一级建造师考试（公共课程）题库含答案(西藏自治区阿里地区2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(西藏自治区阿里地区2025年)第一部分：建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.申请批准C.登记D.合同签订【答案】C【解析】本题考查建设用地使用权的设立。根据《民法典》第三百四十九条规定，建设用地使用权自登记时设立。建设用地使用权的设立采登记生效主义，未经登记，不发生物权设立效力。因此，正确选项为C。2.某施工单位在签订施工合同时，未约定工程价款的支付时间。工程竣工验收合格后，发包人一直拖延支付。关于该工程价款支付时间的说法，正确的是（）。A.视为没有约定，施工单位无法主张利息B.按照交易习惯确定C.建设工程已实际交付的，为交付之日D.提交竣工结算文件之日【答案】C【解析】本题考查工程价款支付时间的确定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。故C选项正确。3.在建设工程知识产权保护中，专利权的保护期限计算起算点是（）。A.专利权人提出申请之日B.专利权人获得证书之日C.专利行政部门受理之日D.专利行政部门公告授予之日【答案】A【解析】本题考查专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。注意此处是“申请日”而非“批准日”或“公告日”。4.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.施工安全防护设施的采购和更新B.购买施工人员意外伤害保险C.违反安全操作规程的罚款D.发放安全奖金【答案】A【解析】本题考查安全生产费用的使用。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。B、C、D选项均不符合规定。5.关于建设工程质量保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是（）。A.屋面防水工程的保修期为3年B.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期C.电气管线工程的保修期为2年D.给排水管道工程的保修期为5年【答案】B【解析】本题考查最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》规定：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。故A、C、D选项错误，B选项正确。6.某施工单位租赁了一台塔吊，在使用过程中发现塔吊存在严重安全隐患。根据《特种设备安全法》，该施工单位应当立即采取的措施是（）。A.停止使用并通知出租单位B.报告特种设备安全监督管理部门C.自行维修后继续使用D.贴上警示标志后低速使用【答案】A【解析】本题考查特种设备的安全使用管理。根据《特种设备安全法》，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书注销手续。对于租赁的设备，使用单位发现隐患应停止使用并通知出租单位进行维修或更换，而不是直接报废或自行维修。在紧急情况下，首要任务是停止使用并消除隐患。7.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.5B.10C.15D.20【答案】D【解析】本题考查招标文件的发售期限与投标时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。8.施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，资质许可机关应当（）。A.予以警告，并责令限期改正B.撤销资质，并处3年以上罚款C.撤销资质，3年内不得再次申请该项资质D.降低资质等级【答案】C【解析】本题考查以不正当手段取得资质的法律责任。根据《建筑业企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关真实情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，资质许可机关不予许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质，并处3万元以上罚款；申请人在3年内不得再次申请建筑业企业资质。故C选项正确。9.根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内提前（）日通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3B.7C.15D.30【答案】A【解析】本题考查劳动者解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。注意与正式期提前30日通知的区别。10.关于建设工程施工合同中纠纷解决途径的约定，下列说法正确的是（）。A.只能约定仲裁B.只能约定诉讼C.可以在合同中同时约定仲裁和诉讼D.仲裁和诉讼只能约定其一【答案】D【解析】本题考查仲裁与诉讼的关系。仲裁与诉讼是两种不同的争议解决方式。有效的仲裁协议排除法院的管辖权。当事人既可以在合同中约定仲裁，也可以约定诉讼，但“或裁或审”的约定通常被认定为无效仲裁协议，只能选择其一。如果在合同中同时约定仲裁和诉讼，该仲裁条款无效，但诉讼条款可能有效（视具体表述而定，通常原则是二选一）。但根据仲裁法司法解释，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中一个；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。对于仲裁和诉讼同时约定的，仲裁协议无效，去法院起诉。因此，D选项最符合法律原理。11.某工程竣工验收合格后，承包人向发包人提交了竣工结算文件。发包人在约定期限内不予答复。根据司法解释，视为发包人认可竣工结算文件的期限是（）。A.约定期限届满之次日B.承包人提交文件之日C.竣工验收合格之日D.发包人收到文件之日【答案】A【解析】本题考查竣工结算的默认认可。当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。这里的“视为认可”的时间点是约定期限届满之时。12.施工企业的安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A.1B.3C.6D.12【答案】B【解析】本题考查安全生产许可证的延期。安全生产许可证的有效期为3年。企业应当于安全生产许可证有效期届满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。13.根据《民法典》，下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.宅基地使用权C.学校的教学楼D.建设用地使用权【答案】D【解析】本题考查抵押财产的范围。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。以下财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。故A、B、C不可抵押，D可以。14.某施工现场发生生产安全事故，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元。该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B【解析】本题考查生产安全事故的等级划分。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故等级划分如下：（1）特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失；（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失；（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。本题中3人死亡，10人重伤，符合较大事故的标准（注意重伤人数达到10人即为较大事故）。15.关于建设单位工程质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位可以将检测业务委托给具有相应资质的施工单位C.建设单位可以暗示施工单位使用不合格的建筑材料D.建设单位因装修工程需要变动建筑主体结构的，需经设计单位提出设计方案【答案】A【解析】本题考查建设单位的质量责任。A选项正确，建设单位不得任意压缩合理工期，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准。B选项错误，检测业务应当委托给具有相应资质的检测单位，而不是施工单位。C选项错误，这是明令禁止的。D选项错误，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。16.根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾排放量控制在（）。A.300吨/万平方米以下B.400吨/万平方米以下C.500吨/万平方米以下D.600吨/万平方米以下【答案】B【解析】本题考查绿色施工要求。《绿色施工导则》规定，力争建筑垃圾排放量控制在400吨/万平方米以下。17.劳动者患病，非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以（）。A.随时解除劳动合同，且无需支付经济补偿B.提前30日以书面形式通知劳动者本人解除劳动合同，并支付经济补偿C.不得解除劳动合同D.只能终止劳动合同【答案】B【解析】本题考查用人单位可以解除劳动合同的情形。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。此种解除需支付经济补偿。18.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方必须具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标D.联合体中资质等级低的成员的业务范围作为联合体的业务范围【答案】B【解析】本题考查联合体投标。A选项错误，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。B选项正确，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。C选项错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。D选项错误，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；不同专业的，按照各自的专业分工承担工作。19.某建设单位与施工单位签订了施工合同，合同中约定了仲裁条款。后双方发生争议，建设单位直接向法院起诉。施工单位未在首次开庭前提出异议。对此，法院应当（）。A.裁定驳回起诉B.判决驳回诉讼请求C.受理并继续审理D.移送仲裁委员会【答案】C【解析】本题考查仲裁协议的效力。当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。故C选项正确。20.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.5【答案】D【解析】本题考查提存。债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。5年是除斥期间。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，下列关于格式条款的说法中，正确的有（）。A.提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款E.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】ABCE【解析】本题考查格式条款。A正确，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务。B正确，提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。C正确，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。E正确，对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。D错误，格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。22.建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】ABCD【解析】本题考查竣工验收的条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。注意E选项应为“有施工单位签署的工程保修书”，这是法定条件之一。但通常在多选题中，如果选项完全一致则全选。此处E选项也是正确的。但需注意，根据《建设工程质量管理条例》，确实包括E选项。故全选ABCDE。修正：在实际考试中，E选项也是法定条件。因此答案为ABCDE。23.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.不同投标人的投标文件由同一单位编制E.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】ABCE【解析】本题考查串通投标。A、B、C、E均属于投标人相互串通投标的情形。D选项属于视为投标人相互串通投标的情形。题目问的是“属于”，D选项属于“视为”，性质不同，但在某些旧题库中可能混同。严格按法条，D属于“视为”。不过通常在考试中，视为串通也是串通的一种认定形式。但为了严谨，ABCE是明确的“相互串通”。D是“视为串通”。如果题目问“视为”，则选D。如果问“属于”，通常包括视为。但根据《实施条例》第三十九条和第四十条的区分，ABCE是第三十九条，D是第四十条。通常考试会区分开。如果题目没有“视为”二字，优先选第三十九条。但根据出题习惯，往往将“视为”也作为“属于”的一种。但在本题设置中，为了体现区分，建议选ABCE。自我修正：在大多数一建真题中，若问“属于投标人相互串通投标的情形”，通常指第三十九条列举的主动行为。第四十条是“视为”。故选ABCE。24.关于施工许可证的说法，正确的有（）。A.施工许可证由建设单位申请领取B.施工许可证由施工单位申请领取C.施工许可证应当放置在施工现场备查D.施工许可证实行年度检验制度E.未取得施工许可证擅自施工的，可能面临责令停止施工和罚款的处罚【答案】ACE【解析】本题考查施工许可证。A正确，施工许可证由建设单位申请。B错误。C正确，施工许可证应当放置在施工现场备查。D错误，施工许可证不存在年度检验制度，存在延期制度。E正确，未取得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款。25.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时提出意见和建议B.继续施工，按图施工是义务C.自行修改设计文件D.报告建设单位要求设计单位修改E.停止施工【答案】AD【解析】本题考查施工单位的质量责任。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。注意，发现差错并不意味着必须立即停止施工（除非涉及重大安全隐患），首要义务是提出意见和建议。通常做法是报告建设单位，由建设单位组织设计单位修改。A选项直接来自法条，D选项是实务流程。故选AD。26.关于建设工程返修的说法，正确的有（）。A.返修包括施工过程中出现的质量缺陷的返修B.返修包括竣工验收不合格的返修C.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修D.返修费用由责任方承担E.施工单位无权拒绝返修【答案】ABDE【解析】本题考查返修。A、B正确，返修既包括施工过程中的质量缺陷，也包括竣工验收不合格。C错误，对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位应负责返修，但返修费用由责任方承担。D正确，返修费用由责任方承担。E正确，施工单位无权拒绝返修，这是法定义务。27.根据《劳动合同法》，用人单位可以单方面解除劳动合同且无需支付经济补偿的情形有（）。A.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害D.劳动者被依法追究刑事责任E.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作【答案】ABCD【解析】本题考查用人单位单方解除劳动合同（过失性辞退）。A、B、C、D均属于过失性辞退，无需支付经济补偿。E选项属于非过失性辞退，需要支付经济补偿。28.关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.书证应当提交原件C.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证D.涉及国家秘密的证据，不得在法庭上出示E.只有经过法定程序查证属实，才能作为认定事实的根据【答案】ABCE【解析】本题考查民事诉讼证据。A正确，谁主张谁举证。B正确，书证应当提交原件。C正确，证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。D错误，涉及国家秘密的证据，也应当在法庭上出示，只是不得公开质证（不公开审理）。E正确，证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。29.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B.恶意串通，损害国家利益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同【答案】BCDE【解析】本题考查无效合同的类型。A选项错误，一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，如果不损害国家利益，属于可撤销合同，而非无效合同。B、C、D、E均属于无效合同的法定情形。30.关于建设工程保修的说法，正确的有（）。A.建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日B.屋面防水工程的保修期为5年C.供热系统的保修期为2个采暖期D.保修期内的维修费用由施工单位承担E.因地震造成的质量缺陷，施工单位不承担保修责任【答案】ABC【解析】本题考查保修制度。A正确，保修期从竣工验收合格之日起计算。B、C正确，符合法定最低保修期限。D错误，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果是施工原因，由施工单位承担；如果是使用不当，由用户承担。E正确，不可抗力（如地震）造成的质量缺陷，施工单位不承担保修责任，属于免责范围。修正：题目问“正确的有”，E也是正确的说法。故选ABCE。三、案例分析题（共3题，每题20分）（一）背景资料：西藏自治区阿里地区某重点基础设施建设项目，由于地处高海拔、高寒地区，施工条件极其恶劣。甲施工企业通过招投标程序中标，与建设单位乙签订了施工总承包合同。合同约定工期为18个月，因不可抗力导致的工期顺延需经监理单位确认。施工过程中，发生了如下事件：事件1：由于阿里地区突降暴雪，导致现场道路中断，材料运输受阻，施工停滞15天。事件2：甲企业将其承包的主体结构工程分包给丙公司，乙建设单位对此表示默认。事件3：工程竣工验收时，乙建设单位以甲企业未按合同约定提交竣工结算文件为由，拒绝组织验收。事件4：在保修期内，发现屋面存在大面积渗漏，经鉴定是由于设计缺陷造成的。问题：1.事件1中，甲企业能否要求工期顺延？请说明理由。2.事件2中，甲企业和丙公司的分包行为是否合法？请说明理由。3.事件3中，乙建设单位拒绝组织验收的做法是否正确？请说明理由。4.事件4中，甲企业是否应当承担保修责任？维修费用应由谁承担？请说明理由。【答案与解析】1.能要求工期顺延。理由：根据《民法典》及《建设工程施工合同（示范文本）》的相关规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。阿里地区突降暴雪属于不可抗力事件。因不可抗力导致的工期延误，工期延误相应顺延。虽然合同约定需监理单位确认，但暴雪导致道路中断是客观事实，监理单位应当予以确认。2.不合法。理由：根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本案中，甲企业将主体结构工程分包给丙公司，违反了“主体结构必须由总承包单位自行完成”的强制性规定，属于违法分包。建设单位的默认行为不能改变违法分包的性质。3.不正确。理由：根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备的条件包括完成建设工程设计和合同约定的各项内容等。提交竣工结算文件是工程结算阶段的义务，而竣工验收是工程质量确认阶段的环节。建设单位以未提交竣工结算文件为由拒绝组织验收，不符合法律规定。只要工程实体质量符合要求且具备竣工验收条件，建设单位就应当组织验收。4.甲企业应当承担保修责任；维修费用应由设计单位承担。理由：根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行质量保修制度。施工单位在保修期内负有保修义务。对于非施工单位原因造成的质量问题（如设计缺陷），施工单位也应当负责维修，但维修费用由责任方承担。本案中，屋面渗漏虽因设计缺陷造成，但甲企业作为施工总承包单位，有义务进行保修。维修费用应向建设单位主张，由建设单位依据设计合同向设计单位追偿，或根据合同约定直接由设计单位承担。（二）背景资料：某大型商业综合体工程，由甲公司总承包，乙监理公司监理。施工过程中，甲公司租赁了丙租赁公司的一台塔式起重机。该塔吊在安装调试后，未进行检测即投入使用。某日，该塔吊在吊运过程中发生倒塌，造成2人死亡，3人重伤，直接经济损失150万元。事故发生后，甲公司项目经理立即组织人员抢救伤员，并于2小时后向当地安全生产监督管理部门报告。有关部门组成事故调查组进行调查。问题：1.该塔吊在使用前存在哪些违法行为？2.本次事故属于哪个等级？请说明理由。3.甲公司项目经理的报告行为是否符合规定？请说明理由。4.关于塔吊的安装、拆卸和使用，有哪些特殊的安全管理规定？【答案与解析】1.违法行为有：（1）未进行检测即投入使用。根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在使用施工起重机械……等设施前，应当委托具有相应资质的检验检测机构进行验收检验，检测合格后方可使用。（2）未办理使用登记。根据规定，施工单位应当自施工起重机械……验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。2.属于一般事故。理由：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故等级划分标准为：（1）特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上损失；（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下损失；（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下损失；（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。本次事故造成2人死亡（3人以下），3人重伤（10人以下），150万元损失（1000万元以下），符合一般事故的标准。3.不符合规定。理由：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。本案中，项目经理（单位负责人）在事故发生后2小时才报告，超过了“1小时内”的法定时限。4.特殊安全管理规定包括：（1）安装、拆卸单位必须具有相应资质。（2）安装、拆卸单位应当编制拆装方案，制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。（3）安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。（4）使用单位应当在验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。（5）施工起重机械在使用前，必须经过有资质的检验检测机构检测合格。（三）背景资料：A建设单位与B施工单位签订了某住宅楼施工合同。合同约定：工程进度款按月支付，在确认计量结果后14天内支付。B施工单位按月申报工程量，A建设单位在收到B提交的工程量报告后第28天支付了进度款。工程竣工结算时，B提交了结算报告，A在收到结算报告后56天内未予答复。后双方因结算发生争议，B向法院起诉。A抗辩称B未在诉讼时效内主张权利，已超过诉讼时效。问题：1.A建设单位支付进度款的行为是否符合合同约定？请说明理由。2.A建设单位对竣工结算报告56天未予答复，法律后果是什么？3.A建设单位关于诉讼时效的抗辩是否成立？请说明理由。4.如果双方在合同中约定了仲裁条款，B能否直接向法院起诉？【答案与解析】1.不符合约定。理由：合同约定“在确认计量结果后14天内支付”。A建设单位在收到报告后第28天才支付，超过了合同约定的14天期限，构成了违约。根据《建设工程施工合同（示范文本）及通用条款，发包人应在计量确认后14天内向承包人支付工程进度款。2.视为A建设单位认可竣工结算文件。理由：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。如果合同中没有约定“视为认可”的期限，则按建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定（约定期限为28天），发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定期限内（28天）没有提出意见，则视认可。本案中A在56天内未予答复，已超过法定或约定的28天期限，因此视为认可。3.不成立（或视具体情况，通常不成立）。理由：建设工程价款的支付请求权属于债权，受诉讼时效约束。诉讼时效期间为3年。B在工程竣工后已提交结算报告，且一直在主张权利（提交结算报告即为主张权利的一种方式，且随后提起诉讼），并未超过3年的诉讼时效期间。因此，A的抗辩理由不成立。4.不能。理由：根据《仲裁法》和《民事诉讼法》的规定，当事人采用了仲裁协议解决纠纷的，应当向仲裁委员会申请仲裁，不得向人民法院起诉。一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理（除非仲裁协议无效）。因此，如果合同中存在有效的仲裁条款，B应当向仲裁委员会申请仲裁，而不能直接向法院起诉。第二部分：建设工程项目管理一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）31.建设工程项目管理的核心任务是项目的（）。A.目标控制B.组织协调C.合同管理D.信息管理【答案】A【解析】本题考查项目管理的核心任务。由于项目管理的核心任务是项目的目标控制，因此按项目管理学的基本理论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。32.关于项目结构分解的说法，正确的是（）。A.项目结构分解应保持项目对象的单一性B.项目结构分解应考虑项目的合同结构C.同一项目结构分解方法是唯一的D.项目结构分解应与项目组织结构保持一致【答案】B【解析】本题考查项目结构分解。项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点和参考以下原则进行：（1）考虑项目进展的总体部署；（2）考虑项目的组成；（3）有利于项目实施任务发包和有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构；（4）有利于项目目标的控制；（5）结合项目管理的组织结构等。因此，B选项正确。A选项单一性不是主要原则；C选项方法不唯一；D选项应结合组织结构，但不一定完全一致。33.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第9天，最早完成时间为第15天，最晚开始时间为第11天，最晚完成时间为第17天，则工作M的总时差为（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】A【解析】本题考查总时差的计算。总时差等于最迟开始时间减去最早开始时间，或者最迟完成时间减去最早完成时间。TF或者TF34.建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。A.如何组织该项目的开发或建设B.项目建设的意义C.项目的定义D.项目的建设目标【答案】A【解析】本题考查实施阶段策划。建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。而决策阶段策划的主要任务是定义开发或建设的任务和意义。35.施工成本核算中，需按照规定的开支范围，对施工费用进行归集，这是（）的要求。A.成本预测B.成本计划C.成本核算D.成本控制【答案】C【解析】本题考查成本核算。成本核算的基本步骤包括：按照规定的开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额；根据成本核算对象，计算出该项目的总成本和单位成本。36.关于关键工作和关键线路的说法，正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作没有机动时间C.关键线路只有一条D.关键工作的总时差为0【答案】A【解析】本题考查关键线路和关键工作。A选项正确，自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。B选项错误，关键工作可能有自由时差，但总时差最小（通常为0）。C选项错误，关键线路可能有多条。D选项错误，关键工作的总时差最小，不一定为0（当要求工期等于计划工期时为0）。37.在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，且合同中没有适用或类似的综合单价，其综合单价应由（）确认。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人协商【答案】D【解析】本题考查工程变更价款的确定。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。因此，应由双方协商确认。38.建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①调查研究和收集资料；②编制总进度计划；③进行项目结构分析；④进度计划系统的结构分析；⑤项目的工作编码。正确的顺序是（）。A.①-③-④-⑤-②B.①-④-③-⑤-②C.③-①-④-⑤-②D.①-③-⑤-④-②【答案】A【解析】本题考查总进度目标论证的工作步骤。步骤如下：调查研究和收集资料→项目结构分析→进度计划系统的结构分析→项目的工作编码→编制各级进度计划。故A正确。39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为（）。A.工程竣工验收合格后28天内B.工程竣工验收报告经发包人认可后28天内C.工程竣工验收报告经监理人认可后28天内D.工程竣工验收合格后14天内【答案】B【解析】本题考查竣工结算程序。根据示范文本，承包人应在工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。40.施工质量控制的特点中，由于施工生产具有流动性和综合性，需要根据产品生产的特点进行质量控制，这体现了（）。A.终检局限大B.控制面广C.过程控制要求高D.因素多控制难【答案】B【解析】本题考查施工质量控制的特点。控制面广是指工程固定，施工流动，导致控制点多面广，控制难度大。终检局限大是指不能像工业产品那样通过拆卸或解体来检查内在质量。过程控制要求高是指必须进行过程控制。因素多控制难是指影响质量的因素多。题目描述强调流动性和综合性导致控制点多，属于控制面广。41.在双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。A.总时差B.自由时差C.持续时间D.逻辑关系【答案】B【解析】本题考查时标网络计划。在双代号时标网络计划中，波形线的长度表示该工作的自由时差。42.建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架坍塌事故制定的应急预案属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.现场应急预案【答案】B【解析】本题考查应急预案的分类。专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等）、危险源和应急保障而制定的计划或方案。因此，针对脚手架坍塌事故制定的应急预案属于专项应急预案。43.施工企业质量管理体系文件的构成中，（）是质量手册的支持性文件。A.程序文件B.质量计划C.质量记录D.质量方针【答案】A【解析】本题考查质量管理体系文件构成。质量管理体系文件构成包括质量手册、程序文件、质量记录。其中，质量手册是纲领性文件；程序文件是质量手册的支持性文件；质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映。44.某工程合同总额为2000万元，工程预付款为300万元，主要材料、构件所占比重为50%，则起扣点为（）万元。A.1400B.1600C.1200D.1000【答案】A【解析】本题考查工程预付款起扣点。公式为：T=其中T为起扣点，P为合同总额，M为预付款，N为主要材料比重。T=45.建设工程项目施工环境管理中的“环境”是指（）。A.社会环境B.自然环境C.工程管理环境D.以上所有【答案】D【解析】本题考查施工环境控制。施工环境控制中的环境包括：工程技术环境（如地质、水文）、工程管理环境（如质量保证体系）、劳动作业环境（如作业面）。广义上讲，A、B、C均属于环境控制的范畴。在教材中，通常指施工现场的周边环境、自然条件等。但最全面的选项是D。46.某分部工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），则其关键线路有（）条。（注：此处为文字描述，假设图示为：1->2(3天),1->3(2天),2->4(2天),3->4(4天),4->5(3天)）A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】本题考查关键线路的判断。根据描述：线路1：1-2-4-5，持续时间=3+2+3=8天。线路2：1-3-4-5，持续时间=2+4+3=9天。最长时间为9天，故关键线路只有1条（1-3-4-5）。47.关于建设工程职业健康安全与环境管理体系内部审核的说法，正确的是（）。A.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制B.内部审核由第三方认证机构进行C.内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价D.内部审核是管理体系接受政府监督的一种机制【答案】A【解析】本题考查内部审核。内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。B选项错误，第三方进行的是管理评审或认证审核。C选项错误，最高管理者进行的是管理评审。D选项错误，内部审核是企业内部行为。48.施工成本偏差分析中，常用的表达方法不包括（）。A.横道图法B.表格法C.曲线法D.网络图法【答案】D【解析】本题考查偏差分析方法。常用的偏差分析方法有横道图法、表格法、曲线法。网络图法不用于成本偏差分析。49.根据《建设工程工程量清单计价规范》，若合同中未约定，当工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时，确定综合单价应依据（）。A.设计图纸B.项目特征描述C.清单计价规范D.中标人的投标报价【答案】A【解析】本题考查项目特征不符的处理。在工程量清单计价中，项目特征是确定综合单价的基础。如果合同中未约定，当工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准确定综合单价。因为实际施工是按图纸进行的。50.建设工程项目的风险类型中，如火灾、爆炸等属于（）。A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险【答案】C【解析】本题考查项目风险类型。火灾、爆炸等通常归类为工程环境风险（或安全风险）。虽然也涉及管理，但在教材分类中，自然及不可抗力、火灾等通常归入工程环境风险。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.建设工程项目施工成本控制的主要依据有（）。A.工程承包合同B.施工成本计划C.进度报告D.工程变更E.索赔报告【答案】ABCD【解析】本题考查成本控制的依据。成本控制的依据包括：工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更。索赔报告是结果，不是控制依据。52.关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（）。A.总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要B.大型建设工程项目总进度目标论证的第一步工作是调查研究和收集资料C.若总进度目标不可能实现，则应调整项目总进度目标D.各子系统进度是总进度目标论证的基础E.总进度目标论证应分析各项工作之间的逻辑关系【答案】ABDE【解析】本题考查总进度目标论证。A正确，核心工作是编制总进度纲要。B正确，第一步是调研。收集资料。C错误，若总进度目标不可能实现，应调整项目进度目标（即总进度目标本身不能轻易改变，而是调整实现目标的方案或措施）。D正确，总进度目标分解是论证的基础。E正确，分析逻辑关系是论证的内容之一。53.施工质量事故处理的基本方法有（）。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.限制使用E.不作处理【答案】ABCDE【解析】本题考查质量事故处理方法。施工质量事故处理的基本方法包括：修补处理、加固处理、返工处理、限制使用、不作处理、报废处理。故ABCDE全选。54.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消合同中任何一项工作【答案】ABCD【解析】本题考查工程变更的范围。根据示范文本，工程变更包括：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（5）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。注意E选项“取消合同中任何一项工作”如果被转由他人实施，则不属于发包人的变更指令范围，属于违法转包或新合同。但在通常理解中，取消工作也是变更的一种，不过示范文本有除外规定。在多选题中，如果选项是E“取消合同中任何一项工作”，通常被视为变更，但严格按13版示范文本，有除外情形。A、B、C、D明确属于变更。建议选ABCD。55.建设工程监理的工作性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.强制性【答案】ABCD【解析】本题考查监理的工作性质。建设工程监理的工作性质具有服务性、科学性、独立性和公平性。E选项错误，监理是委托服务，不是强制的（虽然法律规定强制监理范围，但工作性质本身是服务）。56.施工合同索赔成立的条件包括（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出B.造成费用增加的原因，不属于承包人的行为责任C.造成费用增加的原因，不属于承包人的风险责任D.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知书和索赔报告E.发包人同意【答案】ABCD【解析】本题考查索赔成立的条件。索赔成立的条件必须同时具备：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知书和索赔报告。E选项不是成立条件，是结果。57.关于建设工程项目信息管理的说法，正确的有（）。A.信息管理是指信息传输的合理的组织和控制B.项目信息管理的目的是为项目预测和决策提供依据C.建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息D.建设工程项目的信息处理应由业主方负责E.建设工程项目的信息可以由人工处理，也可以由计算机处理【答案】ABCE【解析】本题考查信息管理。A正确，信息管理是信息的传输、组织和控制。B正确，目的是为预测和决策服务。C正确，包括全过程信息。D错误，信息处理各方都有责任，不仅仅是业主。E正确，手段多样。58.施工质量验收中，检验批质量验收合格的条件包括（）。A.主控项目的质量经抽样检验均应合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据、质量检查记录D.具有完整的总监理工程师验收记录E.观感质量符合要求【答案】ABC【解析】本题考查检验批质量验收。检验批合格质量应符合：（1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；（2）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。D、E是分部或单位工程验收的要求。59.建设工程安全生产管理制度中，属于“三类人员”考核任职制度中的“三类人员”是指（）。A.企业主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特种作业人员E.作业人员【答案】ABC【解析】本题考查三类人员考核制度。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员和其他相关人员的安全生产考核，针对的是企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员。60.关于赢得值法（EVM）的说法，正确的有（）。A.赢得值法主要用来分析进度偏差B.CV=BC.SV=BD.CPI=E.SPI=【答案】BCD【解析】本题考查赢得值法。A错误，不仅分析进度，还分析成本。B正确，CV=已完工作预算投资-已完工作实际投资，小于0超支。C正确，SV=已完工作预算投资-计划工作预算投资，大于0提前。D正确，CPI=已完工作预算投资/已完工作实际投资，小于1超支。E错误，SPI>1表示进度提前。三、案例分析题（共3题，每题20分）（四）背景资料：某施工单位承接了一项住宅楼工程，建筑面积20000平方米，地上18层，地下2层。施工单位项目经理部编制了施工组织设计，并经监理单位审核签认。在施工过程中发生了以下事件：事件1：基坑开挖时，发现地下文物，导致停工30天，施工单位向建设单位提出工期和费用索赔。事件2：主体结构施工时，由于钢筋工操作失误，导致一根梁的钢筋保护层厚度过大，经设计单位核算，满足结构安全和使用功能，但影响美观。事件3：外架拆除时，发生高处坠落事故，造成1人死亡，2人轻伤。事故调查发现，拆架人员未系安全带，且现场无安全警戒人员。事件4：工程竣工验收时，施工单位提交了包括工程概况、技术档案等在内的竣工资料