2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前押题卷

2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前押题卷一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于中国特色社会主义法律体系的说法，正确的是（）。A.宪法是中国特色社会主义法律体系的统帅B.行政法调整平等主体之间的财产关系和人身关系C.社会法是保障社会弱势群体权益的法律部门D.程序法是规定实体权利义务的法律2.某建设单位与施工单位在合同中约定，若因建设单位原因导致工期延误，每天需支付违约金2万元。后因建设单位未按期支付工程进度款，导致工期延误30天。关于该违约责任的说法，正确的是（）。A.施工单位只能要求建设单位继续履行合同B.施工单位可以要求建设单位支付违约金60万元C.违约金过高，施工单位只能要求赔偿实际损失D.施工单位可以同时要求支付违约金和定金3.根据《民法典》，下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.宅基地使用权C.学校的教学楼D.建设用地使用权4.关于代理的法律特征，下列说法错误的是（）。A.代理人在代理权限内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理行为必须是法律行为D.代理行为的法律后果由代理人承担5.某施工企业因经营不善发生严重亏损，不能清偿到期债务。根据《企业破产法》，下列关于其破产清算的说法，正确的是（）。A.该企业可自行向法院申请重整B.该企业必须先与债权人达成和解协议C.法院受理破产申请后，该企业的管理人应当由法院指定D.破产财产优先清偿破产费用和共益债务6.根据《建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证7.关于建设工程企业资质序列的说法，正确的是（）。A.专业承包企业可以将劳务作业分包给劳务分包企业B.劳务分包企业可以承接专业承包企业分包的工程C.专业承包企业可以将工程主体结构分包给其他专业承包企业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业分包的专业工程8.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师延续注册的有效期为（）年。A.2B.3C.4D.59.某工程项目招标过程中，招标人于2026年3月1日发布招标公告，确定投标截止时间为2026年3月20日。甲、乙、丙、丁四家企业在截止时间前递交了投标文件。开标时，发现甲企业的投标文件密封未盖单位公章，乙企业的投标函附录未按招标文件要求格式填写，丙企业的投标保证金由分公司出具，丁企业按期提交。下列关于投标文件有效性的说法，正确的是（）。A.甲企业无效B.乙企业有效C.丙企业有效D.丁企业无效10.根据《招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。下列关于投诉处理的说法，正确的是（）。A.行政监督部门应当自收到投诉之日起10个工作日内作出决定B.行政监督部门在处理投诉期间，招标程序必须暂停C.投诉人捏造事实、伪造证明材料的，行政监督部门应当驳回投诉D.投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，不予受理11.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.512.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程结算款。工程完工后，承包人提交了竣工验收报告，发包人拖延验收。后承包人起诉要求支付工程款。关于举证责任的说法，正确的是（）。A.承包人应证明工程已竣工验收合格B.发包人应证明工程未竣工验收合格C.承包人应证明发包人拖延验收D.发包人应证明工程存在质量问题13.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程的保修期限为3年C.供热与供冷系统的保修期限为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道工程的保修期限为3年14.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（）。A.专职安全生产管理人员B.兼职安全生产管理人员C.特种作业人员D.注册安全工程师15.某施工企业租赁了一台塔式起重机，该起重机在安装过程中发生倒塌事故，造成2人死亡。根据《特种设备安全法》，关于该事故责任的说法，正确的是（）。A.施工企业应承担主要责任B.出租单位应承担主要责任C.安装单位应承担全部责任D.监理单位应承担监理责任16.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.承包人优先受偿权的期限为6个月C.消费者交付购买商品房的全部款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权17.根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内提前（）日通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3B.5C.7D.1518.某施工现场发生生产安全事故，造成3人死亡、10人重伤、直接经济损失2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故的等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故19.关于建设单位噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.建设单位应当将噪声污染防治费用列入工程造价B.在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业C.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府建设行政主管部门的证明D.中考、高考期间，地方人民政府可以规定禁止产生噪声污染的作业20.根据《民法典》，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权请求（）。A.赔偿损失B.支付违约金C.继续履行D.定金罚则21.某施工合同中约定了仲裁条款。后双方发生争议，承包人直接向法院起诉。发包人在首次开庭前未对法院受理该案提出异议。关于本案处理的说法，正确的是（）。A.视为放弃仲裁条款，法院应当继续审理B.法院应当裁定驳回起诉C.双方应当重新达成仲裁协议D.法院应当移送仲裁委员会22.根据《建设工程勘察设计管理条例》，编制建设工程勘察、设计文件，应当依据（）。A.项目建议书和可行性研究报告B.城市规划及工程建设强制性标准C.工程勘察、设计合同及建设单位的要求D.工程建设强制性标准和项目批准文件23.关于建设工程消防设计审查验收的说法，正确的是（）。A.特殊建设工程的建设单位应当申请消防设计审查B.建设工程消防验收不合格的，经整改后可以自行使用C.其他建设工程竣工验收合格后，建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案D.建设单位申请消防设计审查，应当提供消防设计文件24.某施工企业项目经理部在工程施工过程中，为了赶工期，未经监理工程师同意即进行了下一道工序的施工。对此，监理工程师的正确做法是（）。A.签发工程暂停令B.要求施工企业整改C.报告建设单位D.拒绝验收该部分工程25.根据《保障农民工工资支付条例》，农民工工资应当以（）形式支付给农民工本人。A.现金B.实物C.有价证券D.银行转账26.关于建设工程施工合同中赔偿损失的说法，正确的是（）。A.赔偿损失是违约责任的主要形式B.赔偿损失具有惩罚性C.赔偿损失额应当相当于因违约所造成的损失D.当事人一方违约后，对方应当采取措施防止损失的扩大27.某工程需浇筑大体积混凝土，施工单位编制了专项施工方案并经施工单位技术负责人签字、总监理工程师签字后实施。关于该方案实施的说法，正确的是（）。A.该方案不需要组织专家论证B.该方案应当组织专家论证C.该方案只需监理工程师签字即可D.该方案应当报建设单位备案28.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同C.一方以欺诈手段订立的合同D.恶意串通，损害他人合法权益的合同29.关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.返修仅限于施工过程中出现的质量问题B.返修的费用由责任方承担C.非施工方原因造成的质量问题，施工单位不承担返修费用D.施工单位无权拒绝返修30.某建筑材料买卖合同中，约定买方于2026年5月1日支付货款，卖方于收到货款后3日内发货。5月1日，买方以资金紧张为由未支付货款。5月3日，该材料价格大幅上涨。关于卖方权利的说法，正确的是（）。A.卖方有权解除合同B.卖方有权行使不安抗辩权C.卖方有权行使先履行抗辩权D.卖方有权要求买方承担违约责任31.根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，错误的是（）。A.充分利用已有建筑物、构筑物、道路B.临时设施应方便生产和生活C.生活区与生产区应尽量分开布置D.施工现场围挡高度不得低于1.8m32.关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A.国家标准分为强制性标准和推荐性标准B.行业标准由国务院建设行政主管部门制定C.地方标准在本行政区域内是强制性标准D.企业标准可以低于国家标准33.某施工企业因拖欠工程款被法院冻结了银行账户。该企业认为法院冻结错误，向法院提出异议。关于该异议的说法，正确的是（）。A.该企业应当向上一级法院提出复议B.该企业应当向执行法院提出书面异议C.法院应当对该异议进行听证D.法院应当在15日内审查异议34.根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.申请登记C.登记记载D.权利证书发放35.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用C.工程竣工验收备案表是办理产权登记的必备文件之一D.备案机关应当在收到备案文件之日起15日内决定是否予以备案36.某施工企业与材料供应商签订了材料采购合同，约定由供应商将材料运送至施工现场。因运输途中遭遇暴雨，导致部分材料损毁。关于该材料损毁风险承担的说法，正确的是（）。A.由供应商承担B.由施工企业承担C.由双方共同承担D.由运输公司承担37.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量监督机构的职责是（）。A.对竣工验收实施监督B.对施工质量承担主体责任C.对施工质量承担监理责任D.对施工质量承担连带责任38.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。A.仲裁裁决作出后，当事人应当自觉履行B.一方当事人不履行的，另一方当事人可以向仲裁委员会申请执行C.仲裁裁决被法院裁定不予执行的，当事人可以重新申请仲裁D.仲裁裁决被法院撤销的，当事人可以根据原仲裁协议重新申请仲裁39.某施工企业在施工中产生大量建筑垃圾，随意倾倒在城市周边。根据《固体废物污染环境防治法》，关于该行为的法律责任的说法，正确的是（）。A.由县级以上人民政府环境卫生主管部门责令改正B.由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为C.处所需处置费用1倍以上3倍以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任40.根据《民法典》，债权人转让权利的，应当通知债务人。未通知的，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知（）。A.不得撤销B.可以撤销，但须经受让人同意C.必须采用书面形式D.必须经过公证41.关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证C.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定D.未经质证的证据，可以作为认定案件事实的依据42.某工程招标文件中规定，投标有效期为90天。甲企业在投标截止日前提交了投标文件。开标后，甲企业因故需要撤销投标。关于甲企业撤回投标的说法，正确的是（）。A.甲企业可以在投标有效期内任意时间撤销投标B.甲企业撤销投标的，其投标保证金将被没收C.甲企业可以在中标通知书发出前撤销投标D.甲企业撤销投标的，无需承担任何责任43.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，（）。A.应当由安装单位自检合格后出具合格证明B.应当由检验检测机构出具安全合格证明C.应当由施工单位验收合格后方可使用D.应当由监理工程师验收合格后方可使用44.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位可以将其承包的工程再分包B.建设工程总承包合同中约定的分包可以不经过建设单位认可C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包工程由分包单位对建设单位负责45.某施工企业因安全生产投入不足导致发生生产安全事故。根据《安全生产法》，关于该企业主要负责人责任的说法，正确的是（）。A.处上一年年收入30%的罚款B.处上一年年收入40%的罚款C.处上一年年收入60%的罚款D.处上一年年收入80%的罚款46.根据《民法典》，受赠人表示接受赠与的，赠与合同（）。A.成立B.生效C.履行D.终止47.关于建设工程施工合同中解除权的说法，正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程价款的，承包人有权解除合同B.承包人将建设工程转包的，发包人有权解除合同C.承包人已经完成的建设工程质量不合格的，发包人有权解除合同D.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人有权解除合同48.某工程竣工验收合格后，承包人提交了结算文件，发包人在约定期限内未予答复。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于该工程价款结算的说法，正确的是（）。A.视为发包人认可结算文件B.承包人可以申请法院强制执行C.承包人应当重新提交结算文件D.双方应当委托造价咨询机构鉴定49.根据《劳动法》，关于劳动保护的说法，正确的是（）。A.劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过40小时B.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日C.因生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时D.在元旦、春节、国际劳动节、国庆节等法定节假日期间，用人单位应当依法安排劳动者休假50.关于建设工程知识产权的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察设计图纸的著作权属于建设单位B.建设工程知识产权的侵权责任主要是行政责任C.专利权的保护期限为20年D.商标权的保护期限为10年，期满可以续展51.某施工企业与劳动者签订了劳动合同，约定试用期2个月。该劳动合同期限为（）。A.3个月以上不满1年的B.1年以上不满3年的C.3年以上固定期限D.无固定期限52.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计（）。A.转包B.分包C.转包或违法分包D.部分分包53.关于民事诉讼管辖的说法，正确的是（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼，由被告住所地人民法院管辖B.因合同纠纷提起的诉讼，由合同履行地人民法院管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当裁定驳回起诉54.某施工企业在施工中偷工减料，造成工程质量不符合标准。根据《建筑法》，关于该行为的法律责任的说法，正确的是（）。A.责令改正，处以罚款B.责得返工、修理，并赔偿损失C.降低资质等级或者吊销资质证书D.构成犯罪的，依法追究刑事责任55.根据《民法典》，下列关于保证的说法，正确的是（）。A.保证方式包括一般保证和连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任D.连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权56.某施工现场发生生产安全事故，现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。A.1B.2C.12D.2457.关于建设工程施工合同中工期顺延的说法，正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程进度款的，承包人可以顺延工期B.因不可抗力造成工期延误的，承包人可以顺延工期C.因承包人原因造成工期延误的，承包人可以顺延工期D.工期顺延应当经监理工程师确认58.根据《招标投标法》，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.7B.10C.15D.3059.某施工企业购买了一批水泥，因水泥质量不合格导致墙体开裂。关于该产品质量责任的说法，正确的是（）。A.施工企业可以向水泥生产厂家要求赔偿B.施工企业只能向水泥销售商要求赔偿C.水泥生产厂家赔偿后，有权向水泥销售商追偿D.水泥销售商赔偿后，无权向水泥生产厂家追偿60.根据《民法典》，租赁期限（）以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。A.3个月B.6个月C.1年D.2年61.关于建设工程施工合同中违约金和定金的说法，正确的是（）。A.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款B.定金合同自实际交付定金时生效C.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的30%D.收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金62.某施工企业因串通投标被处以罚款。该企业不服，向上一级机关申请行政复议。关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定B.行政复议决定书一经作出，即发生法律效力C.行政复议期间，除特定情形外，具体行政行为不停止执行D.申请人对行政复议决定不服的，可以提起行政诉讼63.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。A.改善安全生产条件B.购买安全防护用具C.支付安全施工津贴D.购买意外伤害保险64.关于建设工程施工合同中隐蔽工程验收的说法，正确的是（）。A.隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知发包人检查B.发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工期C.发包人没有及时检查的，承包人可以自行覆盖D.隐蔽工程验收合格后，发包人承担重新检查的费用65.某施工企业雇佣的农民工在施工中受伤，用人单位未在30日内申请工伤认定。关于工伤认定的说法，正确的是（）。A.工伤职工本人可以在1年内直接向用人单位所在地社会保险行政部门提出工伤认定申请B.工伤职工本人无权提出工伤认定申请C.工伤职工近亲属可以在2年内提出工伤认定申请D.工会组织无权提出工伤认定申请66.根据《民法典》，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。该权利称为（）。A.撤销权B.代位权C.抗辩权D.解除权67.关于建设工程施工合同中工程计量的说法，正确的是（）。A.工程计量应当按照合同约定的程序进行B.承包人完成的工程，未经监理工程师计量，发包人不予支付工程款C.工程计量应当以实际完成的工程量为准D.发包人对承包人提交的工程量报告有异议的，应当通知承包人共同复核68.某施工企业因排放噪声超过规定标准，被环境保护行政主管部门处以罚款。关于该行政处罚的说法，正确的是（）。A.罚款属于财产罚B.罚款属于行为罚C.罚款属于人身罚D.罚款属于申诫罚69.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.1%以上2%以下B.2%以上4%以下C.4%以上6%以下D.5%以上10%以下70.关于建设工程施工合同中争议解决的说法，正确的是（）。A.和解达成的协议不具有法律约束力B.调解达成的协议具有强制执行力C.仲裁裁决实行一裁终局制度D.诉讼实行两审终审制度二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.关于法的形式，下列选项中正确的有（）。A.宪法是由全国人民代表大会制定的B.法律是由全国人民代表大会常务委员会制定的C.行政法规是由国务院制定的D.地方性法规是由省、自治区、直辖市的人民政府制定的E.部门规章是由国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定的72.根据《民法典》，下列关于债的消灭的说法，正确的有（）。A.债务人依法将标的物提存B.债权人免除债务C.债务相互抵销D.债权债务同归于一人E.债务人死亡73.关于建设工程施工合同中发包人解除权的情形，下列选项中正确的有（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的E.未按约定支付工程价款的74.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制75.关于建设工程安全生产责任，下列选项中正确的有（）。A.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责B.施工单位的项目负责人对项目的安全生产工作负责C.专职安全生产管理人员负责现场安全生产检查D.垂直运输机械作业人员必须持证上岗E.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训76.根据《劳动合同法》，下列劳动合同无效或者部分无效的有（）。A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.违反法律、行政法规强制性规定的D.未经用人单位批准的E.劳动者未达到法定用工年龄的77.关于建设工程质量保修，下列选项中正确的有（）。A.质量保修的范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程B.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算C.保修期内，因施工质量原因造成的缺陷，由施工单位负责维修并承担费用D.保修期内，因勘察设计原因造成的缺陷，由勘察设计单位负责维修并承担费用E.保修期内，因建设单位使用不当造成的缺陷，由建设单位自行承担费用78.根据《民事诉讼法》，下列关于证据的说法，正确的有（）。A.证据包括当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录B.书证应当提交原件C.电子数据包括电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、手机短信、电子签名、域名等形成或者存储在电子介质中的信息D.证人因出庭作证而支出的合理费用，由提供证人的一方当事人先行支付E.当事人可以申请人民法院调查收集证据79.关于建设工程施工合同中违约责任的承担方式，下列选项中正确的有（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金罚则80.根据《建设工程勘察设计管理条例》，下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利或者专有技术的B.建筑艺术造型有特殊要求的C.抢险救灾工程D.技术复杂、专业性强，只有少数几家单位有能力承担的E.涉及国家秘密的81.关于建设工程施工合同中不可抗力的说法，正确的有（）。A.不可抗力是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任D.不可抗力发生后，当事人应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失E.不可抗力包括地震、台风、洪水等自然灾害82.根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人的安全生产职责包括（）。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患83.关于建设工程施工合同中工程变更的说法，正确的有（）。A.发包人可以单方变更工程B.变更工程应当经双方协商一致C.变更工程应当采用书面形式D.工程变更导致工程量增加的，承包人可以要求调整合同价款E.工程变更导致工期延误的，承包人可以要求顺延工期84.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当承担的法律责任包括（）。A.取消中标资格B.没收投标保证金C.给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿D.没有提交投标保证金的，对招标人的损失承担赔偿责任E.构成犯罪的，依法追究刑事责任85.关于建设工程施工合同中竣工结算的说法，正确的有（）。A.承包人应当在工程竣工验收合格后及时提交竣工结算文件B.发包人应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复C.发包人未在约定期限内答复的，视为认可竣工结算文件D.发包人对竣工结算文件有异议的，可以委托造价咨询机构审核E.竣工结算文件是工程款支付的依据86.根据《劳动合同法》，用人单位可以单方解除劳动合同的情形包括（）。A.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的87.关于建设工程施工合同中劳务分包的说法，正确的有（）。A.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业B.劳务分包企业可以将劳务作业再分包C.劳务分包企业应当持有资质证书D.劳务作业分包不需要经过建设单位认可E.施工总承包企业对劳务分包企业的工程质量负责88.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务包括（）。A.依法对工程进行发包B.依法对工程进行招标C.提供原始资料必须真实、准确、齐全D.不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准E.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案89.关于民事诉讼中的审判程序，下列选项中正确的有（）。A.第一审普通程序由起诉、受理、审理前的准备、开庭审理等阶段组成B.简易程序适用于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件C.第二审程序是上诉审程序D.审判监督程序是再审程序E.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉90.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当编制专项施工方案并组织专家论证的工程包括（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装及安装拆卸工程E.脚手架工程91.关于建设工程施工合同中工程款利息的说法，正确的有（）。A.利息从应付工程价款之日计付B.当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，利息从起诉之日计付C.建设工程已实际交付的，为交付之日D.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日92.根据《固体废物污染环境防治法》，关于建筑垃圾处置的说法，正确的有（）。A.施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾B.施工单位应当将建筑垃圾交由有资质的单位处置C.施工单位不得将建筑垃圾混入生活垃圾D.施工单位不得在运输过程中丢弃、遗撒建筑垃圾E.施工单位应当对建筑垃圾进行资源化利用93.关于建设工程施工合同中合同履行的说法，正确的有（）。A.当事人应当按照约定全面履行自己的义务B.当事人应当遵循诚实信用原则C.合同内容约定不明确的，可以协议补充D.合同履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行E.合同履行期限不明确的，债务人可以随时履行94.根据《招标投标法》，招标文件应当包括（）。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格审查的标准C.投标报价要求和评标标准D.拟签订合同的主要条款E.所有潜在投标人的名称95.关于建设工程施工合同中索赔的说法，正确的有（）。A.索赔是单向的B.索赔是双向的C.索赔必须有充分的证据D.索赔应当在合同约定的期限内提出E.索赔是违约责任的一种形式A.建设工程勘察、设计注册执业人员B.注册监理工程师C.注册建造师D.注册造价工程师E.注册结构工程师97.根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员应当履行的职责包括（）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训C.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施D.组织或者参与本单位的应急救援演练E.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患98.关于建设工程施工合同中合同解除的法律后果，正确的有（）。A.尚未履行的，终止履行B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状C.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求采取其他补救措施D.有权请求赔偿损失E.合同解除后，合同中的结算和清理条款仍然有效99.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书100.关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款B.仲裁协议包括以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议C.仲裁协议应当具有请求仲裁的意思表示D.仲裁协议应当具有选定的仲裁委员会E.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力三、答案与解析1.【答案】A【解析】本题考查中国特色社会主义法律体系的构成。宪法是中国特色社会主义法律体系的统帅，A正确。行政法调整的是行政主体与行政相对人之间的关系，B错误。社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律，C错误。程序法是保证实体法实现的法，D错误。2.【答案】B【解析】本题考查违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。本题中，违约金为每天2万元，延误30天，共计60万元。B正确。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，D错误。3.【答案】D【解析】本题考查抵押财产的范围。根据《民法典》，下列财产不得抵押：(1)土地所有权，A错误；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外，B错误；(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施，C错误。建设用地使用权可以抵押，D正确。4.【答案】D【解析】本题考查代理的法律特征。代理的法律特征包括：(1)代理人在代理权限内实施代理行为，A正确；(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为，B正确；(代理包括委托代理、法定代理和指定代理，法定代理和指定代理不一定以被代理人名义，但通常教材表述为“以被代理人名义”);(3)代理行为必须是法律行为，C正确；(4)代理行为的法律后果由被代理人承担，D错误。5.【答案】D【解析】本题考查破产清算。债务人不能清偿到期债务，债权人可以向人民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。企业法人已解散但未清算或者未清算完毕，资产不足以清偿债务的，依法负有清算责任的人应当向人民法院申请破产清算。A错误。债务人可以申请和解，但不是必须，B错误。管理人由人民法院指定，C正确。破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照法定顺序清偿，D正确。6.【答案】C【解析】本题考查施工许可证的领取。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，C正确。7.【答案】A【解析】本题考查资质序列。专业承包企业可以将劳务作业分包给劳务分包企业，A正确。劳务分包企业只能承接劳务作业，不能承接专业工程，B、D错误。专业承包企业不得将工程主体结构分包，C错误。8.【答案】B【解析】本题考查注册建造师延续注册。注册建造师有效期一般为3年，延续注册的有效期也为3年，B正确。9.【答案】A【解析】本题考查投标文件的有效性。投标文件密封未盖单位公章，属于无效投标，A正确。乙企业未按格式填写，属于重大偏差，应否决投标，B错误。投标保证金应由投标人基本账户出具，分公司出具不符合规定，C错误。丁企业有效，但题目问的是无效性，D错误。10.【答案】C【解析】本题考查投诉处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出决定，A错误。行政监督部门在处理投诉期间，招标程序可以不暂停，除非需要，B错误。投诉人捏造事实、伪造证明材料的，行政监督部门应当驳回投诉，C正确。投诉人可以是参与者，也可以是其他利害关系人，D错误。11.【答案】D【解析】本题考查提存。债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，D正确。12.【答案】B【解析】本题考查举证责任。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收，视为验收合格。承包人主张支付工程款，发包人否认工程验收合格的，由发包人承担举证责任，B正确。13.【答案】A【解析】本题考查质量保修期限。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，A正确。屋面防水工程为5年，B错误。供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期，C正确（但A更优）。电气管线、给排水管道为2年，D错误。14.【答案】A【解析】本题考查安全生产管理机构。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，A正确。15.【答案】C【解析】本题考查特种设备安全责任。起重机械安装过程中倒塌，属于安装单位责任，C正确。16.【答案】D【解析】本题考查工程价款优先受偿权。承包人优先受偿权的期限为18个月（新规），自发包人应当给付建设工程价款之日起算，A、B错误。消费者交付购买商品房的全部款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，C正确。建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权，D正确。17.【答案】A【解析】本题考查劳动合同解除。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同，A正确。18.【答案】B【解析】本题考查事故等级。3人死亡、10人重伤、直接经济损失2000万元，属于较大事故，B正确。19.【答案】A【解析】本题考查噪声污染防治。建设单位应当将噪声污染防治费用列入工程造价，A正确。在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外，B错误。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，C错误。D正确，但A是基础义务。20.【答案】A【解析】本题考查合同解除的后果。合同解除后，有权请求赔偿损失，A正确。21.【答案】A【解析】本题考查仲裁条款的效力。当事人起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理，A正确。22.【答案】B【解析】本题考查勘察设计文件编制依据。编制建设工程勘察、设计文件，应当依据城市规划及工程建设强制性标准，B正确。23.【答案】A【解析】本题考查消防设计审查验收。特殊建设工程的建设单位应当申请消防设计审查，A正确。消防验收不合格的，禁止投入使用，B错误。其他建设工程竣工验收合格后，应当报消防设计审查验收主管部门备案，C正确。申请消防设计审查，应当提供消防设计文件，D正确。24.【答案】B【解析】本题考查监理工程师的职权。未经监理工程师同意即进行了下一道工序，监理工程师有权要求施工企业整改，B正确。25.【答案】D【解析】本题考查农民工工资支付。农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代，D正确。26.【答案】C【解析】本题考查赔偿损失。赔偿损失是违约责任的一种形式，A错误。赔偿损失具有补偿性，B错误。赔偿损失额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，C正确。当事人一方违约后，对方应当采取措施防止损失的扩大，D正确。27.【答案】B【解析】本题考查专项施工方案。大体积混凝土浇筑属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当组织专家论证，B正确。28.【答案】D【解析】本题考查无效合同。恶意串通，损害他人合法权益的合同无效，D正确。A、B、C属于可撤销合同。29.【答案】B【解析】本题考查返修。返修不仅限于施工过程中，保修期内也适用，A错误。返修的费用由责任方承担，B正确。非施工方原因造成的质量问题，施工单位不承担返修费用，但应履行返修义务，C错误。施工单位无权拒绝返修，D错误。30.【答案】C【解析】本题考查先履行抗辩权。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求，C正确。31.【答案】D【解析】本题考查绿色施工导则。施工现场围挡高度一般不得低于2.5m，D错误。32.【答案】A【解析】本题考查工程建设标准。国家标准分为强制性标准和推荐性标准，A正确。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，B错误。地方标准在本行政区域内是强制性标准，C正确。企业标准可以高于国家标准，不能低于，D错误。33.【答案】B【解析】本题查考执行异议。当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，B正确。34.【答案】C【解析】本题考查建设用地使用权的设立。建设用地使用权自登记时设立，C正确。35.【答案】A【解析】本题考查竣工验收备案。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内备案，A正确。备案机关发现违规行为，应当责令停止使用，重新组织竣工验收，B错误。工程竣工验收备案表是办理产权登记的必备文件之一，C正确。备案机关应当在收到备案文件之日起15日内决定是否予以备案，D正确。36.【答案】B【解析】本题考查买卖合同风险承担。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。本题中，约定由供应商运送，风险转移通常以交付为准。交付前由供应商承担，交付后由施工企业承担。题目中“运输途中遭遇暴雨”，通常视为未交付，A正确。但根据民法典，买受人自违反约定之日起承担风险。本题买受人未违约，是卖方在运输途中。如果是卖方承运，风险在交付前转移给买方（货交第一承运人），如果是买方自提，则在提货地交付。题目说“约定由供应商将材料运送至施工现场”，属于卖方送货。风险在交付给买方前由卖方承担。但是，民法典第607条：出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。本题未明确承运人关系。通常考试中，如果是卖方负责运输，风险在交付给买方前由卖方承担。但如果是“货交第一承运人”，风险转移。根据题意，应理解为卖方运输途中，风险未转移，A正确。但是，如果是“约定交付地点为施工现场”，则在交付前风险由卖方承担。选A。修正：民法典605条，因买受人的原因...买受人承担。607条，出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点...交付给承运人后...买受人承担。本题未提及承运人，只是说运送途中。假设卖方自己运输或雇佣运输，风险在交付前由卖方承担。A正确。但是，如果题目隐含“货交第一承运人”规则，则风险在装车时转移。根据“运送至施工现场”的表述，通常理解为交付地点是现场，风险在现场交付前由卖方承担。选A。注：此处解析逻辑较为复杂，需根据标准答案调整。通常此类题目若未明确“交付给第一承运人”，则认为风险在交付前由出卖人承担。重新审视：题目问“因运输途中遭遇暴雨”，如果风险已转移给买方，则B正确。根据《民法典》607条，如果卖方只是负责运输，并未交付给承运人，而是自己运到现场，则风险在交付前由卖方承担。如果卖方交给第三方物流，则交给物流时风险转移。题目未明确，但通常考试中，如果是“卖方送货上门”，风险在交付前由卖方承担。如果约定“卖方代办托运”，则货交承运人时转移。题目表述“约定由供应商将材料运送至施工现场”，倾向于送货上门，风险未转移，A正确。然而，部分旧题库或特定语境下，可能考察“货交第一承运人”。此处按A解析。等等，根据《民法典》603条，当事人没有约定交付地点或者约定不明确...出卖人应当将标的物交付给第一承运人...风险转移。本题约定了交付地点（施工现场），所以不适用603条。适用602条，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。所以在施工现场交付前，由供应商承担。选A。37.【答案】A【解析】本题考查质量监督机构职责。质量监督机构对竣工验收实施监督，A正确。38.【答案】A【解析】本题考查仲裁裁决执行。仲裁裁决作出后，当事人应当自觉履行，A正确。一方不履行的，另一方可以向法院申请执行，B错误。裁决被不予执行的，当事人可以重新达成仲裁协议或起诉，C错误。裁决被撤销的，当事人可以重新达成仲裁协议或起诉，D错误。39.【答案】D【解析】本题考查固体废物污染法律责任。随意倾倒建筑垃圾，由环境卫生主管部门责令改正，给予警告，处罚款，A错误。D正确，构成犯罪追究刑责。40.【答案】B【解析】本题考查债权转让。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外，B正确。41.【答案】B【解析】本题考查民事诉讼证据。证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证，B正确。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据，D错误。42.【答案】B【解析】本题考查投标撤回。投标截止时间后，投标文件不可撤回，只能撤销（撤销即中标后放弃或中标前撤回，法律后果不同）。题目说“开标后...撤销”，属于撤销投标，投标保证金将被没收，B正确。43.【答案】C【解析】本题考查起重机械验收。安装完毕后，安装单位自检，出具合格证明，向施工单位进行安全交底，办理验收手续，C正确。44.【答案】C【解析】本题考查工程分包。总承包单位对分包工程的质量承担连带责任，C正确。45.【答案】B【解析】本题考查生产安全事故责任。因投入不足导致事故，主要负责人处上一年年收入40%的罚款，B正确。46.【答案】B【解析】本题考查赠与合同。赠与合同是诺成合同，双方意思表示一致即成立，但生效可能需要交付或登记。题目问“受赠人表示接受”，此时合同生效，B正确。47.【答案】B【解析】本题考查合同解除权。承包人将建设工程转包的，发包人有权解除合同，B正确。48.【答案】A【解析】本题考查工程价款结算。发包人在约定期限内未予答复，视为认可结算文件，A正确。49.【答案】B【解析】本题考查劳动保护。劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过44小时，A错误。用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日，B正确。延长工作时间一般每日不得超过1小时，C正确。法定节假日应当依法安排劳动者休假，D正确。50.【答案】D【解析】本题考查建设工程知识产权。设计图纸著作权属于设计单位（约定除外），A错误。侵权责任主要是民事责任，B错误。专利权期限发明为20年，实用新型外观设计为10年，C错误。商标权期限10年，可续展，D正确。51.【答案】B【解析】本题考查试用期。劳动合同期限1年以上不满3年，试用期不得超过2个月，B正确。52.【答案】C【解析】本题考查勘察设计分包。不得转包或违法分包，C正确。53.【答案】C【解析】本题考查民事诉讼管辖。因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，A错误。因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖，B错误。两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉，C正确。法院发现无管辖权，应当移送管辖，D错误。54.【答案】B【解析】本题考查偷工减料责任。责令返工、修理，并赔偿损失，B正确。如果情节严重，才吊销资质证书，C错误。55.【答案】A【解析】本题考查保证。保证方式包括一般保证和连带责任保证，A正确。未约定或约定不明的，按照一般保证承担保证责任（民法典新规，旧规为连带），B错误。一般保证人享有先诉抗辩权，C正确。连带责任保证人不享有先诉抗辩权，D正确。56.【答案】A【解析】本题考查事故报告。单位负责人接到报告后，应当于1小时内向有关部门报告，A正确。57.【答案】B【解析】本题考查工期顺延。因不可抗力造成工期延误的，承包人可以顺延工期，B正确。58.【答案】C【解析】本题考查招标投标情况报告。招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交书面报告，C正确。59.【答案】A【解析】本题考查产品质量责任。因产品缺陷造成损害，受害人可以向产品的生产者要求赔偿，也可以向产品的销售者要求赔偿，A正确。60.【答案】B【解析】本题考查租赁合同形式。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式，B正确。61.【答案】A【解析】本题考查违约金和定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，A正确。定金数额不得超过主合同标的额的20%，C错误。62.【答案】C【解析】本题考查行政复议。行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出决定，A正确。行政复议决定书一经送达，即发生法律效力，B错误。行政复议期间，除特定情形外，具体行政行为不