2025年电力工程造价从业人员专业能力评价考试题及答案(电力工程建设管理)(肇庆)

2025年电力工程造价从业人员专业能力评价考试题及答案(电力工程建设管理)(肇庆)一、单项选择题（每题1分，共20分）1.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及电力行业相关规定，在初步设计阶段，编制修正概算的目的是（）。A.作为项目投资决策的依据B.作为控制施工图设计和施工图预算的依据C.作为招标控制价编制的直接依据D.作为工程竣工结算的依据答案：B解析：在电力工程建设程序中，投资决策阶段编制投资估算，初步设计阶段编制设计概算，技术设计阶段（如有）或扩大初步设计阶段编制修正概算，其主要目的是控制下一阶段的施工图设计和施工图预算。施工图设计阶段编制施工图预算，作为招标控制价编制的依据。2.某500kV输变电工程，其建筑工程费中的冬雨季施工增加费，在计算时通常采用的基数是（）。A.直接工程费中的人工费B.直接工程费C.定额人工费D.直接费答案：C解析：根据《电网工程建设预算编制与计算规定》，措施费中的冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工工具用具使用费、特殊地区施工增加费等，其计费基数均为“定额人工费”。3.在电力工程造价管理中，“三超”现象是指（）。A.概算超估算、预算超概算、结算超预算B.估算超概算、概算超预算、结算超预算C.预算超估算、结算超概算、决算超预算D.估算超可研、概算超估算、结算超概算答案：A解析：“三超”是工程造价控制中需要重点防范的问题，具体指设计概算超过投资估算，施工图预算超过设计概算，竣工结算超过施工图预算（或合同价）。4.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017–0201），发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.28C.56D.7答案：B解析：根据该示范文本通用条款第12.4.4条，除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，且原则上应在监理人收到承包人进度付款申请单后的28天内完成支付。5.在编制变电站安装工程预算时，下列费用中，属于安装工程费中“企业管理费”的是（）。A.施工机械的安拆费及场外运费B.生产工人的职工教育经费C.材料的检验试验费D.施工场地内的二次搬运费答案：C解析：企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。A、D选项属于措施项目费；B选项属于人工费中的津贴补贴或企业管理费中的职工教育经费（注意区分：直接支付给生产工人的培训费用属于人工费，企业组织的职工教育开支属于企业管理费）；C选项材料的检验试验费属于企业管理费（对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用）。6.某电力设备采购合同约定采用固定总价合同，在设备制造过程中，因国家强制性环保标准提高，导致主要钢材型号变更，价格上涨。该部分价差应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人各承担一半D.根据合同专用条款约定答案：A解析：固定总价合同在约定的风险范围内合同总价不作调整。因国家法律、法规、规章和政策发生变化（如强制性标准提高）影响合同价格的风险，属于发包人承担的风险范围。因此，由此引起的价差应由发包人承担。7.根据《电力建设工程施工安全监督管理办法》，电力建设工程概算中应当单独计列（），不得列入投标竞争性报价。A.文明施工费B.安全生产措施费C.临时设施费D.工程保险费答案：B解析：为保障安全生产投入，国家及电力行业规定，安全生产措施费（或安全文明施工费）为不可竞争费用，应在概算中单独计列，投标人必须按照规定的费率报价，不得降低。8.在电力工程竣工决算报告中，反映建设项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件是（）。A.竣工结算报告B.竣工财务决算报表C.竣工财务决算说明书D.工程造价对比分析报告答案：B解析：竣工财务决算报表是综合反映竣工项目财务状况和建设成果的系列报表，是竣工决算的核心组成部分。竣工结算报告是承包人与发包人之间的工程价款清算文件。竣工财务决算说明书是报表的补充说明。工程造价对比分析是决算编制过程中的一项分析工作。9.某220kV线路工程，导线架设工程量清单项目特征描述中包含“张力放线”，在组价时，除导线本身价值外，还应考虑（）。A.导线损耗B.配套金具安装费C.张力放线机械及配套措施费D.跨越措施费答案：C解析：工程量清单计价遵循“实体项目与措施项目分离”的原则。“张力放线”作为项目特征描述，意味着完成该实体工程（导线架设）必须采用的特定施工工艺。因此，其费用不应再摊入实体项目综合单价，而应单独列为措施项目（如“特殊施工技术措施费”），或在使用定额组价时，选用包含张力放线工艺的定额子目，该子目已包含相应的机械和措施消耗。A属于材料费，B是另一个清单实体，D是针对具体障碍的措施。10.在EPC总承包模式下，通常适宜采用（）合同价格形式。A.固定单价合同B.可调总价合同C.成本加酬金合同D.固定总价合同答案：D解析：EPC（设计-采购-施工）总承包模式将大部分风险转移给了总承包商，发包人希望总价固定以控制投资。因此，固定总价合同是EPC模式下最常见的合同价格形式，但允许在合同约定范围内（如业主要求变更、法律变化）进行调整。11.根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.3B.5C.7D.10答案：B解析：《招标投标法实施条例》第五十七条规定，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。12.计算电力设备购置费时，国产标准设备原价一般是指（）。A.设备出厂价B.设备出厂价加运费C.设备购置费D.设备制造厂的交货价，即出厂价答案：D解析：国产标准设备原价一般指的是设备制造厂的交货价，即出厂价。如设备由设备成套公司供应，则以订货合同价为设备原价。设备购置费=设备原价+设备运杂费。13.在电力工程建设过程中，因承包人原因导致工期延误，在延误期间出现法律变化引起价格变化的，合同价款的处理原则是（）。A.价格上涨时予以调增，价格下跌时不予调减B.价格上涨时不予调增，价格下跌时予以调减C.无论价格上涨或下跌，均不予调整D.无论价格上涨或下跌，均应予以调整答案：B解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》及合同示范文本，因承包人原因导致工期延误，且延误期间出现法律变化引起价格波动的，不利后果由承包人承担。即：合同价款调增时（对承包人有利）不予调整，合同价款调减时（对发包人有利）予以调整。14.某火力发电厂建设工程，在计算基本预备费时，其计算基数是（）。A.工程费用B.工程费用+工程建设其他费C.建筑安装工程费D.设备及工器具购置费答案：B解析：基本预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用。其计算公式为：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率。15.工程量清单计价中，综合单价不包括（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.企业管理费、利润C.规费、税金D.一定范围内的风险费用答案：C解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。规费和税金属于不可竞争费用，需单独列项计算，不计入综合单价。16.电力工程竣工验收阶段，承包人提交的竣工结算文件，经发包人签字确认后，若发包人又要求第三方审核，该审核结果若与原确认结果不一致，应以（）为准。A.第三方审核结果B.原发包人签字确认的结果C.双方重新协商确定的结果D.工程造价管理机构的鉴定结果答案：B解析：根据最高人民法院相关司法解释，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。发包人已确认的部分，是其真实意思表示，具有法律约束力，单方反悔无效。17.在编制设计概算时，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制建筑工程概算可采用（）。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.类似工程预算法答案：C解析：编制建筑工程概算的方法有概算定额法（扩大单价法）、概算指标法、类似工程预算法。当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采用概算定额法（扩大单价法）。预算单价法是编制施工图预算或安装工程概算的方法。18.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，下列费用项目中，属于其他项目费的是（）。A.安全文明施工费B.工程排污费C.总承包服务费D.脚手架费答案：C解析：其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等。A、D属于措施项目费，B属于规费。19.某电力工程采用公开招标，招标控制价为8000万元，中标人的投标报价为7600万元。在施工过程中，因设计变更导致新增一项清单项目，招标工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目。已知该项目承包人投标报价时的管理费费率为10%，利润率为5%。则变更工程项目的综合单价应由（）确认。A.承发包双方协商B.造价管理机构C.按投标时的管理费率和利润率，由承包人提出，发包人确认D.按招标控制价编制时的管理费率和利润率，由承包人提出，发包人确认答案：C解析：根据清单计价规范，因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，或出现新增项目，没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。其中，报价浮动率L=20.电力工程中，建设期贷款利息的计算公式为：各年应计利息=（年初借款本息累计+\_\_\_\_\_\_）×年利率。A.当年借款额B.当年借款额/2C.当年借款额/3D.当年借款额/4答案：B解析：建设期利息计算假定借款在年度中均衡发生，故当年借款按半年计息，上年累计借款按全年计息。公式为：=(+)×i，其中为建设期第j年应计利息，为年初借款本息累计，为当年借款额，二、多项选择题（每题2分，共20分，错选、多选不得分，少选每个正确选项得0.5分）1.电力工程建设预算中，属于项目建设管理费开支范围的有（）。A.项目法人管理人员的工资B.工程监理费C.项目前期工作费D.工程审计费E.设备监造费答案：A、D解析：项目建设管理费是指建设项目法人为进行项目筹建、建设、验收总结等工作所发生的管理费用。B工程监理费属于技术服务费，C项目前期工作费属于工程建设其他费中的独立项，E设备监造费属于技术服务费或设备购置相关费用。2.下列情形中，属于电力工程招标文件中工程量清单编制依据的有（）。A.《电力建设工程工程量清单计价规范》B.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法C.建设工程设计文件及相关资料D.拟定的招标文件及补充通知、答疑纪要E.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案答案：A、B、C、D、E解析：全部选项均为编制工程量清单的依据。其中，E选项“常规施工方案”是指为完成清单项目可能发生的常规施工方法、工艺，用于确定项目特征和工作内容，而非投标人的具体施工方案。3.电力工程造价信息管理中，价格信息主要包括（）。A.人工价格信息B.材料价格信息C.施工机械台班价格信息D.工程造价指数E.已完工程信息答案：A、B、C解析：工程造价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息。价格信息具体包括人工、材料、施工机械台班价格信息。D、E属于与价格信息并列的其他类别信息。4.在电力工程施工过程中，下列事件造成费用增加和（或）工期延误，承包人可同时索赔费用和利润的有（）。A.发包人延迟提供施工场地B.异常恶劣的气候条件C.施工过程中发现文物、古迹D.发包人提供的材料、工程设备不符合合同要求E.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求答案：A、D解析：根据《标准施工招标文件》通用合同条款，A（发包人提供施工场地延误）和D（发包人提供的材料设备不符合要求）属于发包人违约或过错，可索赔费用、利润和工期。B只能索赔工期，C可索赔费用和工期，E只能索赔费用和工期（不能索赔利润）。5.关于电力工程竣工结算的编制，下列说法正确的有（）。A.采用总价合同的，应在合同价基础上对约定调整事项进行调整B.采用单价合同的，应计算或核定已完工程量并调整合同单价C.发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算E.竣工结算的编制依据应包括投标文件答案：A、C、D、E解析：B选项错误，采用单价合同，竣工结算时，合同单价原则上不调整，除非发生合同约定的调价情形。结算总价=∑（已完合格工程量×合同单价）+按合同约定可调整的费用。其他选项均符合竣工结算编制原则。6.电力工程中，下列费用属于与未来企业生产经营有关的其他费用的有（）。A.联合试运转费B.生产准备费C.办公和生活家具购置费D.研究试验费E.环境影响评价费答案：A、B、C解析：与未来生产经营有关的其他费用包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费。D研究试验费属于与项目建设有关的其他费用中的技术服务费，E环境影响评价费属于与项目建设有关的其他费用中的专项评价费。7.影响电力安装工程人工单价的因素主要包括（）。A.社会平均工资水平B.材料市场价格水平C.劳动力市场供需变化D.社会保障和福利政策E.施工机械的利用率答案：A、C、D解析：人工单价是指一个建筑安装生产工人一个工作日在计价时应计入的全部人工费用。其组成包括计时/计件工资、津贴补贴、特殊情况下支付的工资等，受社会平均工资、市场供需、社保政策等影响。B、E主要影响材料费和机械费。8.在电力工程实施阶段，造价控制的主要工作内容包括（）。A.编制投资估算B.工程计量与价款支付C.工程变更和索赔管理D.处理工程结算E.进行投资偏差分析答案：B、C、D、E解析：实施阶段（施工阶段）造价控制的主要工作包括：工程计量与支付、处理工程变更和现场签证、索赔管理、价款调整（价差、法规变化等）、投资偏差分析和纠偏、竣工结算审核等。A编制投资估算属于决策阶段的工作。9.根据《电力建设工程施工安全监督管理办法》，电力建设工程的（）应当对安全生产费用使用情况进行监理。A.项目法人B.设计单位C.监理单位D.施工单位E.造价咨询单位答案：C解析：监理单位负有对安全生产费用使用情况进行监督的职责。项目法人（建设单位）负责提供和保障安全生产费用，施工单位负责具体使用，监理单位负责审核和监督使用是否合理、到位。10.电力工程材料预算价格由（）组成。A.材料原价B.运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费答案：A、B、C、D解析：材料预算价格（或材料单价）是指材料从其来源地运到施工工地仓库或指定堆放地点后的出库价格。其构成包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。E检验试验费属于企业管理费。三、判断题（每题1分，共10分）1.电力工程的建设期利息应计入建设投资中的工程费用。（）答案：错解析：建设期利息属于建设投资的一部分，但独立于工程费用、工程建设其他费用和预备费，单独列项。2.工程量清单中的暂列金额，在竣工结算时，若有剩余，余额归发包人所有。（）答案：对解析：暂列金额是发包人用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。如有剩余，归发包人。3.施工图预算是考核工程成本、进行经济核算的依据。（）答案：对解析：施工图预算是施工单位进行施工准备、编制施工计划、进行经济核算、考核工程成本的依据。4.在电力工程招标中，招标人设有最高投标限价（招标控制价）的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。（）答案：对解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价（招标控制价），并应在招标时公布，或公布其计算方法。5.电力工程中，设备运杂费的计算基数是设备购置费。（）答案：错解析：设备运杂费的计算基数是设备原价。设备购置费=设备原价+设备运杂费。6.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，否则丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。（）答案：对解析：这是《建设工程施工合同（示范文本）》中关于索赔时效的规定，旨在督促当事人及时主张权利，固定证据。7.基本预备费主要用于应对因材料价格异常上涨引起的价差调整。（）答案：错解析：基本预备费用于应对初步设计及概算内难以预料的工程费用，如设计变更、一般自然灾害处理、隐蔽工程验收等。材料价格异常上涨的风险通常通过价差预备费（动态投资部分）或合同约定的价格调整机制来应对。8.电力工程建设用地划拨取得的土地使用权所支付的征地补偿费及土地征收管理费，应计入固定资产其他费用中的建设用地费。（）答案：对解析：建设用地费包括土地征用及迁移补偿费，以及通过划拨方式取得土地使用权而支付的土地征用及迁移补偿费、土地征收管理费等。9.总承包服务费是总承包人为配合协调分包单位施工所发生的费用，由分包单位承担。（）答案：错解析：总承包服务费是总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。该费用由发包人支付给总承包人。10.电力工程竣工结算审核时，对工程量清单漏项的项目，其综合单价应由承包人提出，经发包人确认后执行。（）答案：对解析：工程量清单漏项属于发包人风险。对于工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按合同约定的变更估价原则（如规范中“没有适用或类似”的规定）确定，通常由承包人提出，发包人确认。四、计算题（共2题，每题15分，共30分）1.背景：某220kV变电站新建工程，其建筑工程合同采用固定单价合同。合同约定，钢材价格波动风险在±5%以内由承包人承担，超出±5%部分由发包人承担。施工期间，某月需使用HRB400螺纹钢（Φ20）100吨。投标期基准价格为4000元/吨，施工期当地造价管理部门发布的信息价为4500元/吨。承包人投标报价中，该材料单价为4100元/吨，对应的管理费费率为8%，利润率为5%（以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数）。该部分钢材的运输损耗率为1%，采购保管费率为2.5%。问题：（1）计算该月HRB400螺纹钢（Φ20）的价差调整金额。（2）计算考虑价差调整后，该部分钢材应计入工程结算价款的材料费总额（不含管理费和利润）。答案与解析：（1）计算价差调整金额：①风险幅度：合同约定风险幅度为±5%。基准价4000元/吨，风险幅度值=4000×5%=200元。②判断是否调整：施工期信息价4500元/吨，与基准价4000元/吨的差值为500元>200元，且是正差，需要调整。③计算可调整部分的价格：发包人承担超出±5%部分的价格。可调整的材料单价=基准价×(1+5%)=4000×1.05=4200元/吨。但注意，这是调整的“基准”，不是最终支付价。实际调整时，通常采用“价差调整法”。④计算价差调整金额：施工期信息价超过基准价上限的部分=4500-4200=300元/吨。这部分价差由发包人承担。或者理解为：承包人承担的风险内价格是4200元/吨，超过部分300元/吨由发包人补差。价差调整金额=300元/吨×100吨=30,000元。（另一种理解：若合同约定调整后的价格为：当信息价>基准价(1+5%)时，调整后单价=基准价(1+5%)+(信息价-基准价*(1+5%))=信息价，但风险内部分（4200）与投标价4100的差异由承包人承担或受益。本题采用价差调整法更清晰。）（2）计算结算材料费总额：首先明确，材料费总额=(材料预算价格×消耗量)。材料预算价格包括原价、运杂费、运输损耗、采购保管费。但本题中，投标报价中的4100元/吨是综合了各项费用后的预算价格（或已计入综合单价的材料单价），价差调整是对这个“材料价格”的风险部分进行调整。投标价中的材料费=4100元/吨×100吨=410,000元。加上发包人承担的价差调整金额=30,000元。结算材料费总额（不含管理费和利润）=410,000+30,000=440,000元。（注意：此计算假设投标价4100元/吨已包含运输损耗和采保费。价差调整仅针对材料原价（信息价）的风险部分，通常调整的是不含费的原价差，但题目简化处理为直接调整材料预算价差。严格来说，价差调整基础应为不含运杂费、损耗、采保费的材料原价差，调整后再计取相关费用。但根据题意和常规简化，按上述方法计算。）公式与步骤：价差调整额ΔP=Q其中，Q=100吨，=4500元/吨，=ΔP结算材料费=投标材料费+ΔP2.背景：某110kV线路工程，合同总价（不含税）为2000万元，增值税税率为9%。合同约定，工程预付款为合同总价（不含税）的20%，主要材料及构配件所占比重为60%。工程进度款按月支付，根据经确认的月度完成工程量的80%支付。已知该工程各月实际完成的建安工程费（不含税）如下：第1月200万元，第2月400万元，第3月600万元，第4月400万元，第5月200万元，第6月200万元。工程保修金为结算总价的3%，在竣工结算时一次性扣留。质量保修期为一年。问题：（1）计算该工程的预付款起扣点（按不含税合同价计算）。（2）计算第4个月累计完成工程款、当月应签发付款证书金额（考虑预付款扣回、进度款支付比例、保修金暂不扣），并计算第4个月实际应支付金额（考虑预付款和进度款）。答案与解析：（1）计算预付款起扣点：预付款总额M=起扣点T=P−，其中PT=即当累计完成工程价款（不含税）达到1333.33万元时，开始从进度款中抵扣预付款。（2）计算第4个月付款情况：①先计算累计完成工程款（不含税）：第1月：200万元第2月累计：200+400=600万元第3月累计：600+600=1200万元第4月累计：1200+400=1600万元②判断预付款扣回时点：第3月累计1200万元<起扣点1333.33万元，不扣预付款。第4月累计1600万元>起扣点1333.33万元，因此第4月开始扣回预付款。③计算第4月应扣回预付款数额：从起扣点开始，每月按主要材料比重抵扣当月已完成工程价款中的材料部分。第4月应扣回预付款=(当月累计完成工程款-起扣点)×主要材料比重=(1600-1333.33)×60%=266.67×0.6=160.00万元。（注意：这是当月应扣总额，也可以按当月完成额×比重计算，但需注意累计性，一般采用上述方法。）④计算第4月应签发付款证书金额（进度款支付）：当月完成工程款（不含税）=400按合同，月度支付比例为80%，且保修金在结算时扣留，进度款支付时不扣。当月应签发进度款（不含税）=400⑤计算第4月实际应支付金额（考虑预付款扣回）：第4月实际应支付金额=当月应签发进度款-当月应扣回预付款=320-160=160万元（不含税）。含税支付金额=160×(1+9%)=174.4万元。答案：（1）预付款起扣点为1333.33万元（不含税）。（2）第4个月累计完成工程款1600万元（不含税）；当月应签发付款证书金额（进度款）320万元（不含税）；第4个月实际应支付金额为160万元（不含税），折合含税价174.4万元。五、案例分析题（共2题，每题10分，共20分）1.案例背景：某供电局负责的10kV配网改造工程（肇庆地区）采用公开招标。招标文件规定采用工程量清单计价，固定综合单价合同。合同约定，施工期间当工程造价管理机构发布的人工单价变化超过±5%时，超过部分按实调整。投标期基准日当地综合工日单价为90元/工日。工程实施中，因工期紧张，承包人向项目监理机构提交了夜间施工申请，并获得批准。夜间施工共发生30个工日。施工期间，当地造价管理机构发布新一期人工单价指导价为100元/工日。承包人据此提出费用索赔，要求补偿：（1）夜间施工增加费：按人工单价的150%计算夜间施工津贴；（2）人工价差：对所有工日（含夜间施工工日），因人工单价上涨10元/工日（从90元涨至100元，涨幅11.1%）所发生的全部价差。问题：作为监理工程师，请审核承包人的索赔要求是否合理？并分别说明理由。答案与解析：（1）对于夜间施工增加费索赔：审核意见：部分合理。理由：①夜间施工已经监理批准，属于为完成合同工程所必须发生的措施，因此发生的额外费用应由发包人承担。②但索赔计算方式需审查。合同约定的人工单价调整是针对合同履行期间价格波动风险的调整，而夜间施工增加费是一项独立的措施费，其计算通常基于合同约定或相关计价规定。直接按人工单价的150%计算津贴可能缺乏合同依据。③正确的处理方式应是：根据合同专用条款或《电网工程建设预算编制与计算规定》中关于夜间施工增加费的计算方法进行计取。通常，夜间施工增加费已包含在合同措施项目费中，若合同价中已包含，则不应重复计取；若该夜间施工属于新增的、超出原合同范围的施工内容，或合同约定夜间施工增加费单独计量支付，则可按合同约定的费率或方法计算，一般是以夜间施工工日的“定额人工费”为基数乘以费率，并非简单按市场人工单价的150%。因此，需要核查合同约定和投标报价构成。若合同无明确规定，可参考行业规定协商确定。④结论：承包人有权利索赔夜间施工增加费，但具体金额需按合同约定或双方协商的合理方式计算，而非其单方提出的计算方法。（2）对于人工价差索赔：审核意见：（针对全部工日的价差索赔）不合理；（针对人工单价波动调整）需按合同约定执行。理由：①合同约定，人工单价变化超过±5%时，超过部分按实调整。基准单价90元/工日，变化幅度为(100②但调整的范围是“超过±5%的部分”。即，承包人应承担±5%以内的风险（90×5%=4.5元/工日），发包人承担超出部分（10-4.5=5.5元/工日）。③调整的基数应为合同履行期间发生的、按合同约定应予计量的全部人工工日（通常指定额工日或经确认的实际投入工日），而不仅仅是承包人提出的“所有工日”的模糊概念，且需有详细的人工消耗记录支持。④对于夜间施工工日的人工价差，同样适用于上述调价规则。即夜间施工工日的人工费，其单价调整也遵循合同通用条款，而不是单独给予全额价差补偿。⑤因此，承包人可以就人工单价上涨提出价差调整，但调整金额应为：经审核确认的、在价格波动期间内完成工程所对应的定额工日数量×(100-90×1.05)元/工日。其要求补偿全部10元/工日价差的索赔不合理。2.案例背景：某风电项目（位于肇庆山区）在进行220kV