接触违法分包合同

PAGE接触违法分包合同甲方：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方在相关业务活动中接触到一份违法分包合同，为明确双方在处理该违法分包合同事宜中的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条合同背景1.1甲方在[具体业务场景]中接触到一份涉及违法分包的合同（以下简称“该合同”）。该合同违反了《中华人民共和国民法典》第七百九十一条第二款关于“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”的规定。1.2甲方意识到该合同的违法性可能给自身及相关方带来法律风险，为妥善处理该事宜，特委托乙方提供专业法律服务。第二条服务内容2.1乙方应勤勉尽责地对该违法分包合同进行全面审查，包括但不限于合同条款、主体资质、履行情况等方面，分析该合同违法分包行为可能引发的法律后果及责任承担方式。2.2根据审查结果，为甲方提供专业的法律意见和建议，指导甲方采取合理措施以降低因接触该违法分包合同而可能面临的法律风险。2.3协助甲方与相关方（如有）进行沟通协商，以妥善解决因该违法分包合同产生的各类问题，必要时代表甲方参与相关谈判、调解或诉讼活动。2.4若甲方因该违法分包合同需要提起诉讼或仲裁，乙方应按照法律法规及行业规范，为甲方起草、准备相关法律文书，包括但不限于起诉状、答辩状、证据清单等，并代表甲方参与庭审或仲裁活动，维护甲方的合法权益。第三条双方权利义务3.1甲方权利义务3.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业法律服务，及时了解服务进展情况。3.1.2甲方应向乙方如实提供与该违法分包合同相关的全部资料和信息，包括但不限于合同文本、往来文件、履行记录等，保证所提供资料的真实性、完整性和准确性。3.1.3甲方应按照乙方要求配合开展工作，包括但不限于协助乙方与相关方进行沟通、提供必要的文件签署等。3.1.4甲方应按照本协议约定及时支付乙方服务费用。3.2乙方权利义务3.2.1乙方有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和信息，并有权根据工作需要合理安排工作进度。3.2.2乙方应严格遵守法律法规及职业道德规范，勤勉尽责地履行本协议约定的服务内容，为甲方提供高质量的法律服务。3.2.3乙方应保守在服务过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。3.2.4乙方应定期向甲方汇报服务进展情况，及时告知甲方可能影响服务结果的重大事项。第四条服务费用及支付方式4.1经双方协商一致，甲方应向乙方支付的服务费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.2支付方式：甲方应在本协议签订之日起[X]个工作日内支付服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写预付款金额]）；在乙方完成本协议约定的主要服务内容并向甲方提交阶段性工作报告后，甲方应在[X]个工作日内支付服务费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写该阶段支付金额]）；在本协议约定的服务全部完成且甲方对服务结果满意后，甲方应在[X]个工作日内支付剩余服务费用，即人民币[X]元（大写：[大写剩余金额]）。4.3乙方应在收到甲方每笔款项后的[X]个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。第五条保密条款5.1双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用上述信息。5.2本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。第六条违约责任6.1若甲方未按照本协议约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金，同时乙方有权解除本协议。6.2若乙方未按照本协议约定提供服务或未勤勉尽责履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失、预期利益损失以及为减少损失而支付的合理费用等。具体赔偿金额根据甲方实际损失情况确定，但最低不低于本协议服务费用的[X]%。6.3若一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写违约金金额]），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如损失难以计算，违约方应按照本协议服务费用的[X]%向对方支付赔偿金。同时，违约方应立即停止违约行为，采取措施消除因违约行为可能给对方造成的不利影响。第七条协议变更与解除7.1本协议履行期间，如有一方提出变更协议内容，需经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。7.2在履行本协议过程中，若出现下列情形之一，一方有权解除本协议：7.2.1因不可抗力因素导致本协议无法继续履行的；7.2.2一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的；7.2.3本协议约定的解除条件成就的。7.3协议解除后，双方应按照法律法规及本协议约定办理相关手续，结清已发生的服务费用及其他款项。第八条争议解决8.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条