机械或者机械

被盗甲方不负责。

4、①14以下的钢筋以闪光焊为主，允许少数部份绑扎搭接，

如甲方在地下室施工期间采用螺纹连接时甲方给予适当补偿。

九、双方违约责任

1、甲方原因造成非正常停工，超过三个月至六个月内甲方应给

乙方补10元/吨，超过六个月至一年之内的甲方应补乙方20元/吨。

2、本工程所用的钢筋机具全由乙方负责，乙方应采用垫直械进

行垫直，否则如用卷扬机垫直所剩的钢筋头损失由乙方负责。

3、如果乙方未按本协议执行施工质量，工期达不到协议中规定,

没收押金的同时，乙方的工具无偿给甲方使用，无条件退场结算的

工资按本协议的合同价50%结算清退出场。

本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，以资共同信守，

双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）

代表（签字）代表（签字）

年月日钢筋工程施工合同3

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

甲方承建的工程，其中钢筋分项工程施工,

确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优

质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》

和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以

资双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、承包范围:

2、承包内容：

3、承包方式：

4、承包单价：I、元/吨；I】、元/m?

①、此单价为优质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证

质检等部位验收合格。

②、保质保量，高峰时期不能少于个施工人员。准时或

提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。

③、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。

5、单价的组成

①、施工所需要的铁丝、小型工具。

③、乙方职工各项加班费，保险费。

④、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理

费。

⑤、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费

用。

⑥、工程质量的质优价费。

⑦、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。

6、付款方式:

7、工程期限：

（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作

的‘正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自

己所承包作业，所发生的损失乙方负责承担，甲方有权将乙方清退

出场。

（2）如因材料供应不到位，工期将延续。

二、甲方责任

1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全,

文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事

宜。

2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部

分由乙方自理）。

3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和

操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。

5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。

6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、

机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。

7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

三、乙方责任

1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目

部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图

纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工

作。

2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门

检查监督。

3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。

4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室

存档。

5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时

间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其

它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方

案以及管理制度。

四、安全文明施工

1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关

管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除

事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。

2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。

调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。

五、工程质量

质量要求：必须按设计图纸、国家规范和旃工现场管理人员的

技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事

故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。

六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任

(1)材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方

工程款中扣除。

(2)机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方

负责

七、违约责任

1、甲方的违约责任：

(1)因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、

设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方

应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

(2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取

措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、

机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

(3)不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规

定延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。

2、乙方的违约责任：

(1)施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙

方应当承担损害赔偿责任。

(2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权

要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者

返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

八、合同生效与终止

1、双方在协议书中约定合同生效方式。

2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方

向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，

履行通知、协助、保密等义务。

九、附则

1、本合同正本份，具有同等效力，由甲方乙方分别保

存份。

2、争议解决

若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、

和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院

提起诉讼。

3、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

代表人：

联系电话：

签订日期：

乙方：

代表人：

联系电话：

签订日期：钢筋工程施工合同4

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

甲方承建的工程，其中钢筋分项工程施工,

确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优

质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》

和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以

资双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、承包范围：

2、承包内容：

3、承包方式：

4、承包造价：以总钢筋设计含量计算，单价元/吨（该承

包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在为）。其中：钢筋加工制作

元/吨;钢筋安装绑扎_____元/吨。

5、工程期限：根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的

时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

二、付款方法

1、为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工

进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算

并付清所有工款。

2、结算程序：每月底结算当月-日（日）的

工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质

量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部

结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

三、甲方责任

1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，

文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事

宜。

2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部

分由乙方自理）。

3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和

操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

4、提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以

后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。

6、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料

及各项规章制度的指挥、监督与管理。

7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

四、乙方责任

1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目

部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图

纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工

作。

2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门

检查监督。

3、遵守甲方各项规章制度的'管理，安全施工。

4、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时

间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其

它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

5、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方

案以及管理制度。

6、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行

《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人

员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

7、严格本班组自身的安仝生产教育。每个工人入场时，都必须

认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等

制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免

民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安

全事故的责任。

五、安全文明施工

1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关

管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除

事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。

2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。

调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。

六、工程质量及验收标准

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单

位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经

济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操

作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经

济损失全部由乙方负责赔偿。

七、材料丢失、损坏责任，机械使用责任

(1)材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工

程款中扣除。

(2)机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负

责

八、违约责任

1、甲方的违约责任：

(1)因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设

计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应

当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

(2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措

施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机

械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

(3)不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定

延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。

2、乙方的违约责任：

(1)施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙方

应当承担损害赔偿责任。

(2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要

求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返

工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

九、合同生效与终止

1、双方在协议书中约定合同生效方式。

2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方

向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，

履行通知、协助、保密等义务。

十、争议解决

若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、

和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院

提起诉讼。

十一、其他约定

1、本合同正本份，具有同等效力，由甲方乙方分别保

存份。

2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同自双方签字后生效。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

联系电话：联系电话：

签订日期：签订日期：钢筋工程施

工合同5

甲方：__________________

乙方：__________________

为确保工程质量，保证工程按期完工，经甲乙双方协商一致，

甲方同意将工程的钢筋安装工程分包给乙方完成，甲乙双方在平等、

自愿基础上签定本协议，希甲乙双方共同信守执行。

1、工程名称：

2、承包内容：__________________

3、施工技术要求：符合国家建筑工程施工

验收规范要求。

4、工期要求：自年月日至年月日，共计工

期日历天。若因乙方原因出现工期滞后，乙方负责赔偿甲方元/天损

失费。

5、承包•价格以以下笫种方式进行：①以建

筑面积为计算单位，每平方米人工费单价为元。②以吨为计算单位,

每吨钢筋人工费单价为元。

6、工程承包方式：单项承包人工费。

7、付款方式：按照工程进度付款，每月支

付本月完成钢筋安装工

程量的80%,剩余部分工程竣工验收合格后一次性付清所有工

程款，模板安装面积工程竣工后按照实有模板接触面积结算。

8、工程质量要求及检查验收、安全责任

(1)必须严格按照国家有关建筑工程的.强制性条文规定、国家

现

行《建筑工程施工及验收规范》、技术要求以及在施工过程中

甲方提出的其他合理要求施工，保证工程质量完全符合设计要求。

(2)对不合格的钢筋安装工程(主要包括：锚

固、搭接区域、焊

接工艺、绑扎间距、核心区箍筋等)，甲方有权责令乙方返工、

整修、补强，乙方必须无条件执行并承担全部费用。不执行者予以

罚款(发现一次罚款200.00元-1000.00元)，以书面形式出具罚款

单，罚款金额在当月进度款中直接扣除。

(3)施工期间乙方完成某项钢筋安装后首先应严格自检，自检合

格后报甲方和监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

对不服从验收程序和验收规范者，甲方有权对其进行500.00元-

20_年.00元罚款。

(4)工程施工中乙方发生的一切安全事故，甲方不承担任何经济

责任和连带责任，一切责任由乙方自行承担。

(5)乙方严格按照设计图纸及施工闺房进行配料、下料，不得浪

费材料，如乙方盲目、野蛮施工、不服从甲方管理将材料随意

切割、加工等，由比造成材料浪费者，发现一次罚款1000.00元，

在当月工程款中直接扣除。

(6)甲乙双方不得在中途以非正当理由违约，提前解除或终止合

约。

(7)施工期间因甲方材料供应不及时而造成乙方窝工，所造成损

失由甲方承担C

(8)钢筋运输车辆由甲方提供，装卸由乙方负责。

10、工程竣工时，乙方必须做到工完场清，达到甲方满意。

11、违约罚款：甲乙双方有一方违约，违约

方承担违约金5000.00元。

12、本合同未尽事宜，双方另行商定。

13、本合同由双方代表签字，加盖公章后生效。付清所有工程

款后合同终止。

14、本合同一式2份，合同双方各执一份。

甲方：乙方：

年月日年月日钢笏工程施工

合同6

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于年

月0,由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为

了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根

据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋

制作和安装。

二、组织领导：

1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、

人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁

使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场

的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意

更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方

现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、

伙房纪律。

4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不

得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误

工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单

方面冻结乙方的承包工程款。

三、双方责任：

1、甲方责任:

1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料

及各项规章制度的指挥、监督与管理。

3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后

由乙方负责），小型工具由乙方自备。

4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安

排其它工作，乙方应服从甲方的调配。