2026年风电场建设分包合同

2026年风电场建设分包合同甲方：委托方公司乙方：服务方公司鉴于：1.甲方负责2026年风电场建设项目，根据项目需要，甲方决定将部分建设任务分包给乙方。2.乙方愿意按照甲方的要求，完成分包任务。双方经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.品名/服务内容：风电场建设相关设备安装及工程服务。2.规格型号/标准：根据甲方提供的设备清单及施工图纸执行。3.数量：详见附件一《风电场建设分包工程量清单》。4.单价：详见附件一《风电场建设分包工程量清单》。5.总价：人民币肆佰万元整（￥400,0000.00）。二、权利义务1.甲方权利：（1）要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成分包任务。（2）对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）在合同履行过程中，有权根据实际情况调整分包任务。2.甲方义务：（1）按照合同约定的时间、地点提供施工所需的设备、材料、图纸等。（2）对乙方施工过程中因甲方原因造成的损失承担赔偿责任。（3）按照合同约定支付乙方分包工程款。3.乙方权利：（1）要求甲方按照合同约定的时间、地点提供施工所需的设备、材料、图纸等。（2）对施工过程中因甲方原因造成的损失提出索赔。（3）在合同履行过程中，有权根据实际情况调整施工方案。4.乙方义务：（1）按照合同约定的时间、质量、数量完成分包任务。（2）确保施工过程中的安全、质量、进度符合国家标准和行业规范。（3）按照甲方要求提供施工过程中的相关资料、报表等。（4）在合同履行过程中，严格按照合同约定进行施工，不得擅自改变施工方案。三、违约责任1.乙方逾期完成分包任务，每日按合同总价的千分之三支付违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，需承担全部修复费用。3.甲方逾期支付分包工程款，每日按逾期金额的千分之五支付违约金。4.任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担赔偿责任。四、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁或向提起诉讼。五、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为。六、生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。七、份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。八、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同附件与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：委托方公司乙方（盖章）：服务方公司代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：附件：,1.风电场建设分包工程量清单,2.其他相关资料九、保密条款1.双方对本合同内容以及项目实施过程中所涉及的技术秘密、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.乙方在项目实施过程中获取的甲方技术资料、商业信息等，未经甲方同意，不得用于与本合同无关的其他项目。3.本保密条款自合同签订之日起生效，至合同终止后三年内仍有效。十、知识产权1.乙方在项目实施过程中产生的所有知识产权归乙方所有，甲方在合同约定的范围内使用。2.甲方在使用乙方知识产权时，应尊重乙方的知识产权，不得侵犯乙方的合法权益。3.乙方在项目实施过程中，应确保其知识产权不侵犯第三方的合法权益。十一、不可抗力1.不可抗力是指因自然灾害、战争、管理部门行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致合同无法履行。2.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。3.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方可根据实际情况协商调整合同内容或解除合同。十二、合同解除1.在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程和未完成的工程。3.合同解除后，双方应按照合同约定支付已完成的工程款。十三、合同终止1.合同期满或双方协商一致解除合同后，合同终止。2.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的工程和未完成的工程。3.合同终止后，双方应按照合同约定支付已完成的工程款。十四、违约责任1.甲方未按时支付工程款，应按照合同约定支付违约金。2.乙方未按时完成工程，应按照合同约定支付违约金。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。十五、通知1.双方应按照合同约定的方式和地址进行通知。2.通知发出后，自通知到达对方之日起生效。十六、合同附件1.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.附件包括但不限于：a.风电场建设分包工程量清单b.其他相关资料十七、合同解释1.本合同以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。十八、合同生效代表人（签字）：代表人（签字）：十九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。二十、不可抗力1.在合同履行期间，如遇不可抗力事件，如自然灾害、战争、管理部门行为等，导致合同无法履行或履行困难的，双方应相互理解，并协商解决。2.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，合同可以部分或全部解除，但双方均不承担违约责任。二十一、保密1.双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄或公开本合同内容或对方商业秘密。二十二、其他1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件一：风电场建设分包工程量清单,1.工程名称：XX风电场建设分包工程2.工程地点：XX风电场3.工程内容：风机基础施工、风机吊装、电气设备安装等4.工程量：风机基础施工1000立方米，风机吊装10台，电气设备安装5000平方米5.工程合同总价：人民币壹仟万元整（￥10000000.00）附件二：其他相关资料,1.XX风电场建设分包工程图纸,2.XX风电场建设分包工程设备清单3.XX风电场建设分包工程进度计划4.XX风电场建设分包工程验收标准附件三：付款方式及进度,1.付款方式：本合同工程款采用分阶段支付方式，具体如下：,-风机基础施工完成并验收合格后支付合同总价的30%；,-风机吊装完成并验收合格后支付合同总价的20%；,-电气设备安装完成并验收合格后支付合同总价的25%；,-工程竣工验收合格并交付使用后支付合同总价的15%；-工程质保期满后支付合同总价的10%。2.付款进度：甲方应在每个付款节点前5个工作日内，将相应款项支付至乙方指定账户。附件四：违约责任1.乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付合同总价的0.1%作为违约金。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。附件五：争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件六：合同解除,1.在合同履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方有权解除合同：,-乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后仍不改正；,-甲方严重违反合同约定，经乙方书面通知后仍不改正；,-因不可抗力导致合同无法履行；-双方协商一致解除合同。附件七：合同附件清单,1.本合同附件清单如下：-附件一：风电场建设分包工程量清单,-附件二：其他相关资料-附件三：付款方式及进度-附件四：违约责任-附件五：争议解决,1.附件一：风电场建设分包工程量清单（续）-风机基础浇筑工程：共计20座，每座基础浇筑混凝土量约500立方米。-风机吊装工程：共计20台风机，每台风机重量约200吨，吊装高度约60米。-风机塔筒焊接工程：共计20座塔筒，每座塔筒高约100米，直径约5米，材料为Q345B钢。-风机电气设备安装工程：共计20台风机，每台风机配置2台发电机，2台变流器，1台逆变器，1台控制柜。2.附件二：其他相关资料-风机采购合同：甲方与风机供应商签订的采购合同副本。-电力接入系统设计文件：由专业机构提供的电力接入系统设计文件。-环保验收报告：风电场项目环保验收报告。-工程质量检测报告：风电场工程质量检测报告。3.附件三：付款方式及进度-乙方完成风机基础浇筑工程后，甲方支付合同总价30%的款项。-乙方完成风机吊装工程后，甲方支付合同总价20%的款项。-乙方完成风机塔筒焊接工程后，甲方支付合同总价15%的款项。-乙方完成风机电气设备安装工程后，甲方支付合同总价10%的款项。-乙方完成全部工程后，甲方支付合同总价25%的款项。4.附件四：违约责任（续）-乙方在合同约定的工期内未能完成风机基础浇筑工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的0.2%作为违约金。-乙方在合同约定的工期内未能完成风机吊装工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的0.3%作为违约金。-乙方在合同约定的工期内未能完成风机塔筒焊接工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的0.4%作为违约金。-乙方在合同约定的工期内未能完成风机电气设备安装工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。5.附件五：争议解决（续）-如双方在履行合同过程中发生的争议，协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。-如诉讼过程中，双方均同意由仲裁机构进行仲裁，应书面约定仲裁机构名称。6.附件六：合同解除（续）-在合同履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方有权解除合同：-乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后仍不改正，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。-甲方严重违反合同约定，经乙方书面通知后仍不改正，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。-因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同，并互不承担违约责任。-乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程进度延误，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的0.2%作为违约金。-乙方在施工过程中，如因施工质量不合格，导致返工或修复，每发生一次，应承担由此产生的全部费用，并赔偿甲