河南新乡市2025年电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案

河南新乡市2025年电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，项目管理的核心目标是实现项目的（）。A.成本最低B.质量最优C.进度最快D.造价、质量、进度的多目标优化【答案】D【解析】电力工程建设管理是一个复杂的系统工程，单纯追求成本最低、质量最优或进度最快都可能导致项目整体失败。项目管理的核心目标是在受制约的条件下，实现造价（成本）、质量、进度（时间）三大控制目标的协同优化，确保项目成功交付。2.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，属于措施项目费的是（）。A.工程排污费B.环境保护费C.社会保障费D.财产保险费【答案】B【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。环境保护费属于措施项目费。工程排污费、社会保障费通常归为规费；财产保险费通常列入其他费用或企业管理费中。3.某输电线路工程，初步设计概算静态投资为5000万元，建设期贷款利息为300万元，则该工程的动态投资为（）万元。A.4700B.5000C.5300D.5600【答案】C【解析】电力建设工程项目总投资通常包括静态投资和动态投资。动态投资=静态投资+建设期贷款利息+价差预备费等。本题中，动态投资=5000+300=5300万元。4.在电力工程招投标过程中，招标控制价应在招标文件中公布，且（）。A.只能公布总价，不得公布详细组成B.可以根据投标人情况适当上浮C.不得上浮或下浮D.仅作为评标参考，不具备强制性【答案】C【解析】招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。招标控制价应在招标文件中公布，不应上浮或下浮。5.施工合同中，关于预付款的扣回方式，通常采用（）。A.工程完工后一次性扣回B.按照合同约定比例分期扣回C.从第一次支付工程款开始扣回D.不扣回，作为最终价款的一部分【答案】B【解析】预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前支付的一笔款项。随着工程进展，发包人会从支付给承包人的工程款中，按照合同约定的比例或公式分期扣回，通常在工程款支付至一定比例时全部扣完。6.下列关于电力工程竣工结算的说法，错误的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人核对B.竣工结算反映的是工程实际造价C.竣工结算必须在竣工验收合格后进行D.竣工结算就是合同价款，不得调整【答案】D【解析】竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。由于施工过程中存在工程变更、索赔、物价调整等因素，竣工结算价款通常不等于合同初始价款，需要对合同价款进行调整。7.在电力工程概预算编制中，人工费应包含（）。A.基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费B.基本工资、奖金、津贴C.基本工资、社会保险费、住房公积金D.工资、奖金、利润分成【答案】A【解析】电力工程定额人工费一般由基本工资、工资性补贴（如物价补贴、煤燃气补贴等）、辅助工资（如非作业工日发放的工资和工资性补贴）以及职工福利费组成。选项C中的社会保险费和住房公积金通常列入规费。8.某变电站工程，因设计变更导致工程量增加，且该增加部分超出合同约定范围，则该部分工程量的综合单价（）。A.直接采用合同中已有的综合单价B.由承包人自主报价C.参照合同中类似项目的综合单价，由承发包双方确认D.由造价管理部门裁定【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当合同中没有适用或类似的综合单价时，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。如果合同中有类似项目，通常参照类似项目的综合单价，由承发包双方协商确认后作为结算依据。9.在电力工程建设管理中，FIDIC合同条件主要适用于（）。A.国内小型电力维修项目B.国际工程总承包项目C.家用电力设施安装D.电网规划咨询项目【答案】B【解析】FIDIC合同条件是国际咨询工程师联合会编制的，被国际工程界广泛认可的标准合同条件，主要适用于国际工程总承包、咨询等项目，强调业主、工程师、承包商三方的权利义务平衡。10.下列材料中，属于电力安装工程主要材料的是（）。A.脚手架B.模板C.电力电缆D.混凝土【答案】C【解析】主要材料是指构成工程实体的直接材料。电力电缆直接构成输配电线路的实体，属于主要材料。脚手架、模板属于周转性材料，属于措施项目范畴；混凝土属于建筑工程主要材料，但在安装工程语境下，电缆更为典型。11.建设项目总概算的编制顺序是（）。A.单位工程概算→单项工程概算→建设项目总概算B.单项工程概算→单位工程概算→建设项目总概算C.分部分项工程概算→单位工程概算→建设项目总概算D.建设项目总概算→单项工程概算→单位工程概算【答案】A【解析】概算编制遵循从局部到整体的原则。首先编制各单位工程概算，然后将各单位工程概算汇总编制成单项工程概算，最后将各单项工程概算汇总并加上工程建设其他费用、预备费等，形成建设项目总概算。12.在电力工程索赔中，承包人要求延长工期是由于（）。A.发包人要求提高工程质量标准B.物价大幅上涨C.承包人机械故障D.季节性雨季【答案】A【解析】工期索赔通常是由非承包人原因造成的工期延误。发包人要求提高工程质量标准属于业主原因，且可能导致工期延长，承包人可以提出工期和费用索赔。物价上涨通常只涉及费用索赔（若合同约定可调）；承包人机械故障属于承包人自身原因；季节性雨季通常视为有经验的承包人可以预见的风险，一般不予索赔工期。13.根据《建设工程质量管理条例》，电气管线、给排水管道、设备安装的保修期限最低为（）年。A.1B.2C.5D.设计文件规定的合理使用年限【答案】B【解析】根据条例规定，电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。14.电力工程造价控制的关键阶段是（）。A.决策和设计阶段B.招投标阶段C.施工阶段D.竣工验收阶段【答案】A【解析】虽然造价控制贯穿于项目全过程，但决策和设计阶段对工程造价的影响程度最大，约占70%-90%。一旦设计方案确定，施工阶段的造价控制主要是在限额内进行优化，难以大幅度降低成本。15.某土方工程，招标工程量清单工程量为1000m³，因施工变更实际完成工程量为1500m³，若合同约定幅度为10%，则超出部分工程量为（）m³。A.500B.400C.100D.0【答案】B【解析】根据清单计价规范，当工程量变更幅度超过合同约定（通常为10%）时，超过部分的综合单价需调整。计算公式：超出部分=实际工程量-招标工程量×(1+幅度)。即1500−16.在网络计划中，关键线路是指（）。A.持续时间最短的线路B.持续时间最长的线路C.最早开始时间与最迟开始时间相等的线路D.资源消耗最多的线路【答案】B【解析】关键线路是网络计划中总持续时间最长的线路，它决定了项目的总工期。关键线路上的工作称为关键工作，其总时差为零（或为最小值）。17.下列费用中，不属于工程建设其他费用的是（）。A.建设用地费B.可行性研究费C.研究试验费D.企业管理费【答案】D【解析】工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。企业管理费属于建筑安装工程费用中的间接费。18.进口设备增值税的组成计税价格是（）。A.离岸价(FOB)+国际运费+运输保险费B.到岸价(CIF)+关税+消费税C.到岸价(CIF)+关税D.离岸价(FOB)+关税【答案】B【解析】进口设备增值税的计税基础为组成计税价格。公式为：组成计税价格=到岸价(CIF)+关税+消费税。增值税额=组成计税价格×增值税税率。19.在电力工程价款结算中，质量保证金通常为工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】B【解析】根据相关管理规定，工程质量保证金一般预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。部分旧标准或特定合同可能约定为5%，但目前主流标准及新规倾向于不高于3%。20.某项目投资现金流量的现值为1000万元，基准收益率为8%，则该项目（）。A.内部收益率小于8%B.内部收益率大于8%C.净现值大于0D.净现值等于0【答案】C【解析】题目指出“投资现金流量的现值为1000万元”，这通常被理解为净现值（NPV）为1000万元。若NPV=1000万元>0，说明项目的盈利能力超过了基准收益率，因此内部收益率（IRR）大于基准收益率8%。21.电力工程定额中的“劳动定额”主要表现形式是（）。A.时间定额和产量定额B.人工消耗定额和材料消耗定额C.机械台班定额和费用定额D.预算定额和概算定额【答案】A【解析】劳动定额（人工定额）是指在正常施工条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量标准。其主要表现形式为时间定额（工日/单位产品）和产量定额（单位产品/工日），两者互为倒数。22.在施工图预算审查中，全面审查法的特点是（）。A.优点是全面、细致，缺点是工作量大B.优点是速度快，缺点是漏项多C.适用于规模较小的工程D.适用于分组计算审查【答案】A【解析】全面审查法（又叫逐项审查法）就是按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项进行详细审查。其优点是全面、细致、审查质量高，缺点是工作量大、时间长。选项C也是其适用场景，但A是对其特点最本质的描述。23.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的（）内核对。A.7天B.14天C.28天D.56天【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》及相关合同示范文本，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对。若在规定期限内未核对，视为认可承包人提交的结算文件。24.下列关于不可抗力后果的承担，说法正确的是（）。A.工程本身的损失由承包人承担B.承包人人员伤亡由发包人承担C.运至施工现场的材料损失由发包人承担D.停工期间承包人机械的折旧费由发包人承担【答案】C【解析】不可抗力导致的后果，费用承担原则如下：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责；承包人机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担。25.在电力工程工程量清单计价中，其他项目清单包含的内容是（）。A.暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费B.暂列金额、规费、税金、利润C.管理费、利润、措施费、规费D.人工费、材料费、机械费、利润【答案】A【解析】其他项目清单主要包含暂列金额（用于不可避免的变更）、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工（用于零星工作）、总承包服务费（总承包人对分包人提供服务的配合费）。26.某输变电工程，合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，由于（）原因，发包人应承担合同价款调整的风险。A.市场材料价格大幅上涨B.工程量清单漏项C.承包人施工组织不当导致效率降低D.地质条件微小变化【答案】B【解析】固定总价合同下，承包人承担主要风险，包括工程量计算误差、市场价格波动等。但是，因工程量清单漏项、设计变更等发包人原因导致的工程范围变化，不属于承包人的风险范围，发包人应予调整价款。选项A在固定总价合同中通常由承包人承担（除非合同另有约定）。27.建筑安装工程费用中的“税金”不包括（）。A.增值税B.城市维护建设税C.教育费附加D.企业所得税【答案】D【解析】建筑安装工程费用中的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的税金，包括增值税（及附加的城建税、教育费附加、地方教育附加）。企业所得税是企业利润的税金，不计入工程造价成本。28.编制电力工程施工图预算时，计算工程量的主要依据是（）。A.初步设计图纸B.施工图设计图纸C.招标文件D.施工合同【答案】B【解析】施工图预算是根据施工图设计图纸、预算定额、费用标准等编制的。施工图设计图纸是确定工程分项和计算工程量的最直接、最准确的依据。29.在价值工程中，价值等于（）。A.功能/成本B.成本/功能C.功能×成本D.功能+成本【答案】A【解析】价值工程（ValueEngineering）中的价值（V）是指对象所具有的功能（F）与获得该功能所需的成本（C）的比值，即V=30.电力工程建设项目的风险应对策略中，风险转移最常见的方式是（）。A.增加备用金B.购买保险C.放弃项目D.优化设计【答案】B【解析】风险转移是指将风险通过合同或非合同的方式转移给第三方。购买工程保险（如建筑工程一切险、安装工程一切险、人身意外险等）是电力工程中最典型的风险转移方式。31.某施工机械耐用总台班为2000台班，一次大修理费为5000元，大修周期数为5，则该机械的台班大修理费为（）元/台班。A.2.5B.5.0C.10.0D.12.5【答案】C【解析】台班大修理费计算公式为：。注意大修次数=大修周期数-1。代入数据：==1032.在电力工程索赔计算中，采用“实际费用法”计算索赔金额是指（）。A.按照合同单价计算B.按照预算定额计算C.计算承包人实际发生的额外直接费和间接费D.计算发包人的实际损失【答案】C【解析】实际费用法（或称实际成本法）是工程索赔计算中最常用的一种方法。它以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为依据，向业主要求费用补偿，包括实际发生的人工费、材料费、机械费以及相应的管理费等。33.下列关于工程量清单缺项的处理，正确的是（）。A.承包人不得自行补充，必须等待发包人指令B.承包人可以自行补充，但综合单价由发包人确定C.承包人应将新增项目报发包人确认后，作为结算依据D.D.视为包含在合同总价中，不予调整【答案】C【解析】若施工过程中出现工程量清单中未包含的项目（缺项），承包人应及时向发包人提出。经发包人确认后，作为工程变更的一部分，由承包人根据合同约定或计价原则提出综合单价，经确认后调整合同价款。34.招标人要求对分包的专业工程进行总承包服务时，总承包服务费的计取基础通常是（）。A.分包工程的总造价B.分包工程的材料费C.分包工程的人工费D.项目总造价【答案】A【解析】总承包服务费是指总承包人为配合、协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。其计算通常参考分包工程的总造价（或合同价值）的一定比例计算。35.电力工程概算指标通常比概算定额（）。A.更具体、更细致B.更综合、更粗略C.价格更高D.适用范围更窄【答案】B【解析】概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的；概算指标则是以整个建筑物（如一座变电站）或构筑物为对象编制的。因此，概算指标比概算定额更加综合、粗略，适用于初步设计深度较浅或方案比选阶段。36.在工程造价控制中，纠偏的主要对象是（）。A.已发生的偏差B.未来的偏差C.实际造价与计划造价的偏差D.投资偏差【答案】B【解析】造价控制是一个动态循环过程：目标设定->检查->比较->纠偏。纠偏措施是针对已经发现的偏差，旨在防止未来发生新的偏差或纠正正在进行的偏差，其核心对象是未来的造价行为。37.某项目因资金周转困难，导致工程暂停。根据合同，此期间承包人的自有机械闲置损失应由（）承担。A.承包人B.发包人C.保险公司D.各承担50%【答案】B【解析】如果工程暂停是由于发包人原因（如资金未到位、图纸未提供等）造成的，则发包人应承担承包人因此产生的损失，包括机械闲置费（通常按折旧或租赁费计算）、人员窝工费等。38.下列费用中，属于规费的是（）。A.工程定额测定费B.危险作业意外伤害保险费C.住房公积金D.劳动保护费【答案】C【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。通常包括社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育保险）、住房公积金、工程排污费。工程定额测定费已取消；危险作业意外伤害保险费通常列入其他项目或企业管理费；劳动保护费属于企业管理费。39.在电力工程招投标中，经评审的最低投标价法适用于（）。A.具有通用技术、性能标准的招标项目B.技术复杂、技术要求高的项目C.大型变电站土建工程D.特高压输电线路工程【答案】A【解析】经评审的最低投标价法是根据招标文件中规定的评标价格调整方法，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分进行必要的价格调整后，以评标价最低者为推荐中标人。该方法适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目。40.建设项目竣工决算报告的主要内容不包括（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.建设工程竣工图D.施工组织设计【答案】D【解析】竣工决算是在竣工验收合格后，由建设单位编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件。主要包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、建设工程竣工图、工程造价比较分析等。施工组织设计是施工阶段的指导文件，不属于竣工决算报告内容。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程造价的构成中，建筑安装工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.土地征用费【答案】ABCD【解析】建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。其中分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。土地征用费属于工程建设其他费用。42.编制电力工程概算时，工程建设其他费用包括（）。A.建设管理费B.项目建设技术服务费C.生产准备费D.基本预备费E.建设期贷款利息【答案】ABC【解析】在电力工程概算体系中，工程建设其他费用通常包括建设管理费（含业主管理费、监理费等）、项目建设技术服务费（含勘察设计费、可行性研究费等）、生产准备费等。基本预备费虽计入总概算，但通常单独列项；建设期贷款利息属于动态投资，不属于静态的工程建设其他费用（尽管在总概算表中并列）。43.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的五个要件是（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程数量【答案】ABCDE【解析】分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量，这五者是构成清单的必备要件，缺一不可。44.电力工程价款调整的因素主要包括（）。A.法律法规变化B.工程变更C.物价波动D.不可抗力E.承包人管理失误【答案】ABCD【解析】合同价款调整通常基于非承包人原因的事件。法律法规变化、工程变更、物价波动（若合同约定可调）、不可抗力等均属于可以调整合同价款的法定或约定情形。承包人管理失误属于自身过错，应由承包人自行承担，不能调整价款。45.在电力工程索赔中，可以提出利润索赔的情况通常包括（）。A.发包人原因导致的工程延期B.发包人要求变更工程量导致工程量增加C.不可抗力造成的停工D.发包人原因导致合同终止E.物价上涨【答案】ABD【解析】利润索赔通常针对发包人原因导致的合同变更、终止或延误。选项A中，若工程延期导致承包人丧失了其他获利机会，可索赔利润；选项B中，新增工程量通常包含利润；选项D合同终止索赔包含预期利润。不可抗力（C）一般只索赔工期和窝工费用，不索赔利润；物价上涨（E）通常只调整材料价差，不包含利润。46.下列关于工程量清单计价与定额计价区别的描述，正确的有（）。A.清单计价是市场价模式，定额计价是计划价模式B.清单计价工程量由招标人提供，定额计价工程量由投标人计算C.清单计价综合单价包含规费税金，定额计价不包含D.清单计价风险分担更合理E.定额计价已完全废除【答案】ABD【解析】清单计价体现了市场竞争，价格由市场决定；定额计价更多依赖政府发布的定额信息价。清单计价中，工程量由招标人统一提供（清单量），投标人填单价；定额计价中，投标人需根据图纸自行计算工程量。清单计价综合单价包含人工、材料、机械、管理费、利润，但不包含规费和税金（规费税金单独列项），定额计价通常计算直接费后按规定程序取费。清单计价模式下，量由招标人负责（风险在招标人），价由投标人负责（风险在投标人），风险分担更合理。定额计价目前并未完全废除，在某些国有资金投资概算编制或特定场合仍使用。47.电力工程中，材料预算价格包括（）。A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费【答案】ABCDE【解析】材料预算价格是指材料从来源地到达施工工地仓库（或指定堆放地点）后的出库价格。其构成包括：材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费。检验试验费在某些定义中包含在采购保管费内，也有单独列项的情况，广义上属于材料预算成本的组成部分。48.下列属于施工阶段造价控制措施的是（）。A.编制资金使用计划B.严格控制工程变更C.及时处理工程索赔D.做好工程计量工作E.优化设计方案【答案】ABCD【解析】施工阶段的造价控制主要包括：编制资金使用计划（确定控制目标）、严格控制工程变更（减少额外支出）、及时处理工程索赔（合理分担费用）、做好工程计量（核实完成工程量）。优化设计方案（E）属于设计阶段的造价控制措施。49.进口设备抵岸价的构成包括（）。A.货价(FOB)B.国际运费C.运输保险费D.关税E.增值税【答案】ABCDE【解析】进口设备抵岸价=货价(FOB)+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税+消费税+车辆购置附加费等。选项A、B、C构成到岸价(CIF)，加上D、E等税费构成抵岸价。50.在电力工程合同类型中，成本加酬金合同适用于（）。A.工程内容和技术经济指标不明确的项目B.紧急抢险工程C.风险很大的项目D.工程结构简单、工期短的项目E.规模小、技术简单的项目【答案】ABC【解析】成本加酬金合同是发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。它主要适用于工程内容和技术经济指标不明确、紧急抢险、风险很大或发包人与承包人之间有着高度信任的项目。选项D、E通常适用固定总价合同。51.电力工程建设管理中，进度控制的方法包括（）。A.网络计划技术B.S形曲线比较法C.香蕉曲线比较法D.前锋线比较法E.列表比较法【答案】ABCDE【解析】这些都是工程项目进度控制和比较的常用方法。网络计划技术用于编制和优化计划；S形曲线用于比较累计完成工程量/投资；香蕉曲线用于比较按最早和最迟时间绘制的两条计划曲线；前锋线比较法用于分析实际进度与计划进度的偏差；列表比较法也是一种记录和比较偏差的方法。52.下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用有（）。A.建设单位管理费B.可行性研究费C.勘察设计费D.联合试运转费E.生产职工培训费【答案】ABC【解析】工程建设其他费用按内容可分为三类：与项目建设有关的其他费用、与未来生产经营有关的其他费用。选项A、B、C属于与项目建设有关的其他费用。联合试运转费（D）、生产职工培训费（E）属于与未来生产经营有关的其他费用。53.在电力工程招投标过程中，废标的情形包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标文件未按招标文件格式要求填写C.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件D.投标报价低于成本E.投标人名称与资格预审时不一致【答案】ABCDE【解析】根据《招标投标法》及实施条例，以上情形均属于重大偏差或违法违规行为，应作废标处理（或否决其投标）。特别地，低于成本价的投标（D）若不能提供有效证明，也会被否决。54.下列关于工程预付款的说法，正确的有（）。A.预付款额度一般不超过合同金额的30%B.预付款的扣回方式通常在合同中约定C.预付款是发包人无偿给承包人的资金D.预付款具有启动资金的作用E.预付款必须提供担保【答案】ABD【解析】预付款额度通常为合同金额的10%-30%。预付款是发包人借给承包人的启动资金，不是无偿的，必须从工程款中扣回。预付款具有启动资金的作用。虽然有时会要求提供担保，但并非所有情况都必须提供担保（C错误，E不完全准确，通常视合同额及信用情况而定，但在电力工程中较为常见，不过严格来说ABD是核心特征）。修正：在实际电力工程合同中，通常提供预付款保函是惯例，但A、B、D是定义性描述。55.电力工程概算编制依据包括（）。A.批准的可行性研究报告B.初步设计图纸C.概算定额D.现行的费用标准E.施工组织设计【答案】ABCD【解析】概算编制依据主要包括：批准的可行性研究报告、初步设计图纸、概算定额（或指标）、费用标准、材料预算价格、人工单价、机械台班单价等。施工组织设计（E）是施工图预算和施工预算的依据，不是概算的主要依据（概算阶段通常没有详细的施工组织设计）。56.造成电力工程价款结算争议的常见原因有（）。A.工程变更未及时确认B.合同条款约定不清C.工程量计算误差D.现场签证资料不全E.市场价格波动超出约定范围【答案】ABCDE【解析】结算争议通常源于管理过程中的不规范或合同缺陷。工程变更未确认、合同条款模糊、工程量计算差异、现场签证缺失、价格调整争议等都是常见的争议点。57.下列关于建筑安装工程费用中“企业管理费”的说法，正确的有（）。A.包括管理人员工资B.包括办公费C.包括差旅交通费D.包括固定资产使用费E.包括劳动保险费【答案】ABCD【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费（此处指企业缴纳的部分，区别于规费中的社保）、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金等。注意：在新营改增及费用构成调整中，部分社会保险费已划归规费，但劳动保险费（如离退休人员费用等）仍可能包含在企业管理费中，视具体定额规定。选项E通常指旧规范中的内容，现行标准下需谨慎，但ABCD是明确包含的。注：按现行规范，社会保险费多归入规费，但企业管理费包含管理人员工资、办公费等。58.电力工程现场签证的范围主要包括（）。A.施工现场零星用工B.非承包人原因造成的工程量增减C.零星工程D.突发事件处理E.合同约定的工程量清单内项目【答案】ABCD【解析】现场签证是指发包人与承包人就施工过程中涉及的相关事宜达成的补充协议。主要包括：施工现场零星用工、零星用机械、非承包人原因造成的工程量增减、临时设施增补、突发事件处理等。合同约定清单内的项目（E）直接按合同约定执行，不属于签证范畴。59.在电力工程竣工决算中，无形资产包括（）。A.专利权B.非专利技术C.商誉D.土地使用权E.生产设备【答案】ABC【解析】无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、商誉等。土地使用权通常单独列入无形资产或固定资产（视会计准则），但在电力工程决算中常单独列示。生产设备（E）属于固定资产。注：在新会计准则下，土地使用权通常作为无形资产处理。60.提高电力工程价值的途径有（）。A.功能提高，成本不变B.功能不变，成本降低C.功能提高，成本降低D.功能大幅降低，成本小幅降低E.功能小幅降低，成本大幅降低【答案】ABCE【解析】根据价值工程公式V=三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）61.在电力工程中，暂列金额虽然包含在合同价款中，但并不直接归承包人所有，而是按照发包人的指令使用。【答案】√【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。其使用权在发包人。62.定额消耗量中的材料消耗量仅指构成工程实体的净用量。【答案】×【解析】定额材料消耗量=材料净用量+材料损耗量。损耗量包括施工操作损耗、场内运输损耗、加工制作损耗等，不仅仅是净用量。63.工程量清单计价模式下，投标人必须严格按照招标人提供的工程量清单填报价格，不得修改工程量。【答案】√【解析】工程量清单计价实行“量价分离”。招标人承担量的风险（提供清单），投标人承担价的风险。投标人不得擅自调整招标人提供的工程量清单中的数量。64.电力工程保修期是从工程竣工验收合格之日开始计算。【答案】√【解析】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。65.承包人在索赔意向通知发出后，必须在28天内提交详细的索赔报告。【答案】√【解析】这是通用合同条款和FIDIC条款中的标准规定，旨在保证索赔处理的及时性。66.所有的工程变更都必须由原设计单位出具变更图纸。【答案】×【解析】虽然重大变更通常需要原设计单位出具，但一些微小的变更、现场签证或由承包人提出并经监理/业主批准的局部修改，不一定必须由原设计单位出具图纸，可能由监理工程师或业主代表签发变更指令。67.进口设备的关税完税价格就是到岸价格（CIF）。【答案】√【解析】关税的计税基础是关税完税价格，对于进口设备通常指到岸价格（CIF），即货价+国际运费+运输保险费。68.在电力工程概算中，其他费用中的预备费是为了应对工程量清单漏项而设立的。【答案】×【解析】预备费（基本预备费）主要应对在初步设计范围内难以预料的工程变更、费用增加等，以及一般自然灾害造成的损失和预防灾害所采取的措施费用。工程量清单漏项在招投标阶段应处理，概算阶段不存在清单漏项概念（那是清单计价阶段的事）。69.施工定额是编制预算定额的基础，其水平通常高于预算定额。【答案】×【解析】施工定额是企业内部定额，用于生产管理，平均先进水平；预算定额是社会平均水平，用于计价。平均先进水平通常高于社会平均水平，因此施工定额的水平（消耗量更低，效率更高）高于预算定额。修正：题目问的是“水平”，在定额语境下，水平高通常指消耗量低（效率高）。施工定额是平均先进，预算定额是社会平均，所以施工定额水平确实高于预算定额。此题判断为“√”更准确。修改答案为√。【修正答案】√【修正解析】施工定额反映企业施工生产的技术水平和管理水平，采用平均先进原则；预算定额反映社会平均水平。因此，施工定额的定额水平（即效率要求）高于预算定额。70.措施项目费在结算时不得调整，一律按包干使用。【答案】×【解析】措施项目费中，凡是可以计算工程量的项目（如脚手架、模板），应按工程量调整；不能计算工程量的项目（如安全文明施工费），通常按合同约定调整，若发生重大变更也可能调整，并非一律包干。71.电力工程中，夜间施工增加费属于措施项目费。【答案】√【解析】夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用，属于措施项目费。72.工程造价咨询企业不得同时接受同一项目的招标代理和工程造价咨询业务。【答案】×【解析】通常规定是不得同时接受同一项目的招标代理和投标报价咨询，或者招标代理和工程结算审核。对于招标代理和造价咨询（如清单编制），在部分情况下是允许的，但需注意利益冲突。不过，严格的管理办法通常限制“同一项目”的多种身份以防舞弊。但在实际考试中，通常强调“不得同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务”。对于“招标代理和造价咨询”，若造价咨询是为招标人服务（编清单），通常是可以的。自查：根据《工程造价咨询企业管理办法》，未明确禁止此组合，但禁止同时接受同一项目双方的委托。故判断为×。73.建设项目总投资中的动态投资包括建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和涨价预备费。【答案】√【解析】这是动态投资的标准构成内容。注意：目前固定资产投资方向调节税暂定为0征收，但在理论上仍属于动态投资范畴。74.承包人对于发包人的指令要求，即使认为不合理也必须先执行，然后再提出索赔。【答案】√【解析】为了保证合同履行的严肃性和工程进度，通常合同约定承包人应执行发包人或工程师的指令。如果该指令导致费用增加或工期延长，承包人可以在执行后提出索赔。75.现场签证由发包人代表（或监理工程师）和承包人现场负责人共同签字确认。【答案】√【解析】现场签证作为工程结算的依据，必须由承发包双方代表共同签字盖章确认才具有法律效力。76.电力工程中，设备购置费是指设备原价加上设备运杂费。【答案】√【解析】设备购置费=设备原价（或进口设备抵岸价）+设备运杂费。77.在双代号网络计划中，波形线表示工作的自由时差。【答案】√【解析】在双代号时标网络计划中，波形线的长度表示该工作与其紧后工作之间的时间间隔，即该工作的自由时差。78.规费的费用标准由省级政府或行业主管部门根据国家有关法律、法规规定制定，具有强制性。【答案】√【解析】规费是政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，其计取标准具有法律强制性，企业无权调整。79.工程量清单计价规范规定，招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。【答案】√【解析】这是清单计价的核心原则之一。工程量清单中的工程量是招标人提供的，是所有投标人进行报价的共同平台（无论其最终报价多少，工程量是一致的）。80.竣工决算是由建设单位（业主）编制的，反映建设项目从筹建到竣工验收实际花费的全部费用。【答案】√【解析】竣工决算是建设单位财务部门编制的，是项目最终财务成果的总结性文件。四、计算题（共5题，每题5分。要求写出计算过程和结果，保留两位小数）81.某电力工程进口一台变压器，FOB价为100万美元，国际运费率为5%，运输保险费率为0.3%，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率为13%，美元汇率为1:7.0。计算该变压器的进口设备抵岸价（人民币）。解：(1)计算货价（FOB）：FO(2)计算国际运费：国际运费=F(3)计算运输保险费：运输保险费===≈(4)计算到岸价（CIF）：C=700(5)计算关税：关税=C(6)计算增值税：组成计税价格=C增值税=组(7)计算银行财务费：银行财务费=F(8)计算外贸手续费：外贸手续费=C(9)计算进口设备抵岸价：进口设备抵岸价===1014.21答：该变压器的进口设备抵岸价为1014.21万元。82.某拟建电力变电站，已知其建筑工程费为2000万元，安装工程费为1500万元，设备购置费为3000万元，工程建设其他费用为800万元。基本预备费费率为5%，建设期为2年，每年投入资金比例为50%。建设期内年均价格上涨率为3%。该项目建设资金来源为自有资金。计算该项目的静态投资和基本预备费。解：(1)计算工程费用：工程费用=建筑工程费+安装工程费+设备购置费=2000(2)计算静态投资：静态投资=工程费用+工程建设其他费用=6500(3)计算基本预备费：基本预备费=(工程费用+=7300答：该项目的静态投资为7300万元，基本预备费为365万元。83.某架空线路工程，合同约定采用单价合同。某工程量清单中“铁塔组立”项目清单工程量为100基，综合单价为1.5万元/基。施工中，因设计变更实际工程量为120基。合同约定：当工程量变更超过15%时，超过部分的综合单价调整为1.4万元/基。计算该项目的工程结算款。解：(1)确定工程量变更界限：界限工程量=100(2)比较实际工程量与界限工程量：实际工程量120基>115基，需进行单价调整。(3)计算结算款：调整前部分工程量=115调整后部分工程量=120结算款==172.5答：该项目的工程结算款为179.5万元。84.已知某施工机械的预算价格为50万元，残值率为3%，耐用总台班为2000台班，时间价值系数为1.0。计算该机械的台班折旧费。解：(1)计算机械残值：残值=预(2)计算台班折旧费：台班折旧费====0.02425万元答：该机械的台班折旧费为242.5元/台班。85.某项目合同价款为1000万元，预付款比例为20%，主要材料及构件所占比重为60%。合同约定预付款从第3个月起扣回，按月平均扣回法（或起扣点公式法）。若每月完成工程量分别为：第1月200万，第2月300万，第3月300万，第4月200万。计算预付款的起扣点及第3个月应扣回的预付款金额。解：(1)计算预付款总额：预付款=1000(2)计算预付款起扣点：起扣点==1000(3)计算前两个月累计完成工程量：累计完成（至第2月末）=200(4)计算第3个月累计完成工程量：累计完成（至第3月末）=500(5)判断第3个月是否开始扣回：因为800万元>666.67万元，所以第3个月开始扣回预付款。(6)计算第3个月应扣回的预付款：方法一：按公式计算，本月应扣回款=(本月累计完成工程量-起扣点)×主要材料比重应扣回==133.33(注：检查扣回未超过剩余预付款。剩余预付款=200万。本月扣80万未超。)答：预付款的起扣点为666.67万元，第3个月应扣回的预付款金额为80.00万元。五、案例分析题（共2题，每题15分。要求分析合理，计算准确，条理清晰）86.某火力发电厂建设项目，通过公开招标确定由A公司施工，合同工期为18个月。合同约定，采用固定单价合同，工程量按实结算。合同中约定了工程变更、索赔、物价调整等条款。施工过程中发生如下事件：事件1：由于设计图纸修改，导致某关键设备基础尺寸发生变化，该基础原清单工程量为500m³，综合单价为400元/m³。修改后实际工程量为650m³。该部分工作属于合同约定范围外的新增工艺。事件2：施工期间，遭遇特大暴雨，导致施工现场临时道路损坏，修复费用5万元；造成承包人自有挖掘机闲置3个台班（台班单价为1000元/台班，折旧费为300元/台班），人工窝工50工日（人工单价为80元/工日）。事件3：发包人要求承包人提前2个月完工，并约定若提前，奖励5万元/月。事件4：在工程结算时，发包人认为承包人未按规范要求施工，要求扣除工程质量保修金5%（未扣除前结算价为5000万元），但承包人提出异议，认为合同约定为3%。问题：1.针对事件1，请计算该基础工程结算价款是多少？（假设类似项目综合单价为420元/m³，该新增工艺导致成本增加，经协商确认新的综合单价为450元/m³）。2.针对事件2，请分析承包人可以索赔的费用和工期分别是多少？请说明理由。3.针对事件3，若项目最终提前了1.5个月完工，承包人应获得多少提前竣工奖？4.针对事件4，请说明保修金应如何扣除？金额是多少？解：1.事件1结算价款计算：由于设计变更导致工程量增加，且超出了原工程量的15%（(650-500)/500=30%>15%），超出部分需重新确认综合单价。约定幅度内工程量：500×超出部分工程量：650−结算价款=5752.事件2索赔分析：费用索赔：临时道路修复费5万元：特大暴雨属于不可抗力，临时设施损坏修复费用通常由承包人自行承担（除非合同另有特殊约定，一般临时道路属于承包人临建设施，风险自负）。故不予索赔。挖掘机闲置：不可抗力期间，承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担。故不予索赔。人工窝工：不可抗力期间，承包人人员伤亡由其所在单位负责，窝工费用通常由发包人承担（以工日单价的