2026年昆明法官入额考试题库及参考答案详解(典型题)

2026年昆明法官入额考试题库及参考答案详解(典型题)一、单项选择题（每题1分，共20题）1.根据习近平法治思想，全面依法治国的总目标是（）。A.建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家B.坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一C.完善中国特色社会主义法律体系D.推进国家治理体系和治理能力现代化2.甲公司向乙公司购买一批货物，约定乙公司于2026年3月1日交付。但直至3月10日，乙公司仍未交付，且未发生不可抗力。根据《民法典》相关规定，甲公司有权采取的措施是（）。A.只能要求乙公司承担违约责任，不能解除合同B.只能解除合同，不能要求违约金C.既可以要求乙公司承担违约责任，也可以解除合同D.必须经过催告后才能解除合同3.在一起民事诉讼中，原告张某因无法收集被告李某在银行存款的证据，申请法院调查收集。法院经审查认为该证据属于国家有关部门保存并需人民法院依职权调取的档案材料。根据《民事诉讼法》及其司法解释，法院应当（）。A.驳回张某的申请，告知其自行委托律师调查B.准许张某的申请，依职权向银行调取C.告知张某申请证据保全D.移送公安机关处理4.某法官在审理一起合同纠纷案件时，发现该案可能涉嫌虚假诉讼罪。根据刑法及相关司法解释，下列说法正确的是（）。A.法官应当直接以涉嫌虚假诉讼罪将当事人移送公安机关，并中止民事审理B.法官应当继续审理民事案件，待民事判决生效后再移送公安机关C.法官应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索和材料移送公安机关D.法官应当告知当事人撤诉，若不撤诉则判决败诉5.根据《刑法》修正案（十二）及相关规定，关于行贿罪的处罚，下列说法错误的是（）。A.在行贿犯罪中，如果行贿人在被追诉前主动交待行贿行为，可以从轻或者减轻处罚B.对多次行贿未经处理的，按照累计行贿数额处罚C.单位行贿的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚D.行贿人在被追诉后，即使揭发受贿行为，也不能认定为立功6.昆明市某基层人民法院受理了一起标的额为5000元的买卖合同纠纷案件。关于该案的审理程序，下列说法正确的是（）。A.必须适用普通程序B.可以适用简易程序，当事人也可以约定适用小额诉讼程序C.必须适用简易程序D.只能适用普通程序，不得由审判员一人独任审理7.甲因琐事与乙发生争执，甲推了乙一把，乙倒地后头部撞击石头身亡。经鉴定，乙头部有致命伤，但乙本身患有严重的脑血管疾病，该疾病在死亡中起到了促进作用。关于甲的行为定性，下列说法正确的是（）。A.甲的行为与乙死亡之间无因果关系，甲不构成犯罪B.甲构成故意杀人罪C.甲构成过失致人死亡罪D.甲构成故意伤害（致死）罪8.根据《行政诉讼法》及司法解释，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。但下列哪项行为不属于行政诉讼的受案范围？（）A.行政机关作出的行政许可决定B.行政机关作出的行政处罚决定C.行政机关针对公务员作出的开除处分决定D.行政机关不履行法定职责的行为9.李某向王某借款10万元，约定年利率为24%，借款期限为1年。到期后李某未还款。王某诉至法院，要求李某偿还本金及利息。根据《民法典》及相关司法解释，法院支持的利率上限是（）。A.24%B.20%C.一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍D.一年期贷款市场报价利率（LPR）的2倍10.在刑事诉讼中，被告人认罪认罚但辩护人作无罪辩护的案件，关于适用程序及量刑建议，下列说法正确的是（）。A.不得适用简易程序B.不得适用速裁程序C.人民法院一般应当采纳检察院指控的罪名和量刑建议D.检察院应当提出确定刑量刑建议11.某有限责任公司股东会决议解散。公司成立清算组。在清算期间，清算组发现公司资产不足以清偿债务。根据《公司法》规定，清算组应当采取的措施是（）。A.继续清算，制定清算方案B.向人民法院申请宣告破产C.向股东大会报告，请求追加投资D.通知债权人中止申报债权12.甲在2025年1月1日被公安机关刑事拘留，同年2月1日被逮捕。2026年1月1日，一审法院判决甲有期徒刑3年。甲不服提出上诉。二审法院经过审理，认为原判事实不清、证据不足，发回重审。关于甲的羁押期限，下列说法正确的是（）。A.发回重审后，羁押期限重新计算B.发回重审后，羁押期限连续计算，但一审法院应当在一审审限内审结C.发回重审后，应当变更强制措施为取保候审D.发回重审后，羁押期限不受限制13.根据《民法典》婚姻家庭编，关于离婚冷静期的规定，下列说法正确的是（）。A.所有离婚案件都必须经过30天的冷静期B.诉讼离婚也必须适用30天冷静期C.协议离婚中，自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请D.协议离婚中，冷静期届满后，婚姻关系自动解除14.人民法院在执行生效法律文书过程中，案外人对执行标的提出书面异议。经审查，理由成立的，人民法院应当（）。A.裁定中止对该标的的执行B.判决案外人胜诉C.裁定驳回异议D.裁定终结执行15.甲委托乙购买一套房屋，乙以自己的名义与丙签订了房屋买卖合同。丙知道甲与乙之间的代理关系。关于该合同效力及归属，下列说法正确的是（）。A.该合同直接约束甲和丙B.该合同直接约束乙和丙C.该合同效力待定，需甲追认D.该合同无效16.某法官在朋友圈转发未经核实的关于某社会热点案件的评论，引发舆论哗然，影响了法院形象。该法官的行为违反了（）。A.只要不涉及正在审理的案件，就不违反纪律B.法官职业道德基本准则中的“维护司法形象”C.法官享有言论自由，不违反任何规定D.仅违反法院内部考勤制度17.根据《刑法》关于危害公共安全罪的规定，下列行为中，以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚的是（）。A.盗窃正在使用中的井盖，危害公共安全B.在公共交通工具上抢劫C.劫持航空器D.破坏广播电视设施18.甲公司欠乙银行贷款500万元，以其所有的厂房设定抵押并办理登记。后甲公司未还款，乙银行欲行使抵押权。此时，丙公司主张对厂房享有建设工程价款优先受偿权，且该债权已届清偿期。关于乙银行与丙公司的权利顺位，下列说法正确的是（）。A.乙银行的抵押权优先于丙公司的建设工程价款优先受偿权B.丙公司的建设工程价款优先受偿权优先于乙银行的抵押权C.按照债权比例受偿D.由法院根据实际情况自由裁量19.在二审程序中，原审原告增加独立的诉讼请求，二审法院对此应当如何处理？（）A.直接进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉B.直接合并审理并作出判决C.发回重审D.驳回该诉讼请求20.根据《反外国制裁法》，当外国国家违反国际法和国际关系基本准则，以各种借口或者依据其本国法律对我国公民、组织采取歧视性限制措施时，我国有权采取相应反制措施。该法规定的反制措施不包括（）。A.不予签发签证、不准入境B.查封、扣押、冻结在我国境内的动产、不动产C.禁止或者限制我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作D.对该外国国家进行军事打击二、多项选择题（每题2分，共15题）1.下列关于《民法典》中格式条款的说法，正确的有（）。A.采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.提供格式条款一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释E.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款2.刑事诉讼中，第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照不同情形分别处理。下列处理方式正确的有（）。A.原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判B.原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判C.原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判D.原判决事实不清楚或者证据不足的，也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判E.第二审人民法院发现第一审人民法院的审理有违反法律规定的诉讼程序的情形的，应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判3.人民法院在审理民事案件时，下列哪些情形可以缺席判决？（）A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，且被告提出反诉B.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的C.原告申请撤诉，人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的D.无民事行为能力的被告人的法定代理人，经传票传唤无正当理由拒不到庭的E.有独立请求权的第三人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的4.下列关于刑法中因果关系的说法，正确的有（）。A.刑法因果关系是追究刑事责任的客观基础B.因果关系具有客观性，不以人的意志为转移C.条件说认为，如果没有前行为就没有后结果时，前者就是后者的原因D.在存在介入因素的场合，如果介入因素异常且独立导致了结果发生，则前行为与结果之间因果关系中断E.因果关系直接决定了行为人的刑事责任大小5.根据《民事诉讼法》关于证据的规定，下列属于电子数据的有（）。A.网页、博客、微博客等网络平台发布的信息B.手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息C.用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息D.文档、图片、音频、视频、数字证书、计算机程序等电子文件E.证人通过视频连线方式作的证言6.甲因抢劫被公安机关立案侦查。在侦查期间，甲聘请了律师乙。律师乙在侦查阶段的权利包括（）。A.向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况B.会见在押的犯罪嫌疑人C.为犯罪嫌疑人提供法律帮助D.代理申诉、控告E.查阅、摘抄、复制本案的案卷材料7.下列哪些行为构成非法经营罪？（）A.未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的B.买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的C.未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的D.在生产、销售的商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好E.其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为8.人民法院对行政诉讼案件进行审理时，发现行政行为有下列情形之一的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。这些情形包括（）。A.主要证据不足的B.适用法律、法规错误的C.违反法定程序的D.超越职权的E.滥用职权的9.根据《公司法》规定，公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。下列哪些行为违反了忠实义务？（）A.挪用公司资金B.将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储C.违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保D.违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易E.接受他人与公司交易的佣金归为己有10.在民事诉讼中，有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止诉讼。这些情形包括（）。A.一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的B.一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的C.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的D.一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加诉讼的E.本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的11.下列关于死刑缓期执行的规定，正确的有（）。A.死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满以后，减为无期徒刑B.死刑缓期执行期间，如果确有重大立功表现，二年期满以后，减为二十五年有期徒刑C.死刑缓期执行期间，如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑D.死刑缓期执行期间，如果故意犯罪，情节较轻的，重新计算死刑缓期执行的期间E.对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定对其限制减刑12.下列关于执行异议之诉的说法，正确的有（）。A.案外人对执行标的提出书面异议被驳回后，案外人对驳回裁定不服，认为原判决、裁定、调解书内容错误损害其民事权益的，可以自执行异议裁定送达之日起六个月内，向作出原判决、裁定、调解书的人民法院申请再审B.案外人对执行标的提出书面异议被驳回后，案外人与原判决、裁定、调解书无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起执行异议之诉C.申请执行人对执行标的提出书面异议被驳回后，申请执行人对驳回裁定不服的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起执行异议之诉D.执行异议之诉审理期间，执行程序应当中止E.执行异议之诉由执行法院管辖13.下列关于侵权责任承担方式的说法，正确的有（）。A.承担侵权责任的方式主要有：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉B.以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用C.损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式D.被侵权人死亡的，其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任E.被侵权人为单位，单位分立、合并的，承继权利的单位有权请求侵权人承担侵权责任14.刑事诉讼中，辩护人可以提出的证据材料申请排除的情形有（）。A.采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人供述B.采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言C.采用暴力、威胁等非法方法收集的被害人陈述D.收集程序违反法律规定，可能严重影响司法公正的物证、书证E.办案人员未在讯问笔录上签名的15.人民法院在调解民事案件时，下列哪些行为是不正确的？（）A.强行调解B.损害国家利益、社会公共利益C.案外人恶意串通，损害他人合法权益D.违反法律、行政法规禁止性规定E.为了尽快结案，隐瞒案件事实真相三、判断题（每题0.5分，共10题）1.人民法院审理第二审民事案件，认为原判决认定事实清楚，适用法律正确的，应当判决驳回上诉，维持原判。（）2.在刑事诉讼中，证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方质证并且查实以后，才能作为定案的根据。（）3.两个以上行政机关作出同一行政行为的，共同作出行政行为的行政机关为共同被告。（）4.债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。（）5.犯罪嫌疑人、被告人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，只能委托律师作为辩护人。（）6.民事诉讼中，当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，但不停止判决的执行。（）7.只要行为人的行为客观上造成了损害结果，就应当承担刑事责任。（）8.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，但属于专属管辖的情形除外。（）9.法官离任后，不得担任原任职法院办理案件的诉讼代理人或者辩护人，但是作为当事人的监护人或者近亲属代理诉讼或者进行辩护的除外。（）10.在执行程序中，作为被执行人的法人或其他组织被注销的，人民法院应当裁定终结执行。（）四、案例分析题（共2题，每题15分）【案例一】甲公司（发包人）与乙建筑公司（承包人）于2025年1月签订《建设工程施工合同》，约定由乙公司承建甲公司的厂房，工程总造价为5000万元，工期为一年。合同约定，工程款按进度支付，竣工验收合格后支付至总造价的95%，余款5%作为质保金，一年后无质量问题付清。乙公司遂进场施工。施工过程中，因甲公司资金周转困难，未能按约支付进度款，导致工程停工。乙公司多次催告未果，遂向法院起诉请求解除合同，并要求甲公司支付已完工工程价款及利息。诉讼中，乙公司主张其对于该工程折价或者拍卖的价款享有建设工程价款优先受偿权。另查明，甲公司为向丙银行贷款，将该在建工程及土地使用权抵押给丙银行，并办理了抵押登记。丙银行贷款金额为3000万元，已届清偿期。经鉴定，乙公司已完工部分的工程价值为2000万元。还查明，甲公司尚欠丁材料供应商材料款500万元，丁供应商主张其对甲公司享有到期债权。问题：1.乙公司是否有权解除合同？请说明理由。2.乙公司主张的建设工程价款优先受偿权的范围包括哪些？能否对抗丙银行的抵押权？请说明理由。3.若该工程被拍卖，所得价款为2000万元，乙公司、丙银行、丁供应商如何受偿？请列出计算公式及分配顺序。4.若乙公司在行使优先受偿权时，超过了法律规定的行使期限，其法律后果是什么？【案例二】张某（男，35岁）与李某（女，32岁）系夫妻关系。因感情不和，李某多次提出离婚，张某均不同意。2025年5月10日晚，张某在家中再次因离婚事宜与李某发生激烈争吵。争吵中，张某拿起桌上的水果刀恐吓李某，李某欲夺刀，双方发生拉扯。拉扯中，张某刺中李某胸部一刀，李某倒地。张某见状，立即拨打120急救电话，并将李某送往医院抢救。李某经抢救无效死亡。经法医鉴定，李某系被单刃锐器刺破心脏致失血性休克死亡。案发后，张某留在医院等待警察，并如实供述了上述事实。另查明，张某平时对李某有家暴行为，邻居曾多次听到两人打闹。案发当晚，邻居听到屋内有激烈的争吵声和李某的呼救声。问题：1.分析张某的行为性质，构成何罪？请说明理由。2.张某的行为是否构成自首？请说明理由。3.若张某辩称其行为属于正当防卫，法院应如何认定？请结合本案事实进行分析。4.在量刑时，本案有哪些法定或酌定情节需要考虑？五、法律文书写作（共1题，20分）【案情】2025年3月15日，原告王某某向昆明市某区人民法院提起诉讼，称：2024年12月20日，其驾驶车牌号为云A·XXXXX的小型轿车在昆明市二环高架上行驶时，被被告李某某驾驶的车牌号为云A·YYYYY的轻型货车追尾。经交警部门认定，被告李某某负事故全部责任，原告无责任。事故造成原告车辆受损严重，原告支付了修理费50000元。此外，原告因处理事故及修车，误工5天，造成误工损失2000元。原告车辆在修理期间，租用代步车产生租车费3000元。被告李某某辩称：对事故责任认定无异议。但原告主张的修理费过高，且不认可误工费和租车费，认为原告并非营运车辆，不应产生误工费，租车费属于间接损失，不属于保险理赔范围，且被告车辆投保了交强险和商业三者险，应由保险公司赔偿。被告某保险公司辩称：同意在交强险及商业险范围内赔偿合理的修理费。误工费和租车费不属于保险赔偿范围，保险公司不予赔付。【要求】请你作为主审法官，根据上述案情，制作一份一审民事判决书（草稿）。要求格式规范，逻辑清晰，说理充分，判决结果明确。只需写出判决书的首部、事实、理由、主文及尾部，省略具体的证据列举及认证过程细节，但需在理由部分对各项诉求进行充分评析。参考答案及解析一、单项选择题1.A2.C3.B4.C5.D6.B7.C8.C9.C10.B11.B12.B13.C14.A15.A16.B17.A18.B19.A20.D二、多项选择题1.ABCD2.ABCDE3.ABCD4.ABCD5.ABCD6.ABCD7.ABCE8.ABCDE9.ABCDE10.ABCDE11.ABCE12.ABCDE13.ABCDE14.ABCD15.ABCDE三、判断题1.错误（应当裁定驳回上诉，维持原判）2.正确3.正确4.正确5.错误（可以委托律师、人民团体或犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人以及监护人、亲友作为辩护人）6.正确7.错误（需要主客观相统一）8.错误（专属管辖不能排除）9.正确10.错误（应当变更权利义务承受人为被执行人）四、案例分析题【案例一解析】1.乙公司有权解除合同。理由：根据《民法典》第八百零六条规定，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。同时，根据《民法典》第五百六十三条，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本案中，甲公司资金困难未支付进度款，经催告仍未支付，乙公司有权解除合同。2.乙公司主张的建设工程价款优先受偿权的范围包括实际支出的费用（即已完工工程价款2000万元），但不包括违约金、损失等。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十条规定，承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。乙公司能对抗丙银行的抵押权。根据《民法典》第八百零七条及司法解释规定，承包人的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。3.计算与分配：工程拍卖款：P=乙公司享有优先受偿权金额：=2000丙银行享有抵押权金额：=3000丁供应商享有普通债权金额：=500分配顺序：(1)首先支付乙公司的优先受偿权。由于P≥剩余款项=P(2)丙银行的抵押权在剩余款项中受偿。因剩余款项为0，丙银行本次分配受偿0元。(3)丁供应商的普通债权在剩余款项中受偿。因剩余款项为0，丁供应商本次分配受偿0元。结论：乙公司分得2000万元，丙银行0万元，丁供应商0万元。4.若乙公司超过法定行使期限（自发包人应当给付建设工程价款之日起十八个月内），其建设工程价款优先受偿权将消灭，该债权转化为普通债权，不再享有对抗抵押权和其他债权的优先受偿地位，只能作为普通债权按比例受偿。【案例二解析】1.张某的行为构成故意伤害（致人死亡）罪。理由：张某与李某系夫妻关系，因家庭矛盾发生争执。张某持刀恐吓，在拉扯中刺中李某胸部一刀，致李某死亡。从主观上看，张某持刀恐吓并在拉扯中刺伤李某，明知其行为会造成李某身体伤害的结果，并且希望或者放任这种结果发生，具有伤害的故意。对于死亡结果，张某虽然不希望发生，但主观上可能是过失（过于自信或疏忽大意），不构成直接故意杀人。从客观上看，张某实施了伤害行为并致人死亡。符合《刑法》第二百三十四条第二款故意伤害致人死亡的规定。2.张某的行为构成自首。理由：根据《刑法》第六十七条第一款规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。本案中，张某在实施犯罪后，主动拨打120急救电话并留在医院等待警察，属于自动投案；且其到案后如实供述了犯罪事实。因此，构成自首。3.法院不应认定为正当防卫。理由：根据《刑法》第二十条规定，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫。本案中，虽然张某辩称是李某欲夺刀，但结合案情：张某平时有家暴行为，案发当晚有激烈争吵和李某呼救，且张某持刀恐吓在先。李某的行为是为了免受张某正在进行的不法侵害（持刀恐吓及家暴）而进行的防御或夺刀行为。张某是侵害人，李某是被害人。张某作为不法侵害的发起者，不能对其侵害行为造成的后果主张正当防卫。因此，张某的辩解不能成立。4.量刑情节：(1)法定从轻、减轻情节：自首。(2)酌定从轻情节：案发后积极抢救被害人（拨打120、送医），有悔罪表现。(3)酌定从重情节：因家庭矛盾纠纷引发，且平时有家暴行为，属于情节较为恶劣的犯罪；持刀作案。综合全案，法院应在故意伤害致人死亡罪（十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑）的量刑幅度内，考虑自首和抢救被害人的情节，予以从轻或减轻处罚。五、法律文书写作（参考范例）昆明市某区人民法院民事判决书（2025）云010X民初XXX号原告：王某某，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住址XXXXXXXX。被告：李某某，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住址XXXXXXXX。被告：某保险公司，住所地XXXXXXXX。法定代表人：XXX，职务：XXX。原告王某某与被告李某某、某保险公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2025年3月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王某某，被告李某某，被告某保险公司的委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王某某向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿原告车辆修理费50000元、误工费2000元、租车费3000元，共计55000元；2.判令被告某保险公司在保险范围内承担赔偿责任；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：2024年12月20日，原告驾驶车辆与被告李某某驾驶车辆发生追尾事故，交警认定李某某负全责。事故造成原告车辆受损，产生相关损失。被告李某某辩称，对