2026年司法考试试题及答案版

2026年司法考试试题及答案版一、单项选择题（每题1分，共50分）1.关于法律解释，下列哪一选项是正确的？A.立法解释的效力等同于法律，但不得与法律的基本原则相抵触。B.司法解释的效力低于立法解释，仅对具体案件具有约束力。C.行政解释的效力仅及于行政机关内部，对司法机关无约束力。D.体系解释要求将法律条文置于整部法律乃至整个法律体系中理解其含义。答案：D解析：A项错误，立法解释的效力等同于被解释的法律，且其内容本身不得违反法律的基本原则，但“不得与法律的基本原则相抵触”是法律解释的普遍要求，并非立法解释独有的、使其效力等同于法律的特性。B项错误，司法解释具有普遍的法律约束力，不仅限于具体案件。C项错误，行政解释中，国务院及其主管部门对不属于审判和检察工作中的其他法律、法令如何具体应用的问题所作的解释（行政解释），具有普遍的约束力，在行政管理领域对司法机关处理相关行政案件亦有参考和约束作用，并非仅及于内部。D项正确，体系解释是法律解释的重要方法之一，强调联系上下文、整部法律乃至整个法律体系来探求法律规范的真实含义。2.甲因涉嫌故意杀人被某市中级人民法院一审判处死刑，缓期二年执行。甲未上诉，人民检察院未抗诉。在死刑缓期执行期间，甲因过失致同监舍的乙重伤。对此，下列哪一处理是正确的？A.报请最高人民法院核准，对甲执行死刑。B.报请高级人民法院核准，对甲执行死刑。C.由执行机关提出书面意见，报请高级人民法院裁定，将死刑缓期二年执行改为死刑立即执行。D.由执行机关提出书面意见，报请高级人民法院裁定，将死刑缓期二年执行改为无期徒刑，并依法对过失致人重伤行为另行审判。答案：D解析：根据《刑法》第五十条及《刑事诉讼法》相关规定，在死刑缓期执行期间，如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。如果是过失犯罪，则不适用“执行死刑”的规定。本题中，甲在死缓期间过失致人重伤，属于过失犯罪。根据法律规定，应由执行机关提出书面意见，报请高级人民法院裁定，将死刑缓期二年执行改为无期徒刑。对于新犯的过失犯罪，应当由监狱侦查终结后移送人民检察院审查起诉，由有管辖权的人民法院另行审判，数罪并罚。因此，D项正确。3.关于民事公益诉讼，下列哪一表述是错误的？A.人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。B.法律规定的机关或者组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。C.对公益诉讼案件，当事人可以和解，人民法院可以调解。和解、调解协议应当公告不少于三十日。D.公益诉讼案件的裁判发生法律效力后，其他依法具有原告资格的机关或者组织就同一侵权行为另行提起公益诉讼的，人民法院应予受理。答案：D解析：根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百八十八条规定：“人民法院受理公益诉讼案件后，依法可以提起诉讼的其他机关和有关组织，可以在开庭前向人民法院申请参加诉讼。人民法院准许参加诉讼的，列为共同原告。”同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》及司法实践，为防止重复诉讼和浪费司法资源，在检察机关或法律规定的组织已经提起公益诉讼且裁判生效后，原则上其他适格主体就同一侵权行为另行提起公益诉讼的，人民法院不予受理。因此，D项表述错误，是本题答案。A、B、C项均符合《民事诉讼法》及相关司法解释关于公益诉讼的规定。4.甲公司向乙公司购买一批精密仪器，约定由乙公司负责运输至甲公司指定仓库，货到后一周内付款。乙公司委托丙运输公司运输。运输途中，因丙公司司机丁的重大过失发生交通事故，导致仪器全部毁损。该批仪器已由甲公司向保险公司投保财产损失险。现甲公司要求乙公司承担违约责任。关于本案，下列哪一说法是正确的？A.甲公司有权要求乙公司承担违约责任，因为货物毁损发生在运输途中，尚未交付。B.甲公司无权要求乙公司承担违约责任，因为货物毁损系因丙公司的过错造成，乙公司无过错。C.甲公司有权要求乙公司承担违约责任，因为买卖合同标的物毁损、灭失的风险在交付之前由出卖人承担。D.甲公司无权要求乙公司承担违约责任，因为其已投保，应向保险公司索赔。答案：C解析：本案涉及买卖合同的风险负担与违约责任。根据《民法典》第六百零四条规定：“标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”本案中，双方约定由乙公司（出卖人）负责运输，这意味着乙公司需要将货物运至指定地点才算完成交付。在运输途中，货物尚未交付给甲公司，风险尚未转移，因此毁损、灭失的风险仍由出卖人乙公司承担。乙公司不能以运输方丙公司的过错为由对抗甲公司，因为乙公司与丙公司之间存在运输合同关系，乙公司应向甲公司承担违约责任后，再依据运输合同向丙公司追偿。甲公司向保险公司投保，是其享有的保险利益，不影响其依据买卖合同向乙公司主张权利。因此，C项正确。5.关于行政诉讼的管辖，下列哪一说法是正确的？A.对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的案件，由中级人民法院管辖。B.因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地人民法院管辖。C.经最高人民法院批准，高级人民法院可以确定若干人民法院跨行政区域管辖行政案件。D.两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。答案：C解析：A项错误，根据《行政诉讼法》第十五条，中级人民法院管辖对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件。这里强调的是“县级以上地方人民政府”，并非所有国务院部门的行为都必然由中院管辖，但根据司法解释，对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的案件，通常由中级人民法院管辖，但A项表述过于绝对，且与法条原文表述不完全一致。B项错误，根据《行政诉讼法》第二十条，因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院专属管辖。C项正确，根据《行政诉讼法》第十八条第二款，经最高人民法院批准，高级人民法院可以根据审判工作的实际情况，确定若干人民法院跨行政区域管辖行政案件。D项错误，根据《行政诉讼法》第二十一条，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖，而非最先收到起诉状。6.甲、乙、丙三人共同出资设立一家普通合伙企业。合伙协议约定，甲对外代表合伙企业执行合伙事务，乙和丙不执行合伙事务。后甲在执行事务中，以合伙企业名义与不知情的丁签订了一份标的额远超合伙企业正常经营范围的购销合同。关于该合同的效力，下列哪一说法是正确的？A.合同无效，因为甲超越了合伙协议对其执行事务权限的限制。B.合同无效，因为该交易超出了合伙企业的经营范围。C.合同有效，但合伙企业可以主张甲超越授权范围，不对该合同承担责任。D.合同有效，合伙企业应当履行合同，但因此给合伙企业或其他合伙人造成损失的，甲应依法承担赔偿责任。答案：D解析：根据《合伙企业法》第三十七条：“合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意第三人。”本案中，丁为不知情的善意第三人。虽然合伙协议对甲的代表权限进行了限制，且交易可能超出经营范围，但根据《民法典》关于合同效力的规定及《合伙企业法》的上述规则，该合同在合伙企业与丁之间是有效的。合伙企业应当履行合同义务。如果因甲的越权行为给合伙企业或其他合伙人造成损失，甲应承担赔偿责任。因此，D项正确。A、B项错误，内部限制和经营范围一般不直接导致合同对善意第三人无效。C项错误，合伙企业不能以内部授权限制对抗善意第三人丁。7.关于刑事诉讼中的证明责任，下列哪一选项是正确的？A.在公诉案件中，被告人有义务证明自己无罪。B.在自诉案件中，自诉人应当对其控诉承担证明责任。C.在巨额财产来源不明罪中，被告人承担财产来源合法的证明责任。D.人民法院在特定情况下，可以主动收集证据以证明被告人有罪。答案：B解析：A项错误，在公诉案件中，证明被告人有罪的证明责任由人民检察院承担，被告人不承担证明自己无罪的责任，但享有辩护的权利。B项正确，在自诉案件中，自诉人作为控方，应当对其指控的犯罪事实承担证明责任。C项错误，根据《刑法》第三百九十五条，国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论。这里，检察机关首先需要证明“财产、支出明显超过合法收入，差额巨大”这一基础事实，然后“说明来源”的责任转移至被告人，但这并非严格意义上的证明责任倒置，而是一种举证责任必要的转移，且被告人无需证明“来源合法”，只需“说明来源”，若不能说明，则推定差额部分为非法所得。D项错误，根据《刑事诉讼法》第五十二条，审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。法院在审判阶段，主要职责是审查核实证据，居中裁判。虽然法律规定法院可以依职权调查核实证据，但目的是为了查明案件事实，包括对被告人有利和不利的事实，而非“主动收集证据以证明被告人有罪”，这违背了法院的中立性原则。实践中，法院调查核实证据通常是为了解决控辩双方证据中的疑问。8.甲公司与乙公司签订一份技术秘密转让合同，约定甲公司将其一项技术秘密转让给乙公司，乙公司支付使用费，并承担保密义务。合同签订后，甲公司依约交付了技术资料。乙公司在使用该技术秘密的过程中，丙公司通过独立研发掌握了相同的技术，并率先申请了专利。后丙公司获得专利权，并起诉乙公司侵犯其专利权。关于本案，下列哪一说法是正确的？A.因丙公司已获得专利权，甲公司与乙公司的技术秘密转让合同自始无效。B.乙公司可以主张其使用技术秘密的行为不构成侵权，因其使用行为始于丙公司专利申请日之前。C.乙公司可以继续使用该技术，但应当向丙公司支付合理的使用费。D.乙公司应当立即停止使用该技术，并赔偿丙公司的损失。答案：C解析：本题涉及技术秘密与后续专利权的冲突。根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十四条第一款规定：“订立专利权转让合同或者专利申请权转让合同前，让与人自己已经实施发明创造，在合同生效后，受让人要求让与人停止实施的，人民法院应当予以支持，但当事人另有约定的除外。”以及《专利法》第七十五条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。但本题中，乙公司是从甲公司处受让的技术秘密，并非独立研发或反向工程获得。当丙公司就相同技术获得专利权后，乙公司作为在先使用人，其权利受到一定限制。根据相关法律精神和司法解释，在他人申请专利前已经通过合法途径掌握并使用相同技术的当事人，在专利权被授予后，通常可以在原有范围内继续使用，但可能需要向专利权人支付合理的使用费，以平衡双方利益。A项错误，技术秘密转让合同在签订时是有效的，后续出现专利不影响合同在先的效力，但可能影响合同的履行。B项错误，乙公司并非“独立研发”，不能直接适用先用权抗辩中“自己研发”的情形，但其通过合法转让获得技术，可参照先用权原则处理。D项过于绝对，直接要求停止使用和赔偿损失，未考虑在先使用的因素。C项较为合理，反映了司法实践中处理此类问题的常见思路，即在保护专利权的同时，兼顾在先善意使用人的利益，允许其在原有范围内继续使用但支付费用。9.关于国际法上的承认，下列哪一表述是正确的？A.承认是承认国对被承认国或政府作出的单方面行为，一经作出即不可撤销。B.法律承认是永久的、不可撤销的，而事实承认是暂时的、可撤销的。C.对新国家的承认意味着承认国接受新国家在国际法上享有的一切权利和义务。D.对新政府的承认通常遵循“有效统治原则”，即新政府在其领土内建立起有效控制并能代表国家进行国际交往。答案：D解析：A项错误，国际法上的承认在性质上主要是单方面行为，但并非绝对不可撤销，在特定情况下（如被承认实体不复存在）承认可能失去意义或可被撤销。B项错误，法律承认与事实承认的主要区别在于承认的意图和引起的法律后果的完备性。法律承认是正式的、完全的承认，意在建立全面的外交关系；事实承认是临时的、不完全的，多基于实际需要。两者在理论上都可能因情况变化而改变，但法律承认通常被视为更稳定。C项错误，对新国家的承认，主要是承认其作为国际法主体的资格，并不意味着承认国必须接受该新国家所主张的一切具体的权利和义务（如领土主张、条约继承等具体问题需另行处理）。D项正确，对新政府的承认，国际实践普遍遵循“有效统治原则”，即新政府在其国家领土内建立起有效、稳定的控制，并能代表国家行使统治权和进行国际交往。10.甲因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。在缓刑考验期内，甲又犯危险驾驶罪，但情节轻微，人民检察院决定不起诉。对于甲的处理，下列哪一选项是正确的？A.应当撤销缓刑，对新犯的危险驾驶罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。B.应当撤销缓刑，执行原判的有期徒刑三年。C.不撤销缓刑，仅对危险驾驶行为进行行政处罚。D.不撤销缓刑，以危险驾驶罪定罪，但免予刑事处罚，与前罪判处的刑罚并罚。答案：A解析：根据《刑法》第七十七条第一款规定：“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。”撤销缓刑的条件是在缓刑考验期内“犯新罪”，而不论该新罪是否被起诉或判处刑罚。人民检察院作出不起诉决定，是基于犯罪情节轻微，依照《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款作出的酌定不起诉，其前提是认为甲的行为已经构成犯罪（危险驾驶罪）。因此，甲在缓刑考验期内犯新罪（危险驾驶罪）的事实成立。根据上述规定，应当撤销缓刑，对新犯的危险驾驶罪作出判决（即使可能判处免予刑事处罚，也需经过法院判决），然后将前罪（盗窃罪）的刑罚与后罪（危险驾驶罪）的刑罚，依照数罪并罚的原则（《刑法》第六十九条）决定执行的刑罚。因此，A项正确。B项错误，未考虑对新罪进行判决并实行数罪并罚。C、D项错误，在缓刑考验期内犯新罪，必须撤销缓刑。（因篇幅所限，此处仅展示10道单项选择题示例，完整试卷应包含50道单项选择题。）二、多项选择题（每题2分，共35题，共70分）51.关于宪法的修改，下列哪些选项是正确的？A.宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议。B.宪法修正案由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。C.我国现行宪法迄今为止共进行了五次修改，形成了五十二条宪法修正案。D.“国家尊重和保障人权”写入宪法是在2004年的宪法修正案中。答案：ABD解析：A、B项正确，符合《宪法》第六十四条第一款的规定。C项错误，我国现行宪法（1982年宪法）迄今为止（截至2023年）共进行了五次修改，形成了五十二条宪法修正案的说法不准确。实际是1988年、1993年、1999年、2004年、2018年共五次修改，通过了52条修正案（其中2018年修正案共21条）。但“形成了五十二条宪法修正案”的表述容易引起歧义，因为修正案条文总数是52条，但修改次数是5次。严格来说，C项表述不够精确。D项正确，“国家尊重和保障人权”是在2004年宪法修正案中写入《宪法》第三十三条的。52.甲将其房屋出租给乙，租期三年。租赁期间，甲因急需资金，将该房屋抵押给银行丙申请贷款，并办理了抵押登记。后甲未能按期还款，丙银行欲行使抵押权。此时，乙主张其租赁权。关于本案，下列哪些说法是正确的？A.若抵押权设立在后，租赁合同订立在前，则原租赁关系不受抵押权的影响。B.若租赁合同订立在后，抵押权设立在前，则抵押权实现后，租赁合同对受让人不具有约束力。C.无论租赁与抵押的设立先后，乙都享有优先购买权。D.丙银行实现抵押权时，应当将房屋拍卖、变卖的情况及时通知乙。答案：ABD解析：本题涉及抵押与租赁的关系。根据《民法典》第四百零五条：“抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”故A项正确。根据《民法典》第七百二十五条：“租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”但此条适用于“买卖不破租赁”。对于抵押与租赁，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十四条第二款规定：“抵押权依法设立后，抵押财产出租的，该租赁关系不得对抗已登记的抵押权。”即先抵押后出租，且抵押权已登记的，抵押权实现导致所有权变动时，新的所有权人不受原租赁合同的约束（但承租人可向出租人主张违约责任）。故B项正确。C项错误，承租人的优先购买权受到限制。根据《民法典》第七百二十六条，出租人出卖租赁房屋的，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出租人履行通知义务后，承租人在十五日内未明确表示购买的，视为承租人放弃优先购买权。此外，根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十四条，在房屋抵押期间，出租人（抵押人）出卖房屋，如果未通知承租人，或者未保障承租人优先购买权，承租人可请求赔偿损失，但并非必然导致买卖无效或承租人必然能购得房屋。在抵押权人实现抵押权而处分房屋时，承租人的优先购买权与普通买受人并无本质区别，但需在同等条件下行使，且抵押权实现程序（如司法拍卖）有其特殊规则，可能影响优先购买权的具体行使方式。C项“无论…都享有”的表述过于绝对。D项正确，根据《民法典》第七百二十六条，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人。在抵押权实现（实质是抵押人被迫出卖房屋）时，作为出卖人的抵押人（甲）或主持拍卖的法院/机构，有义务通知承租人乙，以保障其知情权和可能的优先购买权。53.在刑事诉讼中，关于辩护律师的权利，下列哪些选项是正确的？A.自案件移送审查起诉之日起，辩护律师可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。C.辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以查阅、摘抄、复制上述材料。D.辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料未提交的，有权申请人民检察院、人民法院调取。答案：BCD解析：A项表述不完整，根据《刑事诉讼法》第三十九条第四款，辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。因此，A项缺少“辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听”这一重要内容，且将“自案件移送审查起诉之日起”作为整个权利的开始时间点不准确（了解情况、提供咨询在侦查阶段会见时即可）。B项完整、准确地复述了法条。C项正确，符合《刑事诉讼法》第四十条的规定。D项正确，符合《刑事诉讼法》第四十一条的规定。54.甲公司为支付货款，向乙公司签发了一张商业承兑汇票，金额100万元，出票后三个月付款，丙公司在汇票上签章承诺：“保证。”但未记载被保证人名称和保证日期。乙公司将该汇票背书转让给丁公司以支付租金。汇票到期后，丁公司向甲公司提示付款被拒绝。丁公司遂向乙公司、丙公司行使追索权。关于本案，下列哪些说法是正确的？A.该汇票上的保证无效，因为未记载被保证人名称。B.视为丙公司为甲公司提供保证。C.保证日期视为出票日期。D.丁公司有权同时向乙公司和丙公司行使追索权。答案：BCD解析：根据《票据法》第四十七条规定：“保证人在汇票或者粘单上未记载前条第（三）项（被保证人名称）的，已承兑的汇票，承兑人为被保证人；未承兑的汇票，出票人为被保证人。保证人在汇票或者粘单上未记载前条第（四）项（保证日期）的，出票日期为保证日期。”本案汇票为商业承兑汇票，出票后三个月付款，未经承兑（题干未提示承兑），故属于未承兑的汇票。因此，未记载被保证人，视为出票人（甲公司）为被保证人，故B项正确，A项错误。未记载保证日期，视为出票日期为保证日期，故C项正确。根据《票据法》第五十条，被保证的汇票，保证人应当与被保证人对持票人承担连带责任。汇票到期后得不到付款的，持票人有权向保证人请求付款，保证人应当足额付款。同时，持票人可以向其前手（背书人乙公司）行使追索权。因此，丁公司有权同时向保证人丙公司和前手背书人乙公司行使追索权，D项正确。55.关于民事诉讼中的送达，下列哪些选项是正确的？A.受送达人是军人的，通过其所在部队团以上单位的政治机关转交。B.受送达人被监禁的，通过其所在监所转交。C.受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过三十日，即视为送达。D.经受送达人同意，人民法院可以采用传真、电子邮件等能够确认其收悉的电子方式送达诉讼文书，但判决书、裁定书、调解书除外。答案：ABC解析：A、B项正确，符合《民事诉讼法》第九十二条关于转交送达的规定。C项正确，符合《民事诉讼法》第九十五条关于公告送达的规定（公告期为三十日）。D项错误，根据《民事诉讼法》第九十条，经受送达人同意，人民法院可以采用能够确认其收悉的电子方式送达诉讼文书。通过电子方式送达的，以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。但该条同时规定，“判决书、裁定书、调解书”不适用电子送达。因此D项表述正确。（因篇幅所限，此处仅展示5道多项选择题示例，完整试卷应包含35道多项选择题。）三、不定项选择题（每题2分，共15题，共30分）86-88题基于以下案例：甲（住所地A市）与乙公司（住所地B市）在C市签订一份买卖合同，约定乙公司向甲出售一批设备，交货地点为D市，合同履行过程中发生争议由E市仲裁委员会仲裁。合同签订后，乙公司未能按期交货。甲遂向A市中级人民法院提起诉讼，要求乙公司承担违约责任。乙公司在提交答辩状期间未提出管辖权异议，并应诉进行了实体答辩。A市中级人民法院在审理过程中，乙公司首次提出双方之间存在有效的仲裁协议，法院对此案无管辖权。86.关于本案的管辖权，下列哪一说法是正确的？A.因存在有效的仲裁协议，A市中级人民法院应裁定驳回甲的起诉。B.因存在有效的仲裁协议，A市中级人民法院应裁定不予受理。C.虽然存在仲裁协议，但乙公司应诉答辩且未在首次开庭前提出异议，视为放弃仲裁协议，A市中级人民法院取得管辖权。D.A市中级人民法院应审查仲裁协议的有效性，如果有效则移送E市仲裁委员会。87.如果A市中级人民法院认定仲裁协议有效，并裁定驳回甲的起诉。甲不服该裁定，可以采取何种救济途径？A.提起上诉B.申请复议C.向上一级人民法院申请再审D.向最高人民法院提起抗诉88.假设在诉讼过程中，甲与乙公司达成和解协议，乙公司同意继续履行合同并支付一定违约金。双方请求法院根据和解协议制作判决书。对此，法院应如何处理？A.可以准许，根据和解协议内容制作判决书。B.不予准许，但可以根据和解协议制作调解书。C.不予准许，和解协议不具有强制执行力，应由双方自行履行。D.可以准许，但判决书中应写明本案系根据当事人和解协议作出。答案：86.C解析：根据《仲裁法》第二十六条：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。”本案中，乙公司未在提交答辩状期间（通常视为首次开庭前的合理期间）提出管辖权异议，反而应诉进行了实体答辩，应视为放弃仲裁协议。因此，A市中级人民法院取得管辖权，C项正确。A、B、D项错误。87.A解析：根据《民事诉讼法》第一百五十七条，对于不予受理、对管辖权有异议的、驳回起诉的裁定，当事人可以上诉。本案中，A市中级人民法院裁定驳回起诉，属于可以上诉的裁定。因此，甲不服可以提起上诉，A项正确。B、C、D项均非针对此类裁定的法定救济途径。88.B解析：根据《民事诉讼法》第一百零一条第一款：“当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。”以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百四十八条第一款：“当事人自行和解或者调解达成协议后，请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书的，人民法院不予准许。”同时，根据《民事诉讼法》第一百零三条，调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。因此，对于当事人在诉讼中达成的和解协议，法院不能根据其内容制作判决书，但可以引导当事人将和解协议转化为调解协议，进而制作调解书。故B项正确。A、D项错误。C项错误，法院制作的调解书具有强制执行力。（因篇幅所限，此处仅展示一组不定项选择题示例，完整试卷应包含15道不定项选择题。）四、案例分析题（第1题20分，第2题30分，共50分）案例一（20分）：【案情】2025年3月，王某（17周岁，在校高中生）与李某（15周岁）在网吧因琐事发生争执。王某掏出随身携带的弹簧刀捅刺李某腹部一刀，致李某重伤。王某随即逃离现场。李某被他人送往医院抢救，脱离生命危险。王某回家后，将此事告知其父老王。老王劝王某投案自首，但王某害怕拒绝。老王为防止事情败露，给了王某5000元让其到外地亲戚家躲藏。公安机关经侦查锁定王某为犯罪嫌疑人，并到王家抓捕。老王谎称王某已多日未归，不知去向。后王某在外地被公安机关抓获。到案后，王某如实供述了自己的罪行。【问题】1.王某的行为构成何罪？应如何追究刑事责任？（8分）2.老王的行为构成何罪？为什么？（6分）3.王某有哪些法定量刑情节？请说明理由。（6分）【参考答案与解析】1.王某的行为构成故意伤害罪（致人重伤）。（2分）王某已满17周岁，属于已满十六周岁的人，应当负刑事责任。（2分）根据《刑法》第二百三十四条第二款，故意伤害他人身体，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑。（2分）王某犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。（2分）2.老王的行为构成窝藏罪。（2分）根据《刑法》第三百一十条，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的，构成窝藏罪。（2分）本案中，老王明知王某实施了故意伤害致人重伤的犯罪行为，仍为其提供财物（5000元）帮助其逃匿至外地，并向公安机关作假证明包庇（谎称不知去向），其行为符合窝藏罪的构成要件。（2分）3.王某具有以下法定量刑情节：（1）王某犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，系未成年人，应当从轻或者减轻处罚。（2分）理由：根据《刑法》第十七条第三款。（1分）（2）王某到案后如实供述自己的罪行，成立坦白，可以从轻处罚。（2分）理由：根据《刑法》第六十七条第三款。（1分）案例二（30分）：【案情】2024年1月，A房地产公司与B建筑公司签订《建设工程施工合同》，约定由B公司承建A公司开发的“阳光花园”住宅小区项目，合同总价款8000万元，工期18个月。合同约定，若因A公司原因导致工期延误，A公司应赔偿B公司因此遭受的损失；若B公司工程质量不合格或工期延误，应承担违约责任，并按日支付合同总价款万分之五的违约金。施工过程中，因A公司未能按照合同约定及时支付工程进度款，导致B公司多次停工，累计延误工期3个月。B公司多次催告无果。2025年7月，工程竣工。A公司以B公司工期延误为由，拒绝支付剩余工程款1200万元。B公司催讨未果，于2025年9月向法院提起诉讼，要求A公司支付剩余工程款1200万元及逾期付款利息。A公司提起反诉，要求B公司支付工期延误违约金（按合同总价款8000万元的日万分之五计算，共延误90天，计360万元）并赔偿因延期交房给A公司造成的损失200万元。诉讼中，经B公司申请，法院委托鉴定机构对工程造价进行鉴定，鉴定结论为工程总造价为8200万元（已包含合同内价款及部分签证变更）。A公司对鉴定结论无异议，但认为B公司施工的部分外墙保温层存在厚度不足的质量问题，要求减少支付相应工程款50万元。B公司承认保温层局部存在瑕疵，但认为该问题可通过修复解决，不同意减少工程款。【问题】1.B公司要求A公司支付剩余工程款1200万元的诉讼请求是否成立？为什么？（8分）2.A公司要求B公司支付360万元工期延误违约金的诉讼请求是否成立？为什么？（8分）3.A公司要求B公司赔偿延期交房损失200万元的诉讼请求应如何处理？（7分）4.对于外墙保温层厚度不足的问题，法院应如何处理？（7分）【参考答案与解析】1.成立。（2分）根据《民法典》第七百九十三条第一款，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。本案合同有效，工程已竣工，且经鉴定工程总造价为8200万元。A公司应支付工程款。（3分）虽然A公司主张存在质量问题和工期延误，但支付工程款是发包人的主要合同义务，质量问题可另案主张减少价款或要求修复，工期延误可主张违约金或赔偿损失，但不能成为拒付全部剩余工程款的正当理由。（3分）因此，B公司有权要求A公司支付剩余工程款（具体数额需根据已付款和总造价核定，题干中1200万元是B公司主张数，需结合鉴定结论和已付款情况最终认定，但原则上其请求成立）。2.不成立。（2分）根据《民法典》第五百九十条，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。本案中工期延误的原因是A公司未能及时支付工程进度款，属于发包人违约在先。（3分）根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因此，因A公司违约导致的工期延误，B公司可以顺延工期，不承担工期延误违约责任。（3分）故A公司要求B公司支付该部分违约金缺乏依据。3.对于A公司要求B公司赔偿延期交房损失200万元的诉讼请求，法院应不予支持。（2分）首先，如第2点所述，工期延误的责任在于A公司自身违约（拖欠工程款），B公司有权顺延工期，故对因顺延工期可能导致的延期交房，B公司不承担责任。（3分）其次，A公司需就其所称的200万元延期交房损失提供充分证据证明该损失的实际发生及其具体金额，以及该损失与B公司的行为（假设有责任）之间存在因果关系。在B公司对工期延误无责任的情况下，该损失应由A公司自行承担。（2分）4.法院应区分情况处理：（2分）（1）如果该外墙保温层厚度不足属于工程质量缺陷，但并未导致该部分工程不合格或影响整体工程安全、主要使用功能，且可以修复，根据《民法典》第八百零一条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、